《工程建设监理》形考作业含参考答案.pdf

江江苏苏开放大学开放大学 形成性考核作业形成性考核作业 学学 号号 姓姓 名名 课 程 代 码课 程 代 码 020022 课 程 名 称课 程 名 称 工 程 建 设 监 理 （ 本 ）工 程 建 设 监 理 （ 本 ） 评 阅 教 师评 阅 教 师 第第 3 次任务次任务 共共 3 次任务次任务 江苏开放大学江苏开放大学 形考作业形考作业三三 一、单项选择题（一、单项选择题（3030 题，每题题，每题 1 1 分，共分，共 3030 分）分） 注：注：每题的备选项中，只有每题的备选项中，只有 l l 个最符合题意个最符合题意 1.监理文件档案的更改应由原制订部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由 ( A )审批。 A.原审批责任人 B.监理公司技术负责人 C.档案管理责任人 D.总监理工程师 2.建设工程档案套数一般不少于( A )套。. A.2 B.3 C.4 D.6 3.根据现行 建设工程文件归档整理规范 ， 有关造价控制的监理通知由( D )。 A.建设单位长期保存，监理单位永久保存 B.建设单位、监理单位短期保存 C.建设单位短期保存，监理单位长期保存 D.建设单位、监理单位长期保存 4.建筑法规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程， ( B )。 A.需依法申请领取施工许可证 B.不再领取施工许可证 C.在规定的时间内换取施工许可证 D.由建设行政主管部门发放施工许可证 5.建设工程质量管理条例规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间 和外墙面的防渗漏的保修期为( D )年。 A.1 B.2 C.4 D.5 6.属于向地方城建档案管理部门报送工程档案的工程项目，应由( A )会同地 方城建档案管理部门共同验收。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.勘察单位 7.在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为 ( B )。 A.巡视 B.旁站 C.平行检验 D.见证 8.根据建设工程监理规范，以下关于总监理工程师的职责的表述，错误的是 ( D)。 A.主持或参与工程质量事故的调查 B.审查和处理工程变更 C.审查分包单位的资质，并提出审查意见 D.组织编写监理工作阶段报告、专题报告和项目可行性研究报告 9.根据建设工程监理规范，施工准备阶段对分包单位资格应审核的内容不包 括( C )。 A.营业执照 B.拟分包工程的内容和范围 C.执业年限 D.专职管理人员和特种作业人员的上岗证 10.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬 没有约定的，确定价款或报酬时应按( C )的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 11.有关无效合同的说法中，不正确的是( B )。 A.一方当事人无权确认合同无效 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.无效合同自订立时起就没有法律效力 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 12.按照中华人民共和国合同法的规定，债权人决定将合同中的权利转让给 第三人时，转让行为( B )。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但要通知对方 C.无须征得对方同意，但要提供担保 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 13.考虑到特殊行业施工内容的专业要求， 设备安装工程一般采用( B )方式为 宜。 A.方案竞赛 B.邀请招标 C.公开招标 D.议标 14.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时可采用( B )合同。 A.计划价格 B.总价 C.成本加酬金 D.单价 15.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采 取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( B )。 A.不需承担赔偿责任 B.应承担赔偿责任 C.双方共同承担 D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题 16.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( C)。 A.发送给提出问题的投标人 B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容 17.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行 ( D )招标，由中标的设计单位承担该任务。 A.勘察 B.施工图设计 C.技术设计 D.初步设计 18.评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为( D )的组成 部分。 A.协议书 B.专用条件 C.通用条件 D.投标书 19.招标人与中标人签订施工合同时，以( B )为准。 A.评标价 B.投标价 C.平均报价 D.协议价 20.招标人确定中标后( C )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书 面报告。 A.7 B.14 C.15 D.28 21.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( B )条款仍对双方具有 约束力。 A.质量 B.结算 C.工期 D.解决争议 22.根据中华人民共和国合同法规定，合同解除后，合同中的( A )条款 仍然有效。 A.结算和清理 B.结算、清理、违约 C.结算、仲裁、违约 D.仲裁和诉讼 23.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( B )。 A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可 B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价 D.初评阶段予以淘汰 24.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些 监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( D )天的合理时间，用于恢 复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。 A.7 B.14 C.24 D.42 25.设计人有权向发包人提出索赔的是( A )。 A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B.发包人要求设计人进行设计变更 C.施工图设计未达到设计深度 D.设计人对外商的设计资料进行审查 26.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( D )。 A.确定合同价 B.确定中标价 C.确定投标人实现各种指标的依据 D.衡量各投标书优劣的依据 27.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定 ( A )。 A.结清全部设计费 B.支付一半设计费 C.停止支付设计费 D.预留一定保证金后全部支付设计费 28.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列事项中，属于发包人应 承担的义务是( B )。 A.提供工程进度计划 B.提供施工现场的工程地质资料 C.提供监理单位施工现场办公房屋 D.提供夜间施工使用的照明设施 29.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( D )。 A.不可顺延 B.可顺延 2 天 C.可顺延 3 天 D.可顺延 6 天 30.某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工， 流水节拍值分别为 4、2、6 天，该工程的流水施工工期为( B )天。 A.28 B.20 C.16 D. 14 二、多项选择题二、多项选择题（1 15 5 题，每题题，每题 2 2 分，共分，共 3 30 0 分）分） 1.法人应具备( BCDE )等条件。 A.经上级行政主管机关批准 B.能够独立承担民事责任 C.有必要的财产或经费 D.依法成立 E.有自己的名称、组织机构和场所 2.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据 要约发出的( DE )确定，应当注意双方的利益平衡。 A.具体内容 B.要约人 C.意思表示 D.客观情况 E.交易习惯 3.根据 中华人民共和国合同法 规定， 与合同转让中的“债权转让”比较， “由 第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( BC )。 A.第三人可以向债权人行使抗辩权 B.合同当事人没有改变 C.债权人不能直接追究第三人的违约责任 D.第三人可以与债权人重新协商合同条款 E.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 4.依据中华人民共和国合同法，当债务人的行为可能造成债权*益受到损 害时，债权人可以行使撤销权，债务人的行为包括( ACE )。 A.无偿转让财产 B.怠于行使到期债权 C.放弃到期债权 D.未按约定提供担保 E.受让人知道的情况下，以明显不合理低价转让财产 5.根据中华人民共和国招标投标法的要求，必须以招标方式进行工程项目建 设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( ACDE )。 A.国家融资项目 B.省级重点项目 C.大型基础设施项目 D.公用事业项目 E.外国政府援助资金的项目 6.按照中华人民共和国合同法的规定，属于要约邀请的包括( ABD )。 A.价目表的寄送 B.招标公告 C.递送投标书 D.无价格的商业广告 E.发出中标通知书 7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( ABDE )。 A.投标须知 B.业主提供的现场办公条件 C.评标原则 D.合同条件 E.对监理单位的要求 8.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( ACDE )设立。 A.专业工程施工资质 B.外地区投标人 C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要求 9.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( ABD )。 A.参与监理工作人员的业务专长和经验 B.是否遵循了规范化的管理程序和方法 C.监理工作的内容和范围 D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识 E.监理招标的成功与否 10.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对 双方有约束力的合同文件包括( ACD )。 A.中标函 B.投标保函 C.监理合同标准条件 D.监理委托函 E.标准、规范 11.FIDIC施工合同条件下，承包商提出变更建议在( ABCE )情况下可能 被采纳。 A.可加速完工 B.可降低业主实施、维护或运行工程费用 C.为业主带来利益 D.可降低施工成本 E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值 12.FIDIC施工合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款 项，对此款项的理解正确的是( BCE )。 A.不包含在合同价格之内 B.业主的备用金 C.可作为供意外用途的开支 D.支付时不需业主同意 E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额 13.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费 用和利润的情况有( BCDE )。 A.后续法规的调整 B.对竣工验收的干扰 C.非承包人原因检验导致施工延误 D.延误发放图样 E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误 14.在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件 包括( ABE )等。 A.不可预见的外界条件 B.施工中遇到文物和古迹 C.异常不利的气候条件 D.业主或其他承包人的干扰 E.后续法规的调整 15.工程师在( ABDE)的情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。 A.事实依据不足 B.合同依据不足 C.发包人未遵守意向通知要求 D.承包人必须提供进一步的证据 E.承包人以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求 三、案例分析题三、案例分析题（2 2 题，题，每题每题 2020 分，共分，共 4040 分）分） 案例案例 1 1 某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某 降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工 程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单价；工 作 b、e、g 作业使用的施工机械一台，台班费为 600 元/台班，其中台班折旧费 为 360 元/台班；工作 f、h 作业使用的施工机械一台，台班费为 400 元/台班， 其中台班折旧费为 240 元/台班。施工网络计划如图所示（单位：天） ，图中：箭 线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路。假定除工作 f 按最迟开始时间安排作业，其余各项工作均按最早开始时间安排作业。 甲乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件： 1. 降水方案错误，致使工作 d 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日； 2. 8 月 23 日至 8 月 24 日，因供电中断停工 2 天，造成全场性人员窝工 36 个工 日； 3. 因设计变更，工作 e 工程量由招标文件中的 300m3 增至 350m3，超过了 10%； 合同中该工作的全费用单价为 110 元/m3, 经协商调整后全费用单价为 100 元 /m3; 4. 为保证施工质量， 乙方在施工中将工作 b 原设计尺寸扩大， 增加工程量 15m3, 该工作全费用单价为 128 元/m3； 5. 在工作 d、e 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 k，且应在工作 g 开始前 完成。经核准，完成工作 k 需要 1 天时间，消耗人工 10 工日、机械 1 台班、材 料费 2200 元。 问题： 1如果乙方就工程施工中发生的 5 项事件提出索赔要求，试问工期和费用索赔 能否成立？说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？ 3工作 e 结算价应为多少？ 4假设人工工日单价为 50 元/工日，合同规定：窝工人工费补偿按 30 元/工日 计算； 窝工机械费补偿按台班折旧费计算；因增加用工所需综合税费为人工费的 60%；工作 k 的综合税费为人工、材料、机械费用的 25%。试计算除事件 3 外合 理的费用索赔总额。 案例案例 1 1 参考参考答案：答案： 问题问题 1 1 事件 1：工期索赔不成立，费用索赔成立，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方应承担的 风险，费用损失应由甲方承担，但是延误的时间（2 天）没有超过工作 d 的总时差（8 天） ， 不影响工期。 （2 分） 事件 2：工期和费用索赔成立，因为供电中断是甲方应承担的风险，延误的时间（2 天）将 导致工期延长。 （8 月 15 日开工，8 月 23、24 日停电增好在关键工作 e 上发生） （2 分） 事件 3：工期和费用索赔成立，因为设计变更是甲方的责任，由设计变更引起的工程量增加 将导致费用增加和工作 e 作业时间的延长，且工作 e 为关键工作。 （2 分） 事件 4：工期和费用索赔不成立，因为保证施工质量的技术措施费应已包括在合同价中。 （2 分） 事件 5：工期和费用索赔成立，因为由甲方指令增加工作引起的费用增加和工期延长。是甲 方的责任。 （2 分） 问题问题 2 2 事件 2：工期索赔 2 天。 （0.5 分） 事件 3：工期索赔（350-300）m3/（300m3/6 天）=1 天。 （0.5 分） 事件 5：工期索赔 1 天。 （0.5 分） 总计工期索赔：4 天。 （0.5 分） 问题问题 3 3 按原单价结算的工程量：300m3(1+10%)=330m3（0.5 分） 按新单价结算的工程量：350m3-330m3=20m3（0.5 分） 总结算价=330m3110 元/m3+20m3100 元/m3=38300 元（1 分） 问题问题 4 4 事件 1：人工费：6 工日30 元/工日+5 工日50 元/工日=430 元（0.5 分） 综合税费：5 工日50 元/工日60%=150 元（0.5 分） 事件 2：人工费：36 工日30 元工日=1080 元（1 分） 机械费：2 台班360 元台班2 台班240 元台班=1200 元（1 分） 事件 5: 人工费：10 工日50 元工日=500 元（0.5 分） 机械费：1 台班600 元台班 600 元（0.5 分） 材料费：2200 元（0.5 分） 综合取费： （500+600+2200）25%=825 元（1 分） 费用索赔总额：430+150+1080+1200+500+600+2200+8256985 元。 （0.5 分） 案例案例 2 2 由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦，地上 46 层，地下 3 层，全 现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物 周边都十分接近规划红线， 周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形 移动影响十分敏感，且基坑北面临近地铁。该工程地下室基坑开挖深度较大，为 确保基坑开挖安全编制了专项施工方案，并由安全总监签字确认后实施。该地下 室位于总厚达 40m 多的淤泥质土之中，根据本工程的特点，经多方案比较，决定 基坑围护结构采用 80cm 厚的地下连续墙，而支护结构则为五道钢筋混凝土水平 支撑的总体方案。经验算，可以满足结构变形和稳定要求，确保地下室开挖施工 不致于影响地铁的正常运行、周边道路、建筑物及各种地下管线的正常使用。在 工程施工中发生如下事件： 事件一事件一：本工程地下水位较高，约为-0.5m，开挖范围位于淤泥质土体内， 含水量大，施工必须事前采取降水措施，因基坑围护是采用地下连续墙，具有较 好的挡水和抗渗性能。结合实际情况，决定采用轻型井点降水并编制了降水施工 方案。 事件二事件二：根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况，基础 施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚 2m，桩基承台连同地下 室的筏形基础同时展开施工。基础底板厚 2m，桩基承台厚 1.8m，混凝土强度等 级 C40，抗渗等级 P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大，在开始阶段施工中出现 了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定了以下控制裂缝的措施： （1）优先选用低水化热的普通硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸 钙减水剂。 （2）在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，减少水泥用量。 （3）降低混凝土的浇筑温度，控制混凝土内外温差在 30以内。 （4）分层分块逐步浇筑，加强养护，及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。 （5）预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。 事件三事件三： 在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工 时，发生模板支撑体系坍塌事故，造成 6 人死亡、12 人受伤。经有关部门调查， 造成事故主要原因是模板支架搭设质量不符合要求； 现场搭设模板支架中使用的 部分钢管材料存在质量缺陷；施工现场管理存在严重问题。事后，建设行政主管 部门对该施工企业作了相应的行政处罚， 公安机关依法对有关责任单位的涉案人 员追究刑事责任。 问题问题 （1）结合事件一说明井点降水施工方案的内容主要包括哪些？ （2）请指出本案例中有哪些不妥之处，并说明理由。 （3）分析说明事件二承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因是什么？ （4）事件三工程事故可定为几级重大事故？请说明理由。 （5）事件三事故类型是什么？ 案例案例 2.2.参考答案：参考答案： （1）井点降水施工方案的内容主要包括：该工程地区的水文地质条件，基坑的