全国注册一级建造师考试真题解析(机电工程部分)精选试题

目录前言2建设工程经济4建设工程法规及相关知识17建设工程项目管理37机电工程管理与实务56前言一级建造师是担任大型建设工程项目经理的必要条件，可从事建设工程项目总承包和施工管理工作。在建设工程施工中，一级建造师担负着对施工规范的督导；对项目合同的执行；对生产技术的审查；对工艺措施的管理；对计划方案的实施以及对工期的控制等工作任务。建造师注册受聘后，可担任建设工程项目施工的项目经理、从事其他施工活动的管理、从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。一级建造师执业资格考试设建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理和专业工程管理与实务4个科目。其中专业工程管理与实务科目分为建筑工程（合并）、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程（合并）10个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理三科则是公共课。考试科目考试时间考试题型题量总分合格分数建设工程经济2小时单选题60题1分/题多选题20题2分/题10060建设工程项目管理3小时单选题70题1分/题多选题30题2分/题13078建设工程法规及相关知识3小时单选题70题1分/题多选题30题2分/题13078专业工程管理与实务4小时单选题20题1分/题多选题10题2分/题案例题3题20分/题案例题2题30分/题16096一级建造师题型构成表一级建造师考试题型分为主观性试题和非主观性试题，主观性试题以简答、论证、计算、纠错为主，根据考生答题点核分，主观性试题只出现专业工程管理与实务科目出现。非主观性试题包括单项选择题和多项选择题，单项选择题每题有4个备选项，其中只有1个最符合题意，选中的1分，多选、空选、错选不得分；多项选择题每题有5个备选项，其中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分，全部选对得2分。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法，参加全部4个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目；免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。如第二考试年度未能达到全科成绩合格，第三考试年度只保留第二考试年度通过科目，第一考试年度成绩不再保留，以此类推成绩两年滚动保留。2014年一级建造师考试时间为9月20日（星期六）和9月21日（星期日）两天进行，具体考试时间安排如下考试时间考试科目9月20日上午9001100建设工程经济9月20日下午14001700建设工程法规及相关知识9月21日上午9001200建设工程项目管理9月21日下午14001800专业工程管理与实务2014年一级建造师考试时间安排表下载打印准考证时间为2014年9月17日000开始至9月19日2400结束。预祝所有同学顺利通过一级建造师考试筑者教育2014年8月建设工程经济一、单项选择题共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意1某施工企业向银行借款250万元，期限2年，年利率6，半年复利利息一次。第二年付息，则到期企业需支付给银行的利息为万元。A3000B3045C3090D3138【答案】D【解析】25016/242503138。参见教材P6，12。2某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为万元。A200A/P,10，6B200F/P，10，6C200A/P,10,7D200A/F,10,7【答案】A【解析】200万为现值，6年等额回收投资并取得收益，则求A参见教材P93某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴，则这300万元应计入财务计划现金流量表中的。A经营活动净现金流量B投资活动净现金流量C筹资活动净现金流量D营业收入【答案】A【解析】300万为政府财政补贴，财政补贴收入应计入补贴收入，列入技术方案投资现金流量表、资本金现金流量表和财务计划现金流量表。而根据财务计划现金流量表，辛闷占收入属于经营活动净现金流量。参见教材P44。4某设备5年前的原始成本是10万元，现帐面价值是3万元，市场价值是2万元，则该设备的沉没成本为万元。A1B3C7D8【答案】A【解析】沉没成本设备账面价值当前市场价值。即321。参见教材P565某设备在不同使用年限（1至7年）时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本如下表所示，则该设备在静态模式下的经济寿命为年。使用年限1234567平均年度资产消耗成本（万元）1401109075656058平均年度运行成本15203040557085A3B4C5D6【答案】B【解析】静态模式下，不考虑资金的时间价值。则年平均1吏用成本MIN平均年资产消耗成本书平均年度运行成本40。即4年为该设备的经济寿命。参见教材P58。6关于设备租赁的说法，错误的是。A融资租赁通常适用干长期使用的贵重设备B临时使用的设备适宜采用经营租赁方式C经营租赁的任一方可以以一定方式在通知对方后的规定期限内取消租约。D租赁期内，融资租赁承担人拥有租赁设备的所有权【答案】D【解析】在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权。参见教材P61。7某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的的20，主要材料构件占合同总额的50，则工程预付款的起扣点为万元A200B150C180D140【答案】C【解析】工程预付款的起扣点30030020/5180万元8根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，关于工程量清单编制的说法，正确的是。A同一招标工程的项目编码不能重复B措施项目都应该以“项”为计量单位C所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准D暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用【答案】A9当初步设计有详细设备清单时，编制设备及安装工程概算宜采用的编制方法是。A扩大单价法B概算指标法C预算单价法D类似工程预算法【答案】C【解析】当初步设计详细，达到一定深度，编制设备及安装工程概算宜采用的方法是预算单价法。10某项目设计年产量为6万件，每件售价为1000元，单位产品可变成本为350元，单位产品营业税金及附加为150元，生固定成本为360万元，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为。A30B12C15D9【答案】B【解析】用生产能力利用率表示盈亏平衡点。即BEP360万/10003501506万12。参见教材P37。11根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013，应列入规费清单的费用是。A上级单位管理费B大型机械进出场及安拆费C住房公积金D危险作业意外伤害保险费【答案】C【解析】规费包括社会保险费养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工程排污费。12根据现行建筑安装工程费用项目组成建标【2013】44号，施工现场按规定缴纳的工程排污费应计入建筑安装工程。A风险费用B规费C措施费D企业管理费【答案】B13下列财务指标中，数值越高，表明企业资产的盈利能力越强的指标是。A总资产报酬率B营业增长率C速动比率D总资产周转率【答案】A【解析】总资产报酬率是评价企业盈利能力的指标，总资产报酬率二息税前利润了平均总资产。14某企业从银行借入一笼长期贷款2000万元，手续费率为2，年利率为7，期限为5年，每年结息一次。年末付息到期一改还本，企业所得税税率为25，则该项借款的资金成本率为。A7297B721C525D545【答案】C【解析】1712510252615编制预算定额人工消耗量时，人工额度差用工商人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些。A返工用工B低效率用工C用工浪费D零差用工【答案】D16下列工程经济效果评价指标中。属于盈利能力分析动态指标的是。A财务净现值B投资收益率C借款偿还率D流动比率【答案】A17根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013。因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是。A工程本身的损害B承包人的施工机械损坏C发包方现场的人员伤亡D工程所需的修复费用【答案】B18关于工程量清单招标中计日工程报价技巧的说法，正确的是。A单纯对计日工程报价应报低价B招标文件中有名义工程量的计日工程报高价C单纯对计日工程报价应报高价D招标文件中有名义工程量的计日工应报低价【答案】C19根据建设工程工程量清单计价规范GBSD500一2013。招标人委托工程造价咨询日编制的招标工程量清单。其封面应有招标人和盖章确认。A编制清单的造价员B造价咨询人的造价工程师C工程造价咨询人的法人代表D工程造价咨询人【答案】D20根据现行企业会计准则，下列交易事项中，应计入当期利润率的是。A收到上期出售产品的货款B上期购买的货物，但是本期才支付的货款C上期已经进行的销售宣传，但是本期才支付的宣传费D当期已经出售的产品，但是货款还没有收到【答案】D21某工程钢筋加工有现场制作和外包加工两个方案，现场制作方案的固定费用卫万元，每吨加工费用150万元；外包加工每吨加工费用250元，则仅从经济上考虑时，现场制作方案的实用范围是钢筋总加工量在。A1200吨以上B480吨以上C480一800吨之间D800一1200吨之间【答案】A【解析】现场制作方案的费用Z112万X150元，外包加工的费用Z20万X250元，则计算两种方案的平衡点为Z1Z2，加工量X1200吨，则适用于现场加工方案的加工量为1200吨以上。平衡点具体含义见教材P80页1Z101082图。22对采用通用图纸的多个工程施工图预算进行审查时，为节省时间，宜采用的审查方法是。A全图审查法B筛选审查法C对比审查法D标准预算审查法【答案】D【解析】由于用的是通用图纸，所以可以集中精力编制标准预算，以此为准来进行工程预算的审查，优点是时间短、效果好，易定案，缺点是适用范围小。23根据现行建筑安装工程费用项目组成建标【2013】镇号，企业按规定为职工缴纳的基本养老保险属于。A规费B企业管理费C措施费D人工费【答案】A【解析】规费包括社会保险费养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工程排污费。24设计概算的“三级概算”是指。A建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程项目总概算【答案】D【解析】设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级。参见教材P195。25某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位建筑工程概算精度最高的方法是。A概算指标法B类似工程预算法C修正的概算指标法D概算定额法【答案】D【解析】由于该单位工程已经有详细的图纸，而且建造结构很明确，技术成熟。且要求精度最高，故选择概算定额法。参见教材P197。26某施工企业2012年度工程结算收入为1000万元，营业成本和营业税金及附属加为300万元，管理费用200万元，财务费用为100万元，其他业务收入为200万元，投资收益150万元，营业外收入为100万元，营业外支出为80万元，所得税为100万元，则企业当年营业利润为万元。A500B520C750D670【答案】C【解析】营业利润1000300200100200150750万元27某跨年度项目的合同价为10000万元，预计合同总成本8500万元，资产负债表日以前会计年度累计已确认的收入为6000万元，该工程已完成工程进度的80，则当期应确认的合同收入为万。A1500B2000C2500D4000【答案】B28编制某工程项目投资估算睦项目建设期2年，第一年贷款800万元，第二年贷款600万元，贷软年不蟀10，则该项日建设期利息总和为万元。A154B114C140D144【答案】A29牛良据现行建筑安装工程扮用项目组成建标【2013】44号，职工的劳动保险费应计入。A规费B企业份理费C措施费D人工费【答案】B【解析】劳动保险和职工福利费属于企业管理费的一部分，不过企业管理费中劳动保险费中的职工死亡丧葬补助费、抚恤费列入规费中的养老保险费中。30租赁公司驹买一台设备用于出租，设备的价格为128万元，可以租赁6年。每年年末支付租金，折现率为10，则加率为4、租赁保证金和设备费的时间价值忽略不计，则安附加率法计茸的年租金为万元。A3499B2859C2432D3925【答案】D31某机械台班产量为4M3，与之配合的工人小组由5人组成，则单位产品的人工时间定额为（）工日。A050B080C120D125【答案】D【解析】单位产品的人工时间定额小组成员工日数总和/机械台班产量5/4125，见教材P179。32根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013，招标工程量清单的准确性的完整性应由负责。A投标人B招标人指定的招标代理机构C招标人的上级部门D招标人【答案】D【解析】招标工程量清单的准确性和完整性应由招标人负责。33根据建设工程工程量清单计价规范邻50500一2013，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是。A工程定位复测费B税金C冬雨季施工增加费D总承包服务费【答案】B【解析】安全文明施工费、税金和规最不得作为竟争性费用。34根据现行企业会计准则，对于资产负债表日起一年内到期的负债，企业预计不能自主地将清偿义务展期，但在资产负债表日后，财务报告批准报出日前签订了重新安排清偿计划协议，则该项负债应归类为。A非流动负债B流动负债C应付票据D长期应付款【答案】B【解析】对于在资产负债表日起一年内到期的负债，企业预计能够自主地将清偿义务展期至资产负债表日起一年以上的，应当归类为非流动负债，不能自主地将清偿义务展期的，即使在资产负债表日后、财务报表批准报出日前签订了重新安排清偿计划协议，该项负债仍应归类为流动负债。35关于企业定额作业的说法，正确的是。A企业定额税编制施工组织设计的依据B企业定额能反映在不同项目上的最高管理水平C依据企业定额可以计算出施工企业完成投标工程的实际成本D企业定额不能直接反映本企业的施工技术水平【答案】C【解析】企业定额是指由施工企业自行组织，主要根据企业自身情况编制，在本企业内部使用的定额。参见教材P176。36根据现行企业会计准则，下列资产中属于现金流量表中现金等价购物的是。A应收账款B存贷C银行承兑汇票D可流通的股票【答案】B37对干待定的投资方案，若基准收益率增大，则投资方案评价指标的变化规律是。A财务净现值与内部收益率均减小B财务净现值与内部收益率均增大C财务净现值减小，内部收益率不变D财务净现值增大，内部收益率减小【答案】C【解析】折现率越大，净现值越小；内部收益率和项目本身现金流量有关，和外部因素无关。38下列经济活动产生的现金中，不属于筹资活动产生的现金流量是。A处置子公司收到的现金净额B取得借款收到的现金C分配股利支付的现金D偿还债务支付的现金【答案】A【解析】处置子公司收到的现金净额属于投资活动的现金流量。39某工程建设单位2010年10月审核了竣工结算书，按合同建设单位应于2012年11月支付结算款项，实际上施工企业干2013年1月收到该笔款项，根据现行企业会计准则，施工企业应将该款项计入的收入A2012年10月B2012年12月C2012年11月D2013年1月【答案】A【解析】根据权责发生制，在确认权利的时刻就应该确认收入。40根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013，关于工程计量的说法，正确的是。A发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14天核实B总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量C所有工程内容必须按月计量D单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应子计量的工程量确定【答案】D41关于用成本分析模式确定企业现金量使持有量的说法，正确的是。A企业持有现金的成本有机会成本、管理成本和短缺成本B管理成本与现金持有量一般上正比例关系C现金的短缺成本随现金持有量的增加而增加D运用成本分析模式确定现金最佳持有量的目的是加速现金周转速度【答案】A43某技术方案投资现金流量的数据如下表示，用该技术方案的静态投资的收益为年。计算年（年）012345678现金流入（万元）80012001200120012001200现金流出（万元）600900500700700700700700净现金流量0600900300500500500500500累计净现金流量0600150012007002003008001300A50B52C54D60【答案】C44根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是。A总价合同B单价合同C固定总价合同D成本加酬金合同【答案】B【解析】实行工程量清单计价，应该采用单价合同。参见教材P23945按照建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013投标的工程，完全不能竟争的部分是。A分部分项工程费B措施项目费C其他项目费D规费【答案】D【解析】安全文明施工费、税金和规费不得作为竟争性费用。46价值工程的核心是对产品进行。A成本分析B信息搜集C方案创新D功能分析【答案】D【解析】价值工程的核心是进行功能分析。参见教材P67。47根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013，惹盒夙未约定，当工程量清单项目的清单工程量偏差在以内时，其综合单价不作调整，执行清单工有的综合单价。A15B5C10D20【答案】A48某工程施工有两个技术方案可供选择，甲方按徐投资18万元，年生产成本为45万元，乙方案需投资22。万元，年生产成本为40万元。设基淮投资收益率为12，若采用增量投资收益率评价两方案，则。A甲方案优于乙方案B甲乙两个方案的效果相同C乙方案优于甲方案D甲乙两个方案的折算费用相同【答案】C【解析】两方案的增量投资收益率4540/220180二125，高于基准收益率，所以投资额大的方案为优。参见教材P7949根据标准施工招标文件，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿。A费用B工期C利润D成本【答案】B【解析】由于不可抗力的原因造成的损失，承包人可以要求合理的工期赔偿。50某建设项目实施到第2年时，由于规范变化导致某分项目工程量增加，因此增加的费用应从建设投资中的支出。A基本预算费B涨价预备费C建设期利息D工程建设其他费用【答案】A【解析】涨价预备费是指建设工程项目在建设期内由于价格等变化引起投资增加，需事先预留的费用。参见教材P162。51根据现行建筑安装工程费用项目组成建标201344号，下列费用中，应计入分部分项工程费的是。A安全文明施工费B二次搬运费C施工机械使用费D大型机械设备进出场及安拆费【答案】C【解析】ABD均属于措施项目费。52施工企业所需的某种材料，年度采购总量为2000吨，材料价格为6000元/吨，一次订货成本为4000元。每吨材料的年平均储备成本为200元。根据经济批量模型，该种经济采购批量为吨。A2800B2828C2846D2864【答案】B53施工企业销售自行加工的商品混凝土的收入属于。A产品销售B施工合同C材料销售D提供劳务【答案】A【解析】产品销售主要有自行加工的碎石、商品混凝土、各种门窗制品等。参见教材P106。54某施工企业按2/10、N/30的条件购入钢材50万元，企业在第20天支付了全部货款50万元，那么该企业放弃现金折扣的成本为。A3672B200C204D1111【答案】A【解析】放弃现主折扣的成本2/1一2360/30一10367355某装饰企业施工的M项目于2012年1D月工程完工时只发生材料费36万元，项目管理人员工资8万元，企业行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行企业会计准则，应计入工程成本的费用为万元。A30B38C32D40【答案】B【解析】行政管理部门发生的成本费属于企业管理费用的范畴。56某项目采用净现金指标进行敏感性分析，有关数据见下表。则各因素的敏感程度由大到小的顺序是。敏感因素10010建设投资（万元）623564505营业收入（万元）393564795经营成本（万元）612564516A建设投资二营业收入二经营成本B营业收入二经营成本二建设投资C经营成本二营业收入二建设投资D营业收入二建设投资二经营成本【答案】D57国际工程项目招标中，如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，则投标人对该暂定工程的报价策略是。A单价可适当降低B总价应适当降低C单价可适当提高D总价可适当提高【答案】C【解析】业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，对于这种情况，由于暂定总价款是固定的，对各投标人的总报价水平竟争力没有任何影响，因此，投标时应当对暂定工程量的单价适当提高，这样做，既不会因今后工程量的变更而吃亏，也不会削弱投标报价的竟争力。参见教材P300。58考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形时。A金额相等，发生的相同时点B金额不等，发生在不同时点C金额不等，但分别发生在期初和期末D金额相等，发生在相同时点【答案】A【解析】资金有时间价值，即使金额相同，因其发生在不同的时间，其价值就不相同，故选项A的说法是错误的，选择选项A。参见教材P5。59采用金额单价法计算工程费用时，若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是。A编制补充单价表B直接套用定额单价C调量不还换D乡安实际价格换算定额单价【答案】C60下列财务指标中，可以反映企业资产管理效率的指标是。A净资产收益率B存货周转率C流动比率D资本积累率【答案】B【解析】A反映企业的盈利能力，C反应企业的短期偿债能力，D反映企业的发展能力。二、多项选择题共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误。错选，本题不得分少选，所选的每个选项的05分61影响国际工程投标报价诀策的因素主要有。A评标人员组成B成本估算的准确性C竟争程度D市场条件E评标人员组成【答案】BCDE【解析】国际工程投标报价决策的因素主要有成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竟争程度、公司的实力与规模。此外，在投标报价诀策时，还应考虑风险偏好的影响。62根据现行企业会计准则，应计入管理费用的有。A印花税B管理人员劳动保护费C应付债券利息D固定资产使用费E法律顾间费【答案】ABDE【解析】选项C属于财务费用。63关于杜邦财务分析体系的说法，正确的有。A通过杜邦分析体系能发现企业资本金的变动趋势B杜邦分析利用财务比率的内在联系对企业财务状况和经营成巢进C杜邦分析将若干财务指标形成一个完整的指标体系D杜邦分析以净资产收益率为核心旨标E杜邦分析能研究各项资产的比重变化情况，揭示企业的借债能力【答案】BCD64资本金现金流量表中，作为现金流出的项目有。A借款本金偿还B回收固定资产余值C回收流动资金D借款利息支付E经营成本【答案】ADE【解析】选项BC属于现金流入。65关于现金流量绘图规则的说法，正确的有。A箭线长短要能适当体现各时点现金流量数值大小的差异B箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点C横轴是时间轴，向右延伸表示时间的延续D现金流量的性质对不同的人而言是相同的E时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点【答案】ABC【解析】现金流量的性质对于不同的人来说是不同的，所以需要首先确定现金流量的分析主体，才能确定是现金流入或现金流出时间轴上的点通常表示改时间单位的期末时点。66评价技术方案偿债能力时，可用于偿还借款的资金来源包括。A固定资产修理费B固定资产折旧费C无形资产摊消费D应交营业税E净利润【答案】BCE【解析】选项BD是非付现成本，所以可以用来偿付借款净利润是企业经营的最终成果，也是可以用来偿付借款。67根据现行企业会计准则，应列入流动负债的有。A应交税金B应收账款C应付工资D长期借款E短期投资【答案】AC【解析】应收账款属于流动资产，长期借款属于非流动负债，短期投资属于流动资产。68项目盈亏平衡分析中，若其债务条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的。A提高设计生产能力B降低固定成本C降低产品售价D降低单位产品变动成本E提高营业税金及附加率【答案】BD69下列工程建设投资中，属于与未来生产经营有关的其他费用的有。A联合试运转费B建设单位管理费C办公家具购置费D生产家具购置费E生产职工培训费【答案】ACE70关于定额单价法编制施工租赁预算的说法，正确的有。A当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可直接套用定额单价B当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定材料不一致时，应该实际使用材料价格换算定额单价C当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，应调价不换量D的那个本地区同一的定额单价表中没有与本项目分项工程相应的内容时，可套用邻近地区的单价估算表E当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位股价表【答案】ABE【解析】选项C应该是“调量不换价”，D选项不能用邻近地区的单位估价表。71下列资金成本中，属于资金占用费的有。A借款手续费B发行债券支付的印刷费C筹资过程中支付的广告费D债券利息E贷款利息【答案】DE【解析】ABC都是资金的筹措费。72某建筑企业与甲公司签订了一项总造价为1000万元的建造合同，建设期为年第1年实际发生工程成本400万元，双方扫履行了合同规定义务，但在第二年末优于建筑企业对该项工程的完工进度无法可靠的估计，所以与甲公司只办理了工程款结算360万元，随后甲公司陷入经济危机而面临破产清算，导致其与款可能无法收回。则关于该合同收入与费用确认的说法，正确的有。A合同收入确认方法应采用完工百分比法B1000万元可确认为合同收入C360万元确认为当年的收入D400万元应确认为当年费用E1000万元可确认为合同费用【答案】CDE【解析】由于合同的进度无法可靠估计，所以不能用完工百分比法，由于1000万元预期不能收回，所以不能确认为收入。73根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013，关于招标控制价的说法，正确的有。A招标控制价是对招标工程项目规定的最高工程造价B招标控制价超过批准的概算时，招标人应1各其报原概算审批部门审核C国有或非国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价D招标控制价应在招标文件中公布，在招标过程中不应上调，但可适当下浮E投标人的投标报价高于招标控制价时，其投标应按废标处理【答案】ABE【解析】非国有资金投资的建设项目，可以不编制招标控制价招标控制价不得上浮下调。74编制机械合班使用定额时，机械工程必需消耗的时间包括。A不可避免的中断时间B不可避免的无负荷工作时间C有效工作时间D低负荷下工作时间E由于劳动组织不当引起的中断时间【答案】ABC【解析】DE属于损失时间。75下列资产在财务管理上可作为现金管理的有。A应收账款B库存现金C银行存款D银行本票E无形资产【答案】BCD76根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有。A向发包人催促按约定支付工程结算价款B将该工程留置不予交付使用C向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息D与发包人协商将该工程折价抵款E向人民法院申请将该工程依法拍卖【答案】ACDE【解析】承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如来达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程析价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款。77根据建设工程工程量清单计价规范GB50500一2013，应计入社会保险费的有。A财产保险费B失业保险费C医疗保险费D劳动保护费E工伤保险费【答案】BCE【解析】应计入社会保险费的有养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。78施工图预算的编制依据包括。A批准的设计概算B相应预算定额或地区单位估价表C地方政府发布的区域发展规划D批准的施工图纸E项目的技术复杂程度【答案】ABDE79下列投资方案经济效果评价指标中，可用于偿债能力分析的有。A利息备付率B投资收益率C流动比率D借款偿还期E投资回收期【答案】ACD80关于设备寿命的说法，正确的有。A设备的经济寿命是从经济观点确定的设备更新的最佳时间B设备的使用年限越长，设备的经济性越好C设备的合理维修和保养可以避免设备的无形磨损D设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损诀定的E设备的自然寿命是由设备的综合磨损诀定的【答案】ADE建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门的是（）A全国人民代表大会组织法B中华人民共和国国籍法C中华人民共和国反垄断法D全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【答案】C【解析】反垄断法属于经济法。参见教材P2。2根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A设计错误B原材料缺陷C不可预料的意外事故D工艺不完善【答案】C【解析】建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。参见教材P40。3下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A处分B暂扣执照C回复原状D罚金【答案】D【解析】刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有罚金、剥夺政治权利和没收财产。参见教材P46。4根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护工作。A15天B1个月C2个月D3个月【答案】B【解析】在建工程在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教材P54。5以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A土地主管部分B建设行政主管部门C城乡规划主管部门D授权的镇人民政府【答案】C【解析】以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参见教材P51。6关于建筑工程施工许可证管理的说法，错误的是（）A申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件B保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】A【解析】只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。参见教材P51。7关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）A无资质承包主题的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】D【解析】实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包主张方主张权利，实际施工人以转包、违法包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。参见教材P65。8施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）A施工企业负责人B专职安全员C专职消防安全员D项目负责人【答案】D【解析】施工单位是主要负责人是本单位的消防安全负责人；项目负责人则应是本项目施工现场是消防安全负责人。参见教材P235。9施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A公安机关B做出决定的公安机关消防机构C人民法院D建设行政主管部门【答案】B【解析】当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行参见教材P239。10某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据生产安全事故报告和调查处罚案倒，该事故等级为（）A特别重大事故B较大事故C重大事故D一般事故【答案】B【解析】较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤参见教材P235。11根据民法通则，关于代理的说法，正确的是（）A一代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果自被代理人承担B代理人可以超越代理权实施代理行为C被代理人对代理人的切行为承担民事责任D代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A【解析】代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任参见教材P12。12在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担A设备使用单位B具有相应资质的单位C设备出租单位D检验检测机构【答案】B【解析】安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质。参见教材P258。13关于发包人受到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）A必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】B【解析】参见教材P239。14根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C首席仲裁员可以当事人双方共同选定D首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【答案】C【解析】仲裁庭组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成。参见教材P328。15建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场A12B36C48D24【答案】D【解析】文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。16下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）A电工B架子工C钢筋工D起重信号工【答案】C【解析】建筑行业属于特种作业人员有垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员，特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。17根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）。A施工划总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】A【解析】劳务分包无需经总包的认可。18关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）A按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C对各类能源消耗实行分类计量和统计D对能源消费应实行包费制【答案】A【解析】劳务分包无需经总包的认可19下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）A食品加工生产企业B建筑施工企业C烟花爆竹生产企业D矿石企业【答案】A20施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。A施工企业质量管理部门B设计单位或监理单位C工程质量监督机构D建设单位或监理单位【答案】D21关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A可以转包检测业务B具有独立的法人资格C是中介机构D分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】A【解析】检测机构不得转包业务22出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）A简易交付B占有决定C指示交付D拟制交付【答案】D【解析】现实交付直接交付标的物简易交付标的物合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付占有改定合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人指示交付标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物的请求拟制交付交付标的物的权利凭证（仓单、提前）给买受人23根据专利法，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（）A发明B实用新型C外观设计D设计方案【答案】B24关于人民法院对民事上述案件的二审裁判的说法，正确的是（）A原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D原判决违反法定程序的，依法改判【答案】C参见教材P320。25根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行（）监督管理。A企业B政府C社会D行业【答案】B26项目负责人是安全生产责任不包括（）A对建设项目的安全施工责任B确保生产安全生产费用的有效使用C落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】D【解析】应该在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明。27招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C依照当事人申请可停止公告D公告部门可自行决定是否停止公告【答案】A28建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A3年B6个月C1年D2年【答案】A【解析】参见教材P72。29根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。B未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进人下一道工序D未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】B【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。参见教材P285。30某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。A乙供应商因无过错，无需返还。B乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D甲供应商有权直接要求乙应商给付该笔款项【答案】B【解析】参见教材P23。31根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）。A在试用期间被证明不符合录用条件的B严重违反用人单位C患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D被依法追究刑事责任的【答案】C【解析】参见教材P142。32根据合同法，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）。A定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C报酬约定不清的，定作人有权拒付D因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【答案】A【解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失。参见教材P161。33安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。A施工单位负责项目管理的技术负责人B装、拆卸单位的专业技术人员C监理单位负责安全的工程师D出租单位生产管理人员【答案】B【解析】建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。34某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A因显失公平而无效B由于分包单位自愿签署而有效C仅对总承包单位分包单位有效D因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】D【解析】按照建筑法规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材P101。35根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）。A终身不予注册B吊销执业资格证书，5年内不予注册C责令停止执业3年D责令停止执业1年【答案】A【解析】参见教材P81。36根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A评标截止时间前B评标开始前C提交投标文件的截止时间前D投标有效期内【答案】C【解析】招标投标法第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。37对于达到一定规模是危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家进行论证、审查。A安全监督管理机构B建设单位C施工单位D监理单位【答案】C【解析】参见教材P229，施工单位应当组织专家进行论证、审查。38借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。A营业执照B技术人员C资金D高层管理人员【答案】A【解析】参见教材P105。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。39公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）。A不服行政机关作出的行政处分B不服行政机关作出的行政处罚决定C不服行政机关对民事纠纷作出的调解D部分地方人民政府颁布的规章【答案】B【解析】参见教材P339。行政复议法第1条。40根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A完成建设工程设计和合同约定的各项内容B已签署的工程结算文件C完整的技术档案和施工管理资料D勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】B【解析】参见教材P287288建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。4L关于行政行为特征的说法，错误的是（）A行政行为的主体是法定的B实施行政行为具有单方意志性C行政行为多属于无常行为D行政行为具有不可裁量性【答案】C【解析】行政行为的特征是1行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或援权，行政主体不得作自任何行政行为。2行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。3行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性。4行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政