钻井工程施工合同.doc

合同标准号:ZB-SG-14 版本号:1.0 钻井工程施工合同（海口合升金谷项目工地钻井工程）发包方（甲方）：海南友升金谷置业有限公司 承包方（乙方）： 合同签订地点： 海口市长海路与长滨西四街交汇处合升金谷项目 合同签订日期： 年 月 日 钻井工程施工合同发包方（甲方）：海南友升金谷置业有限公司承包方（乙方）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程施工合同示范文本及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。第1条 工程名称、工程地点1.1工程名称：海口合升金谷项目。1.2工程地点：海口市长海路与长滨西四街交汇处，合升金谷项目工地现场西侧，具体位置甲方现场指定。第2条 承包工程内容及要求、承包方式2.1承包内容：海口合升金谷项目工地施工用水钻井一眼。2.11材料选用：内套管材为管壁4mm厚镀锌无缝钢管。2.12钻井要求：为了便于安装抽水设备，成井结构上大下小，井道开口孔径为300mm，终孔口径140mm。井道上口至地下深度120m处必须全段安装口径为219mm的内套管，井道内地下深度120m处至地下深度230m处（即钻井井底）必须全段安装口径为114mm的内套管。井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。技术要求：钻井深度必须达到250m同时保证出水量达到20m/小时，含沙量等符合国家机井施工规范的标准。2.2承包方式：包工包料。第3条 合同价款3.1本合同总价暂定为 （大写），承包单价为350元/米（叁佰伍拾圆每米）3.2本合同价款包括钻井施工所需要的全部人工费，包工具、包主材（不包含钻井内的潜水电泵及其相关配件）、包辅材、包工期、包质量、包安全文明、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润等全部费用。第4条 工程工期4.1工期： 日历天，开始工作日期为 年 月 日。4.2因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条 工程变更5.1根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量，工程费用另外计算。第6条 竣工结算6.1工程完工且经验收合格后，钻井深度达到230m且出水量达到20m/小时，工程量按实际结算。6.2工程完工且经验收合格后，钻井深度超过230m出水量才达到20m/小时，工程量按管井深度230m结算，超过230m外的深度不予算入工程量。第7条 付款方式7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算；或现金结算。7.2钻井工程结束经甲方验收合格后且正常使用10天后，甲方支付乙方总价款的95%，预留总价款的5%作为质量保证金，待一年后付清 7.3甲方预留 元作为质保金，工程完工一年后支付。第8条 甲方工作8.1开工前3天，甲方向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。8.2甲方指派 为甲方驻工地代表，联系电话： ，负责合同履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。8.3甲方负责提供乙方施工场地平整、道路畅通、水通、电通，甲方负责提供乙方施工期间的生活用水、用电。但不负责乙方的施工用水、用电的费用。第9条 乙方义务9.1乙方必须参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，乙方负责施工前的各项准备工作及进场施工期间的生产、安全、技术组织管理工作，并制定施工方案和进度计划，交甲方审定。9.2乙方必须严格执行国家机井施工规范组织施工、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。9.3乙方自备切割机、电焊机、钻井机械、扳手等钻井施工所需的设备与工具。9.4乙方承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失，并负全部法律责任，在钻井施工期间若有海南省、市、县水务部门检查或勒令停工由乙方负责处理。9.5乙方负责安装钻井的正式潜水电泵及相关配件。9.6乙方不负责保证所钻水井的水质。9.7乙方负责管理乙方所属材料、设备的安保、防盗工作，如出现失窃不甲方不承担任何负责。、第10条 工程质量10.1工程质量：合格，符合机井施工规范、国家机井施工验收规范等国家现行有关规范及质量要求。10.2甲方对钻井的其他要求。10.3 按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。10.4乙方每完成一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查，因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误，乙方承担全部责任及费用。10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法，对公司组织的检查中发现的质量问题，乙方必须认真进行整改、回复。10.7乙方承包的工程，在竣工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除赔偿金，不足部分，由乙方另行支付。10.8由于乙方施工质量存在瑕疵，造成工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承担全部责任及费用。第11条 工程验收11.1由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。11.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。第12条 安全文明12.1乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防护、负责对进场施工机械及工具进行检测，确保机械工具安全。12.2乙方必须对工人进行安全教育。12.3因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失，均由乙方承担责任及费用。12.4乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负全部责任及费用。12.5乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方提交安全防护措施方案，经甲方认可后方可实施。第13条 材料供应13.1材料由乙方采购，如不符合质量要求，应禁止使用，若已使用不合格材料，除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。材料到场及时后通知甲方人员到场参与验收。13.2钻井工程完成后所用的正式潜水电泵及相关配件由甲方负责购买，并及时运送到工地现场。第14条 违约责任14.1乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款30%的违约金。14.2因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。第15条 其他约定本钻井工程保修期为使用后一年，在保修期内出现质量及技术问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修、解决，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。第16条 附则16.1本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。16.3本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出，如以面呈方式递交，则送交当时视为送达