河南球类运动管理中心棒垒球场地.doc

河南省球类运动管理中心棒垒球场地维修项目 竞争性谈判文件项目编号：豫财竞谈-2017-1635采 购 人：河南省球类运动管理中心代理机构：中资国际招标有限责任公司二一七年九月目 录第一部分 竞争性谈判公告2第二部分 竞争性谈判须知5一 总则5二 谈判文件和谈判响应文件5三 谈判响应文件的编制6四 谈判响应文件的递交9五 谈判过程9六 授予合同11第三部分 合同格式13第四部分 谈判项目资料表29第五部分 工程量清单33第六部分 技术要求34第七部分 谈判响应文件格式及内容36一 谈判复函38二 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书39三 竞争性谈判报价表41四 已标价工程量清单42五 项目管理机构43六 资格审查资料45七 关于供应商在政府采购活动中查询及使用信用50记录的方式50八 谈判保证金52九 供应商承诺函53十 谈判供应商反商业贿赂承诺书54十一 施工组织方案55十二 服务承诺56十三 其他材料57第一部分 竞争性谈判公告受业主的委托，中资国际招标有限责任公司就河南省球类运动管理中心棒垒球场地维修项目进行竞争性谈判采购，现邀请合格的供应商参加。一、项目概况：1.项目名称：河南省球类运动管理中心棒垒球场地维修项目 2.项目编号：豫财竞谈-2017-1635二、项目简要说明1、资金来源：财政资金2、招标内容：棒垒球场地维修（具体详见参数） 3、工程建设地点: 招标人指定地点4、采购预算：309006.8元5、计划工期：30 日历天6、质保期： 1 年7、质量：达到国家质量验收规范合格标准；8、标段划分：本项目共分为一个包段；三、合格供应商应具备的条件：1、供应商应符合政府采购法第二十二条与实施条例第十七条相关规定的条件，同时需满足以下要求：（1）投标申请人须具有独立承担民事责任的能力； （2）提供2016年度经审计的财务审计报告；（3）提供投标截止日期前半年内任一个月的缴税证明；（4）提供投标截止日期前半年内任一月份的社保缴纳证明材料；（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2、本次招标要求：2.1（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。（2）投标人需具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理应具有贰级及以上建筑工程专业注册建造师证书（需继续教育的还需有继续教育证书）和有效的安全生产考核合格证，拟派项目经理具有本单位为其缴纳的社保证明。3、根据关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知(财库2016125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（）的投标人，拒绝其参与本招标项目。4、本次招标不接受联合体投标。四、资格审查本次谈判实行资格后审，资格审查的具体要求见竞争性谈判文件。资格后审不合格的供应商响应性文件将按废标处理。五、竞争性谈判报名:凡有意参加本项目的供应商，请于2017年9月29日至2017年10月10日，登录“河南省公共资源交易中心（）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上竞争性谈判报名。 CA密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦5楼，联系电话86095916）办理。六、竞争性谈判文件的获取1、供应商须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥后，方可凭CA密钥登陆（）会员专区并按网上提示下载竞争性谈判文件（doc.格式）及资料（详见公共服务-办事指南）。2、竞争性谈判报名及竞争性谈判文件下载时间为2017年9月29日至2017年10月10日，供应商未按规定在网上下载竞争性谈判文件的，其竞争性谈判将被拒绝。3、招标文件售价：300元/套，售后不退。七、竞争性谈判响应文件的递交1、供应商需要在竞争性谈判截止时间前同时递交电子竞争性谈判响应文件（.doc格式）和纸质竞争性谈判响应文件。2、竞争性谈判响应文件递交的截止时间为2017年10月12日下午15：00时（北京时间）。3、竞争性谈判响应文件递交的地点为河南省公共资源交易中心第 2 开标室（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座）。4、电子竞争性谈判响应文件或纸质竞争性谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，将不予受理。八、公告发布媒介：本项目谈判公告将在河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南省公共资源交易中心门户网上发布。九、项目联系电话采购人：河南省球类运动管理中心 联系人： 袁女士联系电话 址：郑州市惠济区长兴路北段采购代理机构：中资国际招标有限责任公司联系人：石先生 联系电话 址：郑州市郑东新区绿地中心南塔45022017年9月28日第二部分 竞争性谈判须知一 总则1.资金来源1.1采购人已筹集资金，用于支付“谈判项目资料表”中采购人采购货物或服务的费用。2.采购方式及谈判供应商要求2.1本次采购采取竞争性谈判的方式确定成交商。2.2谈判供应商要求：符合“谈判项目资料表”中要求的的谈判供应商。3.谈判费用3.1供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二 谈判文件和谈判响应文件4.谈判文件构成竞争性谈判公告竞争性谈判须知合同格式谈判项目资料表工程量清单技术要求谈判响应文件格式及内容5.谈判响应文件构成谈判复函法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书竞争性谈判报价表已标价工程量清单项目管理机构资格审查资料关于供应商在政府采购活动中查询及使用信用记录的方式谈判保证金供应商承诺函谈判供应商反商业贿赂承诺书施工组织方案服务承诺其他材料其他材料供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。6.谈判文件的澄清6.1供应商有权要求代理机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。6.2供应商对谈判文件如有疑问，应在谈判开始日前1天按谈判公告或谈判项目资料表中的联系方式，以书面形式通知代理机构。7.谈判文件的修改7.1必要情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。7.2采购人对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。 7.3为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长谈判开始日期，延长谈判开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。三 谈判响应文件的编制8.谈判的语言及度量衡单位8.1供应商的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判问题的所有来往函电均须使用中文。8.2除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。9.谈判响应文件的真实性与准确性9.1供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。10.谈判报价10.1谈判响应文件的谈判报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的谈判响应文件将不被接受。10.2谈判报价表上的价格为谈判时的参考价格，谈判小组以最终谈判报价确定成交供应商的成交价格。10.3本项目预算价见谈判公告采购预算，超出预算价的报价为无效报价，其响应文件无效。明显低于成本价的，其响应文件无效。11.谈判货币11.1谈判须以人民币报价。12.证明供应商合格的资格文件12.1供应商在其谈判响应文件中，应提供证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件。12.2供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。13.证明供应产品或服务的合格性和符合谈判文件规定的文件13.1供应商应按照谈判文件要求，提供文件证明其供应产品或服务的合格性，且符合谈判文件的规定，并作为其谈判响应文件的一部分。14.谈判保证金14.1供应商谈判时，必须以人民币提交谈判项目资料表中规定数额的谈判保证金。14.2谈判保证金可采取下列任何一种形式：电汇、银行汇票等非现金形式。14.3对于未在谈判截止时提交谈判保证金的，采购人将视其为对谈判文件未做出实质性响应而予以拒绝。14.4未成交供应商的谈判保证金在发出中标通知书后五个工作日内全额退还，不计利息；成交供应商的谈判保证金，将在确定成交供应商并签订合同后五个工作日内予以退还，不计利息。14.5下列情况发生时，将不退还供应谈判保证金：1供应商在谈判函中规定的有效期内撤回其谈判的；2成交供应商因其自身原因在规定期限内未能与采购人签订合同的。15.谈判有效期15.1本次谈判的有效期为：见“谈判项目资料表”中的谈判有效期要求。供应商承诺的谈判有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。15.2在特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其谈判保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。“谈判项目资料表”中的有关谈判保证金的规定，在延长的谈判有效期内继续有效。16.谈判响应文件份数和签署16.1供应商应准备“谈判项目资料表”中要求的的谈判响应文件份数。每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。16.2谈判响应文件的正本和所有的副本由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在谈判响应文件上。16.3谈判响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和加盖公章。四 谈判响应文件的递交17.谈判响应文件的密封和标记17.1供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用信封密封，标明项目编号、谈判项目名称、项目包段及正本或副本，并盖有供应商公章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名。17.2每一密封信封上注明于 年 月 日 时 分（指谈判公告中规定的截止日期及时间）不准启封的字样。17.3谈判响应文件须由专人送交，供应商应将谈判响应文件按上述17.1和17.2中的规定进行密封和标记后，按谈判公告中注明的地址送至代理机构指定地点。17.4如果未按上述规定进行密封和标记，代理机构对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。18.迟交的谈判响应文件18.1采购人将拒绝接受谈判开始后递交的谈判响应文件。19.谈判响应文件的修改和撤回19.1供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判时间开始前修改或撤回其谈判响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。五 谈判过程20.开始20.1代理机构将在“谈判公告”规定的时间和地点组织竞争性谈判，供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加。参加开标的代表应携带授权委托书及身份证件签名报到以证明其出席。20.2开始前，先由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。经确认无误后，进入谈判程序。20.3检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回谈判的通知，以及采购人认为合适的其它详细内容。21.谈判程序21.1谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由3人的经济、技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。21.2谈判初审与复审：21.2.1谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判响应文件进行评审。21.2.2在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入复审阶段：1) 供应商资格不符合谈判文件要求的2) 谈判响应文件未按谈判文件要求加盖公章、法定代表人或其授权代表签字的；3) 谈判响应文件不符合谈判文件格式要求的；4) 谈判报价高于预算价的；5) 没有按照谈判文件要求提供谈判保证金；6) 谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件。21.2.3在复审阶段,谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下: (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准； (2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。21.3谈判:谈判小组分别与通过初审的供应商单独进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。21.4谈判小组将允许供应商修改其谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。21.5谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。21.6评定标准：根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以二次报价最低的谈判供应商作为成交供应商。成交价格为最终报价。21.7谈判结束后，谈判小组根据谈判结果，按照二次报价由低到高的顺序推荐成交人，由谈判小组成员在谈判记录上签字。22.谈判响应文件的澄清22.1为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。23.谈判过程的保密性23.1谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。23.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。六 授予合同24.合同的授予24.1谈判结束后二个工作日内，代理机构根据谈判小组的推荐意见，将谈判情况写出谈判报告上报采购人，经批准同意后，由中资国际招标有限责任公司将谈判结果在 河南省政府采购网、河南招标采购综合网上进行公告，并向成交供应商发出成交通知书。25.否决所有谈判和重新谈判25.1如谈判小组认为所有谈判响应文件均未能对谈判文件做出实质性响应，可否决所有的谈判，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，并重新组织谈判。26.成交服务费26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向代理机构交纳“谈判项目资料表”中规定的成交服务费。27.签订合同27.1成交供应商收到成交通知书后，应在30日历天内与采购人签订合同。27.2如果成交供应商未能或拒绝谈判文件要求及其谈判文件内容与采购人签订合同，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商。第三部分 合同格式（GF20130201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）：（中标人） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、资金来源： 4、工程内容： 5、工程承包范围： 二、合同工期计划开工日期： 。计划竣工日期： 。工期总日历天数： 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写） ( 元)；2、合同价格形式： 采用固定单价 。五、项目经理承包人项目经理： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。(9)招标文件和投标文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年 月 日签订。十、签订地点本合同在 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起 生效。十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款详见建设工程施工合同（GF20130201）第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同0其他合同文件包括：经发包人认可的设计变更、工程签证、技术通知单、会议纪要及备忘录。1.1.2 合同当事人及其他相关方监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.3 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。 永久占地包括： 。0 临时占地包括： 。1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：国家现行有关法律、法规，规章和河南省及郑州市现行有关法规，规章和规范性文件均对本合同有约束力。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照批准的施工图纸、国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。如有需要，承包人自备。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按照招标文件中约定的技术标准和功能要求。 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：参见第一部分合同协议书1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工7日前 ；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计等与本工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：该文件使用前7天 ；承包人提供的文件的数量为：一式肆份 ；承包人提供的文件的形式为：纸质文件肆份，电子文件一份 ；1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公地点 ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公地点 ；承包人指定的接收人为： 。监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公地点 ；监理人指定的接收人为： 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.10.3 场内交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传 。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中 。1.13工程量清单的修正工程量清单中工程量出现偏差时，是否调整合同价格： 否 。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表： ； 姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；发包人对发包人代表的授权范围如下： 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：不提供。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省、市相关规定和发包人、监理人、总包人的要求，须达到档案馆存档的标准及相关部门备案的标准。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料四套，竣工图纸需要加晒时，相关费用由承包人承担。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工资料在工程竣工验收合格后30天内整理完毕提交给发包人，竣工资料每拖延一天承包人给予发包人经济补偿500元。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质肆套，电子文档1套。（10）承包人应履行的其他义务：施工过程中涉及甲方仪器安装的，承包商需无条件配合。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ；证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：1） 与本工程相关的任何补充协议的签订；2） 与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订；3） 同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；4） 进度款支付申请；5） 竣工验收申请；6） 最终结清申请单；关于项目经理每月在施工现场的时间要求：22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人应在承包人接到第二次更换通知书通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款“承包人原因引起的暂定施工”处理。3.3 承包人人员3.3.1 承包人应按投标的项目管理机构的人员组成项目部。否则将承担违约责任。 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换；若承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款“承包人原因引起的暂定施工”处理 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换管理人员，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。若发包人不同意更换，但承包人坚持更换的，按上述标准加倍承担违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换该管理人员，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程承包人不允许分包。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：按本招标文件相关规定执行。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见建设工程委托监理合同 。关于监理人的监理权限：详见建设工程委托监理合同 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见建设工程委托监理合同。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：按图纸及投标承诺。关于工程奖项的约定：达到投标承诺的质量标准，不予奖励；达不到投标承诺的质量标准，除扣除质量履约保证金外，发包人另行罚款伍万元，且须达到承诺的质量标准。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标：达到安全文明施工工地。杜绝人身重大伤亡及以上重大事故发生，不能完成该安全监控目标，每发生一次重大人身伤亡及以上重大事故，招标人将扣除中标人的安全施工增加费，将从工程结算款中扣除。因施工引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。（3）建立健全安全生产责任制。（4）承包人在任何时候都应该采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照相关文件和当地政府的规定执行。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前至少5天内提供与投标文件中施工组织设计内容一致且保证工程正常施工的合理的、完整的施工组织设计（施工方案）和进度计划。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起150天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。8. 材料与设备8.2 承包人采购材料与工程设备 （1）承包人采购的材料和设备必须符合设计要求，必须是国家标准、行业标准内的优质产品，且不允许出现负误差。购置前必须得到发包人和监理人的认可，使用前应向发包人和监理人出具出厂合格证及复验报告。其质量必须经发包人认可，并在施工过程中随时接受监督检查。（2）承包人对材料设备的质量负责。（3）规范或规定要求必须进行检测或复试的材料，合格后方能使用，检测费用由承包人承担。（4）招标文件中有约定的，必须按招标文件的约定进行采购。（5）如果承包人报请的材料、设备连续两次被发包人拒绝，发包人有权指定生产商或供货商，由此造成的损失由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人进场的所有材料或设备均需提前向监理人报送样品及相关资料，经甲方认可后方能进场施工。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：根据国家、省、市相关规定。施工现场需要配备的试验设备：根据国家、省、市相关规定。 施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家、省、市相关规定。9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：根据国家、省、市相关规定。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：所有工程变更需经发包人签字盖章同意后方能办理相应的变更手续，没有得到发包人签字认可的变更一律无效，承包人在变更发生后7日内及时办理相应的变更手续，逾期视为承包人对发包人的优惠。变更价款依据工程价款与支付中的调整方法执行。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 因市场价格波动调整合同价格，采用第3种方式对合同价格进行调整。第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；12 工程进度款支付按照工程进度双方约定支付13.验收13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款及国家、省、市相关规定执行。14. 竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：双方协商。竣工付款申请单应包括的内容：双方协商。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：双方协商。发包人完成竣工付款的期限：双方协商。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商。14.3 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：双方协商。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：双方协商。（2）发包人完成支付的期限：双方协商。15. 争议解决15.1 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 15.1.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：不选择。选定争议评审员的期限：不选择。争议评审小组成员的报酬承担方式：不选择。其他事项的约定：不选择。15.1.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：不选择。16仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向郑州市仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。17、补充条款1、承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分违法分包。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。2、由总包人提供电源、水源的接口位置，临时线敷设及费用由承包人自理，承包人自己安装水表、电表并自觉向总包人缴纳费用。3、承包人服从发包人、监理人协调和指挥，服从甲方统一管理，按时参加发包人组织的工程协调会；与本工程的其它分包单位通力合作，相互协调配合。 在主体施工过程中，若需要承包人提供配合服务，承包人应无条件积极配合。4、承包人自行办理与工程有关的一切手续。承包人自行解决当地民扰问题。5、施工产生的建筑及生活垃圾均由承包人清运出校区，费用由承包人承担。6、承包人应负责成品保护，因承包人施工造成的原有成品拆除、恢复、修复等费用均由承包人承担。该项工作也由承包人负责完成7、负责竣工资料的整理和归档工作，达到工程完工、竣工资料同步完成。如果工程需要评优时，承包人必须按国家、行业奖项申报质量检验评定标准的规定要求，完成阶段、竣工、评奖资料的整理、组卷、归档工作，确保通过检测和验收，每延误一天扣罚500元。8、本工程采用一般计税方法计税。注：本合同仅供参考第四部分 谈判项目资料表本表关于要采购的货物或服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。谈判文件标注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。条款号内 容说 明1采购人：河南省球类运动管理中心联系人：袁女士联系电话 址：郑州市惠济区长兴路北段2采购项目：河南省球类运动管理中心棒垒球场地维修项目3代理机构名称：中资国际招标有限责任公司联系人：石先生电话：0