幕墙施工图设计文件审查合同(doc 6)

FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。深圳市建设工程施工图设计文件审查合同项目名称三湘海尚幕墙工程项目地点南山区蛇口东填海区送审单位深圳市房地产开发有限公司审查机构深圳市华森建筑工程咨询有限公司合同编号HS0938签订日期2009727深圳市勘察设计协会监制FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。建设单位（甲方）深圳市房地产开发有限公司审查机构（乙方）_深圳市华森建筑工程咨询有限公司_建设单位委托审查机构承担幕墙工程工程施工图设计文件审查工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列法规和文件签订11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。12建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例。13国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。14建设工程批准文件。第二条本合同涉及项目的情况21工程名称幕墙工程_22设计单位深圳市城脉建筑设计有限公司资质等级甲23勘察单位中建西南勘察设计研究院深圳分院资质等级甲24项目概况建筑用地面积总建筑面积规定建筑面积建筑高度或层数幕墙面积约10000025设计合同金额万元_；勘察合同金额_。26初设（方案）批准文号_；批准时间_。第三条审查机构对建筑单位提交的施工图进行以下内容的审查31是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。32地基基础和主体结构的安全性；33是否达到规定的设计深度要求；34是否符合工程建设强制性标准；35勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字36建筑面积计算结果是否符合有关规定37其它法律、法规、规章规定必须审查的内容。第四条审查机构应在本合同签订后并在施工图设计文件提交后的_10_个工作日内（不含设计单位整改回复时间）向建设单位提交由审查机构审查人员签字，审查机构盖章的深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告（一式两份），如需桩基施工图提前进行审查，在桩基施工图文件提交后7天内提交桩基施工图单项的由审查机构审查人员签字，审查机构盖章的深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告（一式两份）。审查合格的项目，审查机构还应提交两套加盖“工程施工图设计文件审查专用章”的施工图文件。第五条本合同审查收费为_元人民币。双方约定采取以下付款办法的第52种51建设单位应在本合同签订后的_个工作日内向审查机构付清所有审查费用。52建设单位在本合同签订后的个工作日内，向审查机构支付合同审查总费用的作为预付款；审查机构完成所有的施工图审查合FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。格并在提供完整的幕墙施工图审查报告时，建设单位应付清本合同约定的全部审查费用。第六条建设单位或设计单位对审查单位提交的审查报告如有重大不同意见时，应首先与审查机构协商解决。协商不成时，可由建设单位或设计单位向市规划局提出复查申请，由市规划局组织专家论证复查并做出复查结论,复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。建设单位或设计单位对复查结论仍有分歧时可通过法律途径解决争端。第七条双方责任71建设单位责任711建设单位应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负责。对于因建设单位提交错误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失，审查机构不负任何责任。712建设单位变更委托项目或对提交的资料作较大修改，以致审查机构需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）外，建设单位应按照审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费用。72审查机构责任721审查机构对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位应承担的设计质量责任。722审查机构应保护建设单位（或设计单位）的知识产权，不得向第三人泄露、转让建设单位提交的设计图纸、文件以及相关资料等，如发生以上情况并给建设单位（或设计单位）造成经济损失，建设单位（或设计单位）有权向审查机构索赔。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。第八条违约责任81在合同履行期间，建设单位要求终止或解除合同，审查机构未开始审查工作的，审查机构向建设单位退还审查费用的_80；已经开始审查工作的，根据实际已经审查工作量占全部审查工作量的百分比收取审查费用。82建设单位应在本合同规定的期限内交付审查费用，对于建设单位未按时交纳审查费用的审查项目，审查单位有权停止审查工作，待建设单位交纳相关费用后再行审查，审查时间顺延。83由于审查机构原因，延误了按本合同规定的审查报告交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费用的_1_。84合同生效后，审查机构要求终止或解除合同，审查机构应向建设单位支付本合同规定的审查费用的_作为赔偿，且返还建设单位已支付的所有费用。85任何情况下，审查机构的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。第九条本合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择_2_种91因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁；92因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院诉讼。第十条其他事项FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。101本合同一式伍份，建设单位执贰份，审查机构留叁份。102本合同经双方签章后生效。103本合同生效后，审查机构按规定向深圳市勘察设计协会备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。104本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。建筑单位名称审查机构名称（盖章）（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）住所住所邮编邮编518054电话电话86126823传真传真86126980开户银行开户银行银行帐号帐号市勘察设计协会备案经办人盖章签字FDC21ASKCO