建筑工程劳务公司承包合同违约拒绝执行

建筑工程劳务公司承包合同违约拒绝执行篇一工程劳务承包合同建筑公司对劳务公司的建筑工程劳务承包合同（以下简称甲方）（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、四川省建筑管理条例及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。一、工程概况1、工程名称工程。2、工程地点。3、建筑面积M2按实际工作量结算；4、工作内容（1）、工程（劳务）承包的区域从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。（2）、具体承包范围1）、人工费指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。2）、辅料费各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。3）、机械费包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购臵费。4）、模板费指各种模板及扣件租赁和购臵运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。5）、脚手架费指钢管和配套扣件的租赁和购臵运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。6）、安全文明施工费指工程必须购臵的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。7）、管理费指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。8）、税金本工程税金由乙方向甲方提供税票。9）、工程质量、安全验收标准本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文件为准。乙方完工后必须提供所完工作的自检记录与施工记录报甲方质检部门复审，经甲方项目经理、管理人员到现场对各分部分项工程进行检查，认定质量安全检查结果符合验收规范后方能进行结算。各分项工程及单位工程验收必须一次性合格，否则因此发生的相关费用均由乙方负责，业主对甲方质量、安全有约束的合同条款对乙方具有相同的约束力。10）、对乙方的违约责任及处罚乙方在施工过程中如发生材料浪费现象，甲方论其情节轻重对乙方违反合约的行为进行每次100500元/次的处罚，同时乙方必须全额赔偿材料费。乙方在施工过程中如发生不服从甲方管理人员提出来的正确意见现象甲方论其情节轻重对乙方违反合约的行为进行100500元/次的处罚，同时要求乙方当事人必须对甲方管理人员道歉。乙方在施工现场发生打架斗殴，甲方论其情节轻重对其进行每次100500元/次的处罚，同时要求乙方必须对当事人予以开除不得在本施工现场继续工作。乙方凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫、贫血病等）以及16周岁以下未成年者、55周岁以上的老年工及女工，不准随队入现场施工，儿童不准进入施工现场，如有违反，甲方对乙方违反合约的行为进行每次100元/次的处罚并将当事人立即驱逐出场。乙方施工人员在施工场地不准私自烧火煮饭，更不允许烧柴火或电炉、电饭锅，如被甲方或保卫人员发现将处以200500元/次处罚。以上处罚内容在乙方签订合同后已表示同意，如以后施工过程中发生上述现象甲方不需乙方签字认可，可直接从乙方合同履约金或工程进度款中扣出。（2）、材料控制及奖罚钢筋损耗按甲方管理人员审核后的配筋表总量加2损耗作为全部使用量，废钢筋允许量为甲方审核后的配筋表总量的06，节约钢材按市场价的40对乙方给予奖励，超用部分按市场价的100给予赔偿。其它材料限额使用，超出施工预算量由乙方向甲方按市场价格予以赔偿。（3）、劳动力与施工管理乙方按甲方施工组织设计与施工计划书合理组织劳动力。必须完成甲方指定的月、旬计划。乙方施工人员参与月计划的编排，参加项目部技术人员质量安全工作会议，作为甲方项目部在编管理人员。乙方劳动力不能满足施工进度时经甲方三次书面通知仍未改变，甲方可代为乙方安排劳动力，所产生费用由乙方支付。工人工资按议价开支计算。乙方现场配备的施工员、安全员、质检员等管理人员除必须具备个人资格外，还应落实岗位职责独立完成相应的技术岗位工作并签订岗位责任书。如乙方不按规定安排此相应的管理人员，由甲方代替管理，但工资在乙方工程款中扣除。（4）、工程量计算规则按施工图建施与结施图面积计算。（5）、工伤事故处理乙方在施工中必须做好安全生产，文明施工，如在施工中出现一切大小安全事故问题，概由乙方负责，甲方不负任何法律责任及经济责任，如有人员伤亡现象，由乙方承担伤亡名额。（6）工程质保金甲方按乙方所承担本工程合同暂定总价的3收取工程质保金，待工程竣工交付使用壹年后全部无利息由甲方返还给乙方。在工程保修期间乙方接甲方维修通知24小时后无任何措施，甲方可以聘用其它人员进行处理，所发生费用双倍从乙方工程质保金中扣除。二、工期乙方在施工中必须按甲方所安排的工期按时保质保量完成任务，具体工期安排待工程开工后，由甲方再做具体工期安排。三、单价情况单价按建施、结施图纸建筑面积进行结算按包干价每平方米元结算。四、付款方式按甲方与建设单位的合同执行。五、双方责任1、甲方责任（1）、向乙方进行图纸（含设计变更通知单、技术变更核定单）施工方案、定位放线、测量、试验等技术交底以及下达该工程安全质量措施和技术标准，并做好相应记录。（2）、随时进行质量检查、监督、评定。（3）、负责处理因设计变更、质量不符合要求等因素造成的质量事故。（4）、甲方应向乙方提供住宿、饮食、卫生、文化等生活设施。（5）、甲方对乙方支付农工工资进行监督，督促乙方依法支付农工工资。2、乙方的责任（1）、乙方从事劳务作业应接受甲方的统一管理并对所承包的劳务作业的施工质量向甲方负责，乙方必须由自有作业人员完成该合同所有承接的劳务作业，不得分包或转让。（2）、乙方必须每月造农工工资表，在甲方按合同未到付款时间时乙方必须垫资按月发放农工工资，乙方应按月按时造农工工资表，按当月实际发生的农工工资的100支付农工。农工领取工资后所签名加盖手印的工资表交项目部一份保留底备查。（3）、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变更核定单）和技术交底要求。操作规程偷工减料、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故由乙方承担相应的经济责任。对管理人员和监理单位、建设单位提出的整改意见认真落实。（4）、乙方在工程中无故完不成任务，不服从甲方安排，无理取闹，有意找甲方麻烦，在甲方教育罚款等均无效的情况下甲方有权勒令乙方强行退场，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权扣留乙方工地的一切设备作为对乙方债权债务的清理及赔付。（5）、乙方必须确保农忙和节假日期间的施工所需劳动力，否则甲方有权要求乙方退场、更换队伍，并由乙方承担由此造成的一切损失。（6）、乙方必须保证在甲方交待的时间内完成指定的工作任务，延误工期自愿接受甲方处罚。（7）、乙方必须按照进度计划要求配备相应的保障任务的施工人员及措施。（8）、乙方有责任配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并尽量为后续工序的施工创造条件。（9）、接受甲方的质量检查评定，如质量不合格造成的返工，应在甲方规定的时间内无偿返工，人工费超支及材料损失均由乙方自行负责。（10）、指定专人负责质量监督，作好质量自检工作，自检合格后向甲方申请复检，复检合格后方能进行下道工序施工。（11）、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作，乙方在施工过程中如有损坏施工物资的现象，甲方有权对乙方进行罚款处理。（12）、乙方在施工过程在每一道工序应做到工完场清。（13）、按计划耗用各种材料量，材料量按图算加定额损耗。超量全赔，节约奖励。（14）、环境和文物保护乙方应在施工中保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和噪声扰民。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格处罚。在施工作业中发现文物或有考古地质研究价值的物品时，乙方应采取有效措施，并立即通知甲方，甲方在收到通知后及时与建设单位及有关管理部门协商形成处理意见。（15）、乙方应将农工工资直接发放给农工本人。乙方支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况以备甲方以及国家相关部门审查。六、工程质量乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准，尽量做到没有返工现象，给甲方施工员及监理部门检验后，如有需要返工的应立即返工，并承担甲方所损耗的材料损失。七、安全（1）、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为安全负责人。（2）、在施工中，甲方应贯彻执行JG5999标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章操作，有权制止施工现场的违章操作，违章作业。（3）、甲、乙双方应严格遵守重庆市人民政府关于加强承包生产和工程中的规篇二某公司与被执行人某公司与某冶一公司劳务承包合同纠纷一案某公司与被执行人某公司与某冶一公司劳务承包合同纠纷一案_（2011）潭中执复字第25号执行裁定书申请复议人某建筑安装工程有限公司。法定代表人梁某，总经理。委托代理人骆某，某律师事务所律师。委托代理人胡某，某律师事务所律师。申请执行人某公司。法定代表人张某，董事长。被执行人某公司，住所地湘乡市昆仑桥办事处。法定代表人范险峰，经理。被执行人某冶集团分某分公司。法定代表人刘某，董事长。申请复议人某建筑安装工程有限公司（不服湘乡市人民法院（以下简称湘乡市法院）作出的（2010）湘法执异字第3442号执行裁定，向本院申请复议，2011年8月17日，本院立案审查。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。湘乡市法院认为，该院依法向肇庆某公司送达执行裁定及协助执行通知书后，肇庆某公司有义务协助该院扣留、提取被执行人某冶集团分某分公司的工程劳务款。因肇庆某公司没有协助该院提取被执行人某冶一公司在该公司的工程劳务款，该院裁定扣划肇庆某公司的银行存款是正确的，因此而产生延期支付工程劳务款的利息、发生的执行费用也应由肇庆某公司承担。申请复议人肇庆某公司称，一、湘乡市法院作出的执行裁定及协助执行通知书在认定该公司与某冶一公司之间是否存在债权债务关系的问题上事实不清。本案中，该公司与某冶一公司之间既没有结算凭证，也没有相关法律文书确权，不能确定某冶一公司在该公司享有到期债权160000元。二、湘乡市法院未依法定程序向该公司送达执行裁定及协助执行通知书。本案中，签收湘乡市法院执行裁定及协助执行通知书的廖少雄，既非该公司的员工，也非该公司诉讼代理人及指定代收人，廖少雄签收湘乡市法院送达的法律文书对该公司不发生法律效力。请求本院撤销湘乡市法院作出的（2010）湘法执裁字第3441号执行裁定、（2010）湘法执异字第3442号执行裁定、以及相应的协助执行通知书，并责令湘乡市法院退还扣划该公司的银行存款175000元。本院经审查查明，湘乡市法院在执行申请执行人某公司与被执行人某公司、被执行人某冶一公司劳务承包合同纠纷一案过程中，被执行人某冶一公司向湘乡市法院提供财产线索称，2007年4月1日，该公司与肇庆某公司（项目代理人廖少雄）签订了分包肇福粮食收储有限公司钢筋砼筒仓工程的协议书及工程分包补充合同。该公司分包肇庆某公司的钢筋砼筒仓工程已竣工。2008年1月19日，该公司与肇庆某公司对分包工程进行结算，肇庆某公司尚欠该公司工程款363958元。2010年12月14日，湘乡市法院向肇庆某公司项目代理人廖少雄送达（2010）湘法执裁字第344号执行裁定及（2010）湘法执字第344号协助执行通知书，责令肇庆某公司协助扣留、提取被执行人某冶一公司在钢筋砼筒仓工程中的劳务款160000元。事后，肇庆某公司既未协助湘乡市法院提取该笔工程劳务款，也确未向湘乡市法院提出异议。2011年5月19日，湘乡市法院作出（2010）湘法执裁字第3441号执行裁定，在有关银行的协助下，扣划肇庆某公司的银行存款175000元。本院审查后认为，2007年4月1日，肇庆某公司与某冶一公司签订肇福粮食收储有限公司钢筋砼筒仓工程协议及工程分包补充合同时，肇庆某公司的代理人是廖少雄，从该协议及合同的内容来看廖少雄是肇庆某公司该项目的实际负责人，代理肇庆某公司处理该项目的验收、结算、债权债务清理等事宜。2008年1月19日，廖少雄与某冶一公司对分包工程进行结算，某冶一公司在肇庆某公司有到期工程款363958元。2010年12月14日，湘乡市法院向肇庆某公司该项目代理人廖少雄直接送达了提取某冶一公司在该项目中的到期工程劳务款160000元的执行裁定及协助执行通知书，廖少雄已予签收。廖少雄有权代理肇庆某公司处理该项目的债权债务事项，湘乡市法院送达法律文书的程序合法。肇庆某公司接到湘乡市法院的协助执行通知书以后，既未在法定期限内向湘乡市法院提出异议，也确未协助湘乡市法院提取该笔工程劳务款项，湘乡市法院裁定扣划肇庆某公司银行存款的执行行为亦无不当。但是，湘乡市法院责令肇庆某公司协助提取某冶一公司工程劳务款金额为160000元，肇庆某公司承担支付的范围也只是160000元，湘乡市法院责令肇庆某公司承担延期支付工程劳务款所产生的银行利息、发生的执行费用是没有法律依据的。依照中华人民共和国民事诉讼法第二百零二条、最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法执行程序若干解释第八条、第九条的规定，裁定如下一、撤销湘乡市人民法院作出的（2010）湘法执异字第3442号执行裁定。二、将湘乡市人民法院作出的（2010）湘法执裁字第3441号执行裁定中扣划协助执行人某建筑安装工程有限公司在中国工商银行肇庆第一支行帐户2017002119024560370上的存款币175000元整至湖南省湘乡市人民法院的内容变更为扣划协助执行人某建筑安装工程有限公司银行存款160000元。三、责令湘乡市人民法院返还扣划协助执行人某建筑安装工程有限公司的银行存款15000元。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长刘涌审判员陈志雄审判员邹湘辉二O一一年十月十七日代理书记员徐曾附本案适用的法律条文中华人民共和国民事诉讼法第二百零二条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。篇二建设工程施工劳务承包施工合同建设工程施工（劳务）承包施工合同甲方XX建筑工程有限责任公司乙方XX建筑工程开发有限公司经甲、乙双方充分协商，乙方自愿承担由甲方（总）承包的XX外国语实验学校（一期）工程施工的劳务工作。为了该工程的顺利实施和按期竣工交付，进一步明确双方的责、权、利，甲、乙双方在平等自愿的基础上，结合中华人民共和国合同法、建筑法的规定，经双方充分协商，特订立如下合同条款一、工程概况1工程名称XX外国语实验学校（一期）工程2工程地址XX县城南区二、工程主要承包内容及范围完成甲方提供的全套施工图纸、技术核定单、设计变更、图纸会审纪要上的有关全部施工内容其中不包含保温隔热工程、给排水工程、电气工程、消防工程、防水工程、塑钢门窗工程、幕墙、室内腻子涂料、真石漆、栏杆工程、室内天棚吊顶工程等，包含现场规整与清理、200米范围内地面水平运输、材料的节约、与其他队伍配合等内容。施工场地硬化、排水沟、截水沟、沉砂池、加工棚、保管房、临时活动板房甲方只提供150M2。其它均由劳务公司自行修建搭设含甲方、监理办公室等各种临时设施的搭建、拆除以及工程结束时现场的清理及建渣外运（弃），使施工现场达到（或满足）规范化施工管理的要求；施工现场一切机具设备搭设及安装（含塔吊及其基础）；施工现场一切脚手架、围护架、施工围栏（墙）、安全防护的搭建和拆除；混凝土、钢筋、砖等施工原材料所需一切试验检验样品的制作和送检；安全生产及劳动保护用品的备制；基础工程的地基钎探和基础土方捡底清理；工程一切钢筋制作安装；模板制作、安装拆除；混凝土浇注及养护（包括砂、石材料冲洗）；砌砖抹灰工程（含植筋、钢丝网锚挂）；楼地面；水电预留洞模板制作、安装并分二次细石砼浇筑且管道周边留20MM凹槽及装饰工程包括其他工种作业结束后的修补、修（复）善工作，组织工程所需的一切模板材料、脚手架材料、铁钉、绑扎丝、焊条焊剂等按施工进度提前入场供施工现场使用并承担其费用（其中室内天棚均采用清水模板不抹灰，直接吊顶或喷涂料，若天棚达不到平整度，造成的一切返工费用均由乙方负责）；承担工程所需的一切周转材料（含模板、木枋、脚手架、临时设施）的租赁、运输、保管、归还、损坏或遗失补充等所发生的费用；承担施工过程中有可能发生的自然灾害或突发事件而采取应急处理措施所发生的一切费用。该工程甲方采取总价包干的形式，以包工的方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有建委要求的上岗证书如施工员证、质检员、安全员、机械管理员、测量员证等上报甲方，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程价款、支付方式及其他双方议定工程价款实行固定合同价（人民币）一次性包干，含设计变更、技术核定单、图纸会审纪要按建筑面积计价综合包干价375元/M2（实际施工商砼时包干价）或综合包干价390元/M2实际施工自拌砼时包干价，工程由乙方垫资开工。31、工程价款支付方式主体二楼封顶后开始支付，按照已完工程量每平方米支付双方议定工程价款的30，以此类推，以后每完成两层楼支付一次。32、砌体工程每施工完成2层（最后一次至屋面封顶）后，按照已完工程量每平方米支付双方议定工程价款的20，以此类推，以后每完成两层楼支付一次。33、装饰、安装等所有剩余工程每施工完成2层（最后一次至全部装饰工程结束）后，每平方米按照已完工程量双方议定工程价款的30进行支付。34、单栋竣工验收后，支付到已完成工程量的90，剩余工程款待综合验收合格，双方工程结算确认后30日内支付至工程结算价的97，剩余的3作为工程质量保修金。工程保修金从工程竣工之日起满两年后且乙方按国家规定全面履行保修的责任和义务后无息结清，在30日内全部支付。35、每次工程进度款支付均由甲方现场负责代表按实际完成的合同约定建筑面积计算工程价款。四、甲方责任41、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。42、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。43、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定支付劳务费。44、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。45、指导乙方开展工作，按工程进度适时购进工程材料供乙方使用，负责基础土（石）方的挖、运、回填工作（不包括基础土方200MM以内的捡底清理，捡底清理由乙方负责），协调相关各部门之间的关系。根据工程进度需要，适时进行工程质量、安全生产、周边防护、文明施工、环境保护等事项的检查、检验、检测工作。并提出相应的调整、改进、完善措施和办法，由乙方负责无条件整改（该费用包括在劳务总合同价内）。46、甲方负责二级配电箱、自来水接口到每幢楼一层入口处，楼层内三级配电箱及施工照明、楼层养护用水均由乙方负责。五、乙方责任51、乙方必须向甲方提交符合承包的劳务资质，主动承担合同内容的全部工作内容，确保工程质量。52、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。53、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。54、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供进场施工人员名单、身份证原件及对应的复印件。55、乙方要管理好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成犯罪活动的后果，甲方概不负责。56、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。57、乙方自行组织人员，自备（或租赁）各种生产、生活材料、机械、器具入场，根据甲方要求按施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要施工，负责施工测量放线。开工前向甲方提交详尽的工程施工进度计划，人员需用计划及按规定购买民工建筑工伤保险。58、乙方负责施工图纸、技术核定单、设计变更、图纸会审纪要上所有内容的施工（不承包的除外）以及所有工种人员的食宿。施工过程中必须听从甲方、监理单位的监督指挥，如施工过程中劳务公司消极施工，甲方有权辞退劳务公司，辞退后甲方按乙方已完工程量的50办理结算退场。59、劳务公司需按武胜县建委相关要求交纳民工保证金。六、工程质量及进度要求该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。本工程的工程质量及工程安全文明施工按照“规范管理模式”操作，严格执行当地政府主管部门的要求和规定，工程质量按照“建筑工程施工安全与工程质量验收规范标准”进行检查、验收，达到合格标准。工期至开工之日起计，期限为180日历天，从浇筑垫层开始计算工期。七、现场管理及施工安全乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作规程，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网，系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得到工地做工。如所有违反规定者，参照项目部及当地政府相关规定处罚。乙方必须教育工人树立良好的职业道德，自觉遵守劳动纪律，建立良好的施工秩序，做到文明施工。珍惜、爱护并合理使用工地原材料，维护甲方利益，服从甲方指挥。若发现乙方工人擅自拿走或盗窃甲方原材料，甲方有权处乙方任意数额的罚款，并责令乙方无条件辞退该工人。若发现乙方工人浪费工地原材料，则以盗窃甲方原材料论处。乙方必须组织工人学习安全生产知识、安全法规，建立工地安全生产的纪律和制度并进行三级工人教育记录且存放甲方资料室，树立牢固的安全生产意识，严格按照施工操作规程办事，确保施工安全，承担一切安全责任凡是施工现场出现大小安全事故均由乙方负责，甲方只配合协调处理，费用均由乙方支付。做好工人管理教育工作，凡是乙方出现打架斗殴或拖欠工人工资的事情发生，除政府按相应法规处罚以外，甲方另单独处罚2000000元/次并从当月的进度款中直接扣除处罚款项。八、附则81、施工过程中双方应密切协作，甲方按进度保证材料供应（材料需用计划由乙方提前15天报送甲方并约定材料进场时间，若由于乙方材料计划迟后，所造成的损失，均由乙方负责）；乙方在材料满足前提下，施工进度、工程质量或现场安全文明工作达到要求，否则即为违约。若甲方违约则承担乙方的停工损失；若乙方违约则承担该项目由于延期、质量低劣或遭受行政处罚以及施工现场评价不合格所产生的一切责任。82、施工过程中配合其他单位免费使用机具设备。83、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。84、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲篇三建筑工程劳务承包合同建筑工程劳务承包合同（安装）发包人（甲方）东方建设集团青海分公司青海省人民医院住院综合楼项目部承包人（乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行第一条工程名称青海省人民医院住院综合楼工程施工图纸以内的全部工程内容，包含施工过程中的变更及经济签证，消防工程（承包方式另行协商确定）第二条承包方式包工包料包机具第三条承包内容（工作范围）1、安装工程施工图纸、图纸会审及洽商范围内的强、弱电、给排水、采暖、通风、（消防仅做预埋、预留）等安装工程的预留预埋、安装、调试、维修、剔凿、修补、调试及试运行，临时用电至三级箱、施工现场临时用水、用电及至各楼层施工用水、用电（含材料费用）等。做好并收集整理安装工程技术资料及安全资料。2、临时设施和施工现场用电、用水的安装日常维护、检查、值班并形成记录。3、安全生产、文明施工、防尘防噪等辅助和其他用工包括安装用建筑材料、设备、机械、进退场装卸车、码放、倒运用工；现场清理、清运；施工期间楼内的安全防护用工等；室外配套工程的施工。4、包含承包工程施工过程中的经济签证及设计变更工作。第四条承包单价按分项工程与业主方最终结算价直接费下浮15计算，强电、采暖、给排水按直接费下浮10计算（不再另行计取任何费用），本结算价中已包含临时用电、用水、安全防护措施所需的材料及人工费用，不再另行计算。第五条工程量确认、付款方式1、依据青海省建设工程安装定额，按分项工程承包已完工程量80计量，对前期预埋应以无断管、无阻塞、无遗漏为合格，不合格不予核量。甲方核量时对签署的当月罚款票据，必须在当月核算时扣除。2、乙方垫资至000后支付已核确认量的80支付工程款，其后每完成五层支付一次工程款，在支付工程款时必须出示农民工工资先行发放工资表，工资表中人员必须与现场登记人员、人数相一致，不提供工资表不予支付。工程全部完工经项目部验收合格后付至所有已完工程量结算价的90，剩余部分在竣工验收合格后预留5的保修金，其余款项一次性付清。承包人必须每日对工人的出勤进行考勤，每月工人工资发放表应张榜公示无疑义后，由员工本人签字确认。最后报发包方项目部存查。乙方保证有能力在未达到合同规定付款前，能保证乙方自有职工的基本生活费。若发生工资纠纷职工投诉到有关部门等情况，乙方自行承担全部责任及损失。第六条质量、安全等级本工程质量等级为青海省省优工程，必须达到江河源杯验收标准。现场安全生产文明施工管理达到青海省建设工程标化工地。达不到质量标准视为违约，承担相应的违约责任。第七条工期要求1、乙方必须严格按照批准的施工组织设计及施工进度计划合理组织施工，甲方有权在施工过程中依据施工进度、工程质量、安全施工等具体情况，要求乙方增加施工力量、设备加班施工。各承包班组根据甲方进度计划编制“施工计划”及“质量、工期保证措施”，合理组织劳动力，提供人员数量并报给甲方。乙方严重未能按计划和要求完成施工任务的，项目部按周考核班组施工进度，因承包班组自身原因给其他班组造成窝工等待周工期无法实现，每次给予伍仟元的处罚并承担其他班组的窝工损失，如乙方因人员或其它因素两次达不到计划要求，项目部可另行派其他人员施工，乙方承担违约责任，由此造成增加费用由乙方承担。第八条履约担保双方合同签订后，乙方支付给甲方30万元合同履约保证金，是乙方合同履约过程中对工程质量、工期、安全生产文明施工和农民工工资支付的保证金，履约保证金不计利息。如乙方不履行合同约定及管理义务，造成质量不能保证、工期滞后、造成重大安全事故或因乙方原因被上级主管部门要求停工整顿的和不按时支付农民工工资造成不良影响的，因乙方自身原因不能履行合同的，除按实际损失进行赔偿外，将扣除全部履约保证金。合同履行过程中未发生上述问题时，合同履行完毕后15日内支付给乙方（不计利息）第九条甲方的责任和义务1、负责同业主、主管部门及现场监理的联系和协调，负责本工程中各工种，工序间协调与配合2、提供乙方承包的分项工程施工图纸一套3、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织及技术、质量、安全、场容等方面的交底。4、负责对乙方进场人员进行安全教育，负责审核批准乙方人员进出场手续。5、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及情况，材料领用情况及行政管理事务。6、提供乙方人员居住和生活及必要的安全、消防和环境卫生设施（不提供夫妻房）。协助乙方办理有关上岗的必要证件（如上岗证、健康证等）但发生的费用由乙方自理。第十条乙方的责任和义务1、服从甲方领导和管理，参加、参与甲方组织的各项质量、安全保证体系、活动。负责施工临时用电、用水的巡视检查工作，并做好记录。2、进场时必须按甲方要求及时提供进场人员的身份、工种及资料。承担因提供资料不完整或不按规定程序、时间提交等原因而导致人员不能上岗甚至被清退而造成的损失。3、必须认真学习和组织人员学习项目部及公司的各项管理制度。并自觉遵守、服从。对全体员工进行质量、安全、文明施工意识教育，牢固树立“质量第一、安全第一、文明施工”的思想。认真组织人员学习分项工程验收规范，确保工程按工艺顺序要求作业，按施工规范和图纸要求施工，确保各项目标落实和实现。4、加强进场工人的职业道德教育。教育职工爱护公物，尊重少数民族的各种风俗习惯，加强民族团结和内部团结，尊重他人和自己的劳动成果，增加员工的成品保护意识。乙方在施工过程中应及时清理现场垃圾，要做到每日工完场清，如不能及时清理项目部有权指派他人清理，所产生的费用由乙方承担并提出警告，再次发生给予500元1000元的处罚并承担他人清理的费用。5、建立岗位责任制，明确岗位分工，对操作工序质量负直接责任。特殊岗位人员必须持证上岗。6、不使用材质不明和不合格的材料，施工操作人员有拒绝使用不合格材料并向上级报告的责任。所有材料、机具必须按甲方要求堆放整齐。7、认真做好自检，积极参加互检，仔细做好交接检。承担因不执行“三检制”而导致事故的责任。8、按项目部的要求做好班前安全教育工作，增强员工安全生产意识。做好有关技术、质量、安全资料的记录，填报工作并及时上交。每周召开安全生产、文明施工的教育会，定期不定期的进行各项检查并做好记录。配备合格的安全帽、安全