晋江市内坑镇怀斧小学教学楼工程招标文件

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件晋江专用本（2010年版试用本）招标项目名称晋江市内坑镇怀斧小学教学楼工程招标编号_晋建施招20120331020号招标人_晋江市内坑镇怀斧小学（公章）招标代理机构_福建省营造招标代理有限公司（公章）招标文件备案日期2012年3月31日说明为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、福建省招标投标条例等法律法规的规定，结合晋江市的实际情况和有关规定，根据福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）编制晋江市专用本，经批准同意在我市试行，各招标人、招标代理机构、投标人和评标专家在使用过程中有何意见或建议，请及时与晋江市建设工程造价管理站联系。联系电话059582031768晋江市规范建设与房产管理局二一年五月一日使用说明1福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）（以下简称标准施工招标文件），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。2标准施工招标文件由通用本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。通用本是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。专用本是在福建省标准施工招标文件之专用本的基础上结合本市具体情况编制而成，适用于我市依法必须进行招标的房屋建筑与市政基础设施工程施工招标项目，由招标人按照标准施工招标文件规定的格式和内容要求编制和发售。3通用本的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照专用本中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。4标准施工招标文件的通用本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。专用本内有约定的招标文件内容，从专用本的约定；专用本无专门约定的，从通用本的约定。如某些内容前后不一致，则通用本与专用本不一致的，以专用本为准，专用本与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。标准施工招标文件中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。5采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。6全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。8财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用本地的名优产品。第二版印刷与第一版印刷修正说明第2节专用合同条款1、原161发包人向承包人提供图纸数量为3套修改为“发包人向承包人提供图纸数量为5套；2、原23发包人提供施工场地和有关资料的时间在工程施工开工日期前2天。修改为“发包人提供施工场地和有关资料的时间在工程施工开工日期前7天”；3、原1721在合同签订后，发包人收到承包人的履约保函和预付款保函后7天内，修改为“在合同签订后，发包人收到承包人的履约保证金或履约保函后7天内”；4、原241争议的解决方式向晋江市仲裁机构提请仲裁，或向项目所在地的人民法院提起诉讼。修改为“争议的解决方式泉州市仲裁委员会晋江分会”；第5节合同价款的约定和调整5、（一）合同价款方式中人工费、材料费和机械设备费等不因政策或市场价格的变化而调整修改为“材料费和机械设备费等不因政策或市场价格的变化而调整”；6、（二）、价格调整因素和调整方法123福建工程造价信息修改为“泉州工程造价管理”。目录使用说明1第1章招标公告5第2章投标须知及投标须知前附表8第1节投标须知前附表9第2节投标须知18投标须知内容见招标文件通用本18投标须知内容修改表19通用本补正数据表20第3章评标办法和标准21第1节评标办法和标准22评标办法和标准见招标文件通用本及通用本补正数据表22第2节评标办法和标准数据表23评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）24第4章合同条款及格式26第1节通用合同条款27通用合同条款内容见招标文件通用本27通用合同条款补正表28第2节专用合同条款29第3节合同附件格式46合同附件格式内容见招标文件通用本46第5章工程量清单47第1节说明48工程量清单说明内容见招标文件通用本48第2节招标项目工程量清单49招标项目工程量清单内容由招标人另册提供49第6章招标图纸50第1节招标图纸目录51第2节招标图纸53招标图纸由招标人另册提供53第7章技术标准和要求54第1节招标项目概况和说明55（一）工程建设地点的现场自然条件55（二）工程建设地点的现场施工条件55（三）招标项目说明55第2节工程建设技术标准56（一）工程建设标准强制性条文56（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准58（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求58第3节工程预算造价59（一）本招标项目工程预算造价59（二）编制依据59（三）税金税率和工程排污费取费标准59（四）暂列金额和总承包服务费60（五）劳保费用及农民工工伤保险费60（六）风险范围及风险包干系数60（七）其他要求60第4节施工现场管理要求61（一）现场安全防护设施要求61（二）水土保持与环境要求61（三）文明施工要求61（四）施工机具进场要求61（五）现场管理的其他要求62第5节合同价款的约定和调整63（一）合同价款方式63（二）价格调整因素和调整方法63第6节投标报价要求65（一）基本要求65（二）风险费用65（三）劳保费用66（四）安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准66（五）提交投标工程量清单计价电子文件要求66第7节招标人对工程主要材料设备的要求67（一）技术要求67（二）质量要求67（三）参考品牌68第8节招标人自行采购的材料设备69（一）招标人自行采购材料设备的供货方式69（二）招标人自行采购材料设备的供货时间69（三）招标人自行采购的材料设备一览表69第9节其他要求70第8章投标文件格式71第1节资格审查文件格式72第2节商务文件格式74第3节技术文件格式78第1章招标公告招标公告招标编号晋建施招20120331020号1招标条件本招标项目晋江市内坑镇怀斧小学教学楼工程（项目名称）已由晋江市经济发展局（项目审批、核准或备案机关名称）以晋经发审201145号文（批文名称及编号）批准建设，招标人为晋江市内坑镇怀斧小学，建设资金来自学校自筹（资金来源），委托的招标代理单位为福建省营造招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开（招标方式）招标。2项目概况和招标范围21建设地点晋江市内坑镇；22工程建设规模总建筑面积为238387M2，总投资约420万元；23招标范围和内容（划分标段的，说明各标段的划分情况）晋江市内坑镇怀斧小学教学楼工程施工招标,为5层框架结构，建筑面积238387M2。具体详见工程量清单及设计施工图纸；24工期要求总工期221个日历天；其中各关键节点的工期要求为/；25工程质量要求符合（工程施工质量验收规范）标准，并达到合格标准；26本项目（标段）招标有关的单位261咨询单位厦门诚实工程咨询有限公司；262设计单位中国华西工程审计建筑有限公司；263代建单位/；264监理单位待定。3投标人资格要求及审查办法31本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上（资质类别及等级）资质和施工企业安全生产许可证并取得晋江市建筑行业诚信手册，且必须是工商行政管理机关注册登记的企业住所在晋江行政辖区内并具有独立法人资格的企业；32投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程（专业）注册（或临时）建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证（园林绿化工程按有关规定执行）；33本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由/为主办方，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；投标人和其拟派出的项目经理“类似工程业绩”要求/；“类似工程业绩”是指（下同）自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的/_；34投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；35本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式资格后审。4招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2012年4月1日至2012年4月10日自行到晋江市建设工程信息网（WWWJJCEGOVCN）下载招标文件。评标办法合理区间随机抽取中标人的办法。5投标保证金的提交51投标保证金提交的时间于投标截止时间前汇到晋江市建设工程招标投标中心账户（开户名晋江市建设工程招标投标中心，开户银行中国银行晋江支行，帐号424758379456）；52投标保证金提交的方式必须以银行转帐或电汇形式从法人单位基本帐户汇出，应注明工程招标编号；53投标保证金提交的金额每个合同段投标保证金贰拾万元人民币（下同）。6投标文件的递交61投标文件递交的截止时间（投标截止时间）2012年4月17日09时00分，提交地点为晋江市建设工程招标投标中心（地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆）；在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）和身份证（均须原件）到场核验登记，否则，其投标文件不予接收。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7发布公告的媒介本次招标公告同时在福建省招标与采购网、晋江市建设工程信息网（发布公告的媒介名称）上发布。8联系方式招标人晋江市内坑镇怀斧小学；地址晋江市内坑镇，邮编；电真；联系人张老师招标代理机构福建省营造招标代理有限公司地址晋江市瑞璟花园1幢1407单元，邮编362000；电真059528011599；联系人小庄交易中心名称晋江市建设工程招标投标中心；地址福建省晋江市世纪大道南路城市展馆二楼。第2章投标须知及投标须知前附表第1节投标须知前附表投标须知前附表说明（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容111本招标项目招标人和招标代理机构招标人晋江市内坑镇怀斧小学地址晋江市内坑镇项目负责人张老师电标代理机构福建省营造招标代理有限公司地址晋江市瑞璟花园1幢1407单元项目负责人小庄电话15396576522212本招标项目名称、招标编号和标段划分招标项目名称晋江市内坑镇怀斧小学教学楼工程招标编号晋建施招20120331020标段划分一个标段招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量一个标段招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量一个标段招标人允许中标的标段数量一个标段313资金来源和落实情况资金来源学校自筹出资比例100资金落实情况资金已到位414本招标项目建设地点晋江市内坑镇515本招标项目的工程建设规模总建筑面积为238387M2，总投资约420元616招标范围和内容晋江市内坑镇怀斧小学教学楼工程施工招标,5层框架结构，建筑面积238384M。具体详见工程量清单及设计施工图纸；717施工现场状况及周边环境现场已具备施工条件821工期要求总工期221日历天房屋建筑工程工期计算依据依据全国统一建筑安装工程工期定额和福建省建筑安装工程工期定额管理规定。计算应以定额工期为基础，并在以下规定范围内调整，超出以下规定的，即为任意压缩合理工期。1、8层以下民用建筑工程，合同工期不得比定额工期低10。2、8层以上12层以下民用建筑工程，合同工期不得比定额工期低20。3、12层以上民用建筑工程、工业及其他建筑工程、专业工程，合同工期不得比定额工期低30。4、合同工期确需超出以上规定范围的，须由建设单位组织专家论证，经当地建设行政主管部门同意。922工程质量要求1、符合工程施工质量验收规范并达到合格标准。2、优质工程（1）要求达到泉州市优质工程标准，优质工程增加费为不适用元；（2）要求达到福建省优质工程标准，优质工程增加费为不适用元；（3）要求达到建设部优质工程标准，优质工程增加费为不适用元。具体计算方法优质工程增加费最高控制价Q，Q为优质工程增加费系数，取值如下泉州市优质工程标准的，Q2福建省优质工程标准的，Q4；建设部优质工程标准的，Q7。优质工程增加费不得计入投标报价中，应按招标人发布的金额单列计入投标总价中。工程竣工验收并取得优质工程评定证书后，发包人支付优质工程增加费。1023承包方式包工包料1124合同价格方式固定总价合同（固定总价合同、固定单价合同）1231资格审查方式本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。1341合格投标人资格条件1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上（资质类别及等级）资质和施工企业安全生产许可证并取得晋江市建筑行业诚信手册，且必须是工商行政管理机关注册登记的企业住所在晋江行政辖区内并具有独立法人资格的企业；2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程（专业）注册（或临时）建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证（园林绿化工程按有关规定）；3本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由不适用为主办方，且由主办方派出项目经理；4投标人和其拟派出的项目经理“类似工程业绩”要求不适用；“类似工程业绩”是指（下同）自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的不适用_5投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求如下51、项目经理1人，专业建筑工程，注册（含临时注册）建造师等级不低于二级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；52、项目技术负责人1人，职称中级及以上技术职称，专业建筑相关专业；53、安全员1人；并持有合格有效的安全生产考核合格证书C证；54、按闽建建200842号文应配备的其他项目管理人员的岗位及人数生产负责人1人，施工员1人、机管员1人、质检员1人、试验员1人、材料员1人。（1）本招标项目只对投标人项目经理、项目技术负责人、安全员提出要求，其他项目管理人员待中标后按招标文件的要求配置并经招标人确认，报主管部门备案。（2）拟派出项目经理须附上其注册（含临时注册）建造师证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人或联合体主办方的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。（3）拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出技术负责人须为独立投标人或联合体各成员中的本企业在岗人员，以养老保险复印件或注册执业证书、施工现场管理岗位证书（如有应提交复印件）所署单位为准。专业以职称证书上的专业为准。（4）拟派出本合同工程的安全员须附上建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）复印件并加盖投标人单位公章。安全员须为独立投标人或联合体各成员中的本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。（5）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。投标人应按照招标文件通用本第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标办法和标准”规定的资格审查合格条件。1491踏勘现场招标人不组织踏勘现场。招标人不组织踏勘现场，投标人自行踏勘，投标人应根据本招标文件的工程说明和相关资料充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装饰限制及任何其他影响承包价的情况，并计入投标报价。15101投标预备会招标人不召开投标预备会。16102投标人提出问题的截止时间2012年4月11日12时00分17103招标人书面澄清的时间2012年4月11日14时30分至17时30分1811分包（）不允许允许，允许分包内容不适用允许分包金额不适用接受分包的第三人资质要求不适用1912偏离（）不允许允许，允许偏离范围和幅度不适用2014招标文件的澄清投标人要求澄清招标文件的截止时间为2012年4月11日12时00分。投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交网站福建招标与采购网（HTTP/WWWFJBIDGOVCN）或晋江市建设工程信息网（WWWJJCEGOVCN）；招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式，通过福建招标与采购网（HTTP/WWWFJBIDGOVCN）和晋江市建设工程信息网（WWWJJCEGOVCN）发布。投标人领取澄清招标文件的时间为2012年4月11日14时30分至17时30分，地点为晋江市建设工程招标投标中心（地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆）。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。2115招标文件的修改和补充招标人发布修改或补充招标文件的方式无记名方式，通过福建招标与采购网（HTTP/WWWFJBIDGOVCN）和晋江市建设工程信息网（WWWJJCEGOVCN）发布。投标人领取修改或补充招标文件的时间为2012年4月11日14时30分至17时30分，地点为晋江市建设工程招标投标中心（地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆）。投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。221631技术文件本招标项目招标人不要求（要求、不要求）投标人提交技术文件。招标人要求投标人提交技术文件的内容为不适用（施工组织设计、施工方案）23191投标有效期投标截止期后90日历天。2420投标保证金投标保证金金额贰拾万元人民币；投标保证金提交方式必须以银行转帐或电汇形式从法人单位基本帐户汇出，于投标截止前汇到晋江市建设工程招标投标中心账户（开户名晋江市建设工程招标投标中心，开户银行中国银行晋江支行，帐号424758379456）；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。并应在电汇或银行转账单用途栏上注明本项目招标编号，并要求受理银行录入凭证；且应提供有效的企业法人基本帐户开户许可证（原件核对）。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。2521备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案26221要求提交的投标文件内容资格审查文件要求（要求、不要求）提交；商务文件要求（要求、不要求）提交；提供通用本1621中的、项内容；、项内容不要求提交；技术文件不要求（要求、不要求）提交27226投标文件份数资格审查文件正本1份，副本2份；商务文件正本1份，副本2份；技术文件（如有）正本1份，副本2份；28235资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照通用本投标须知第232、233款和第234款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。2924投标文件的递交投标人递交投标文件的截止时间和地点为地点晋江市建设工程招标投标中心（地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆）收件人福建省营造招标代理有限公司截止时间2012年4月17日09时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）和身份证（均须原件）到场核验登记，否则，其投标文件不予接收。3026开标时间、地点和公布内容资格审查文件开标时间2012年4月17日09时00分开标地点晋江市建设工程招标投标中心（地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆）公布内容资格审查申请书中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。商务文件开标时间2012年4月17日09时00分开标地点晋江市建设工程招标投标中心（地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆）公布内容投标函中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。注招标人要求投标人的资格审查文件与商务文件同时提交的，开标时仅公布商务文件有关内容。31301评标办法本招标项目采用的评标办法为在合理造价区间随机抽取中标人32311是否授权评标委员会确定中标人是否，推荐的中标候选人数三名33321中标公示方式地点公示方式有形市场和网站。公示地点晋江市建设工程招标投标中心。公示网站福建招标与采购网（HTTP/WWWFJBIDGOVCN）和晋江市建设工程信息网（WWWJJCEGOVCN）。34331履约担保形式和金额履约担保金额为合同总额的10；具体按照晋建综200618号文件和缴交通知书执行。35341签订合同中标人在中标通知书后发出之日起30天内，应派代表与招标人联系，并订立书面合同。36366监管部门部门或机构名称晋江市规划建设与房产管理局地点福建省晋江市世纪大道南路城市展馆二楼电话05958568440637371其他（1）脚手架要求按照晋政文2005129号文件要求，本工程应采用钢管脚手架，该费用已计入最高控制价中。（2）安全文明施工措施费根据晋江市人民政府晋政文2005129号文件规定，安全文明施工措施费应由业主以银行转帐或电汇形式汇入专户管理，本工程的安全文明施工措施费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费）总金额120144元；（3）大型机械设备检测费本工程按照规定计取大型机械设备检测费，总金额3108元；（4）劳保费根据晋江市人民政府晋政文2005129号文件规定，劳保费应由业主在开工前以银行转帐或电汇形式汇入专户管理。劳保费按企业劳保卡核定。（5）风险费的计取本招标项目的风险费以人工费、材料费、机械费、综合费之和为基数乘以1计取。钢材价格风险承包幅度控制在5以内，其他主要材料价格风险承包幅度控制在10以内，施工机械使用费风险承包幅度控制在10以内；人工费按省厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。（1）中标人应在中标通知书发出后14天内向建设单位提出工程量清单核对申请报告。在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，确认工程量单项子目误差在3（含3）以内且估算价不超过5000元的，招标人可不予调整工程量，若单项子目工程量误差在3（含3）以内，但估算价超过5000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过3的，招标人按实增减。核对后工程量清单经建设单位或授权单位审核确认并经晋江市建设工程造价管理站复核后作为合同价款调整及竣工结算的依据。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予支付；核对工程量清单结果未经晋江市建设工程造价管理站复核的，不能作为竣工结算的依据。第2节投标须知投标须知内容见招标文件通用本投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容2343技术文件的正本密封在一个内层封套中，副本密封在另一个内层封套中，再将两个内层封套一起密封在一个外层封套中，封套均须使用无字牛皮纸；封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。技术文件的正本密封在一个内层封套中，副本密封在另一个内层封套中，再将两个内层封套一起密封在一个外层封套中，封套均须使用无字牛皮纸。封套的封口处不得盖章、签字等任何其他标识或文字。（本款仅在招标人要求投标人提交技术文件时适用）261招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。投标人的法定代表人【随带本人身份证】或其委托代理人【随带本人身份证、授权委托书原件）】及投标人拟派出的项目经理【持项目经理注册建造师（含临时建造师）证书原件、本人身份证原件、企业诚信手册】应准时到场参加会议（以上人员可为同一人），晋江市建设工程招标投标中心提供见证服务，以证明其出席开标会。未能准时参加开标会议或不能完整出具以上证件的，视为自动弃权，不得参与随机抽取确定中标人。专用本371（4）劳保费根据晋江市人民政府晋政文2005129号文件规定，劳保费应由业主在开工前以银行转帐或电汇形式汇入专户管理。劳保费按企业劳保卡核定。（4）劳保费根据晋江市人民政府晋政文2005129号文件规定，劳保费应由业主在开工前以银行转帐或电汇形式汇入专户管理。劳保费按企业劳保卡核定。资格审查时，若不提供劳保卡的，不做废标处理，但中标后将不计取劳保费。通用本补正数据表序号条款号原通用本内容删除、补充或修改后内容1专用本评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）43发包价最高控制价K安全文明措施费劳保费发包价最高控制价（1K）安全文明措施费大型机械设备检测费劳保费2通用本商务文件格式（一）投标函愿意以人民币（大写）元（）的投标总报价，删除（愿意以人民币（大写）元（）的投标总报价，）3371新增无新增内容根据闽建筑函201039号文件规定，建筑工程的措施项目增加“大型机械设备检测”，作为不可竞争费费用。本工程的大型机械设备检测费3108元。4371（新增）（4）新增内容开标时未提供劳保卡的不作废标处理，但未提供劳保卡的投标人若中标后将不计取劳保费第3章评标办法和标准第1节评标办法和标准评标办法和标准见招标文件通用本及通用本补正数据表说明“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件通用本中选择相对应的格式，并按格式要求在专用本中填入具体数据第2节评标办法和标准数据表说明“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件通用本中选择相对应的格式，并按格式要求在专用本中填入具体数据。评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）项号条款号条款名称编列内容111评标委员会的组建评标委员会构成5人，其中招标人代表/人，评标专家5人；评标专家确定方式从晋江市建设工程交易中心的专家库中随机抽取确定。241招标最高控制价A（最高控制价不包括劳保费、安全文明施工措施费、优质工程增加费、大型机械设备检测费）工程招标最高控制价为3912603元人民币（大写）叁佰玖拾壹万贰仟陆佰零叁圆整，工程项目总价表等预算书相关说明资料可到晋江市建设工程信息网下载。341工程预算造价中环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、大型机械设备检测费金额（含税金和规费）本工程的安全文明施工措施费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费）总金额120144元；大型机械设备检测费总金额3108元根据晋江市人民政府晋政文2005129号文件规定，安全文明施工措施费应由业主以银行转帐或电汇形式汇入专户管理。442K值取定一、K的取值区间本招标项目K的取值区间为810（含8不含10），按百分数表示的K值小数点后保留2位。二、K值的抽取办法本招标项目K值在开标前当众采用随机抽取确定，分三次摇取，首先摇取整数位，其次摇取小数点后第一位，最后摇取小数点后第二位。543发包价及其组成和计算方法发包价最高控制价（1K）安全文明措施费大型机械设备检测费劳保费1618拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目经理1人，专业建筑工程，注册（含临时注册）建造师等级不低于二级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；2、项目技术负责人1人，职称中级及以上技术职称，专业建筑相关专业；3、安全员1人；并持有合格有效的安全生产考核合格证书C证；4、按闽建建200842号文应配备的其他项目管理人员的岗位及人数生产负责人1人，施工员1人、机管员1人、质检员1人、试验员1人、材料员1人。说明（1）本招标项目只对投标人项目经理、项目技术负责人、安全员提出要求，其他项目管理人员待中标后按招标文件的要求配置并经招标人确认，报主管部门备案。（2）拟派出项目经理须附上其注册（含临时注册）建造师证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人或联合体主办方的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。（3）拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出技术负责人须为独立投标人或联合体各成员中的本企业在岗人员，以养老保险复印件或注册执业证书、施工现场管理岗位证书（如有应提交复印件）所署单位为准。专业以职称证书上的专业为准。（4）拟派出本合同工程的安全员须附上建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）复印件并加盖投标人单位公章。安全员须为独立投标人或联合体各成员中的本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。（5）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。第4章合同条款及格式第1节通用合同条款通用合同条款内容见招标文件通用本通用合同条款补正表序号条款号原通用合同条款内容删除、补充或修改后内容第2节专用合同条款1一般约定11词语定义112合同当事人和人员1122发包人建设单位晋江市内坑镇怀斧小学代建单位/1123承包人（根据招标结果填入本项目中标人名称）1126监理人（填入本项目监理单位名称）113工程和设备1132永久工程（待中标后填入本次招标范围和内容中约定的永久工程名称，群体工程的，还要填入各单位工程名称。1133临时工程（填入本次招标需要的临时工程名称，如工地活动房面积等）1134单位工程（填入本次招标的拟建设的各单位工程名称）11310永久占地（填入本建设项目的占地面积数量）11311临时占地（如本建设项目的占地以外的工程施工临时需要占用的土地，一般情况下可以填写“无”）114日期1142开工日期（待中标后填入招标文件约定的工程开工的具体日期）。1143工期（待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据）。1145缺陷责任期承包人应当按照房屋建筑工程质量保修办法（建设部令第80号）规定的房屋建筑工程的最低保修期限承担缺陷责任期限（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年；（6）其他项目的缺陷责任期限的约定为（填入需要约定的其他项目的缺陷责任期限）。14合同文件的优先顺序（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。15合同生效的条件合同各方法定代表人签字或签章并加盖单位公章后，合同生效。16图纸和承包人文件161图纸的提供发包人向承包人提供图纸的时间为中标通知书发出后7天内。发包人向承包人提供图纸的数量为5套。162承包人提供的文件发包人要求承包人提供的文件包括按照招标文件要求施工单位做出的或施工组织设计的施工方法相应的工程大样图、加工图等，提交数量为一式肆套，承包人应在该工程计划实施日期2周之前报送给监理人。监理人应在收到承包人文件后7天内批复。163图纸的修改监理人应在施工前2天给承包人签发图纸修改指令。2发包人义务23提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间在工程施工开工日期前7天。28其他义务（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求发包人应在发出开工通知时所确定的开工日期前2天将施工所用的水、电接驳到工地，但场内的接驳、管、线铺设等均由承包人负责，所有使用费用也均由承包人承担，承包人应向有关部门及时缴交费用，逾期不交的，发包人有权从承包人的工程款中扣除，并追究承包人责任，承包人对此不得有异议。电讯线路和供应问题由承包人自行联系和解决，发包人提供协助。3监理人31监理人的职责和权力311须经发包人事先批准行使的权力（1）工程变更（含设计变更、材料设备变更和超过1000元的工地签证）以及相应的价款的调整；其中材料设备变更是指招标文件或施工承包合同已明确的主要设备材料的品牌、规格型号、技术标准、质量等级和产地等的，承包人提出变更的；（2）施工总工期或关键节点工期延期的；（3）承包人项目经理、项目技术负责人的更换；（4）总工期或关键工作工期的调整；（5）工期延期的确认；（6）发包人书面通知的其他事项。（7）停工、复工指令4承包人41承包人的一般义务418为他人提供方便承包人为他人提供方便条件的内容（1）承包人应按照招标文件的约定承担总承包或总承包管理、协调和配合服务。（2）承担总承包或总承包管理、协调的费用已包含在投标人的报价总价中，除非招标文件另有约定；配合费的收取应符合招标文件的约定和有关主管部门的规定。（3）承包人应按发包人监理人的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件,由此发生的费用已含在投标报价中。4110其他义务（1）承包人向发包人提供竣工图一式八份，并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式两份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。（2）承包人的承包范围和内容含有电梯、空调、消防、供配电、供水、智能化等专业工程的，则必须向发包人提供免费的操作人员培训课程，直至操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求专业承包人直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺。（3）承包人应在工程完成竣工验收之后的28天内向发包人提交上述资料，否则，发包人将不予支付承包人的竣工验收工程款款项。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求承包人应积极配合向发包人和监理工程师各提供施工现场的办公用房和必要的办公设施；42履约担保履约担保的形式和金额（待中标后按照招标文件约定的数据填入）43分包432发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为（待中标后按照招标文件约定的数据填入）45承包人项目经理451承包人指派的项目经理姓名（待中标后按照中标人的投标承诺填入）46承包人人员的管理462承包人派出的管理人员除了应满足合同通用条款约定的条件外，还必须按照承包人在投标时的承诺派出常驻施工现场管理人员，包括项目经理、项目技术负责人、生产负责人、施工员、机管员、安全员、质检员、试验员、材料员等管理人员；相关管理人员应取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事施工活动。上述各个岗位必须一人一职，不得兼任。465承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。（2）如承包人要求更换项目经理、项目技术负责人的请求被接纳或承包人的项目经理、项目技术负责人因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人派出的接替人员的注册建造师执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。承包人要求更换的或因不能胜任被监理人、发包人要求更换的施工员、质量员、材料员、造价员、安全员以及其他管理人员的，承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付赔偿金更换项目经理每人次10万元人民币；更换项目技术负责人每人次5万元人民币；更换施工员、质量员、材料员、造价员、安全员以及其他管理人员的数量超过投标时承诺的总人数一半以上的，每人次1万元人民币。（4）本合同462款所称的常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每天至少有总数三分之二管理人员在现场，每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天，每天至少有一名项目主要负责人（包括项目经理、副经理或项目技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。（5）承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将上周签到登记表送交监理人和发包人。（6）监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以对承包人进行处罚承包人的项目主要负责人缺勤的，每一人天罚款1000元，其他管理人员缺勤的，每人天罚款300元人民币。（7）因承包人的现场管理人员缺勤被处罚连续两周每周被罚款5000元以上的，视为承包人严重违约，发包人将加倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。（8）上述（3）、（6）约定的违约赔偿金或处罚金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取。47撤换承包人项目经理和其他人员471在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、造价员、安全员以及其他管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同第46款的约定承担违约赔偿责任。5材料和工程设备51承包人提供的材料和工程设备512承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为（1）招标文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备，投标人必须按照招标文件的约定和投标人的承诺在收到中标通知书后的28天内或按照监理人的通知在该项材料或设备使用前14天向监理人申报，监理人在7天内做出审批；（2）招标文件没有约定品牌的材料设备，投标人必须按照招标文件规定的规格、技术标准和质量等级，以及经批准的承包人施工组织设计的材料设备计划在该项材料或设备使用前14天向监理人申报，监理人在7天内做出审批。承包人提供的材料设备必须满足以下要求A承包人应向发包人提交工程材料设备一览表，详细填报如下数据材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送材料的实物样品、设备的彩页样张。B承包人采购的材料设备必须是正规厂家所拥有的正式注册的正品，不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。C承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。D材料设备运抵现场时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。E承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。F承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。52发包人提供的材料和工程设备521发包人提供的材料和工程设备为（按照招标文件的约定在中标后填入具体内容）材料和工程设备的交货方式、地点和日期（按照招标文件的约定在中标后填入具体内容）523材料和工程设备的接收、运输与保管（按照招标文件的约定在中标后填入具体内容）6施工设备和临时设施61承包提供的施工设备和临时设施612临时设施费用按照通用合同条款规定执行。临时占地的申请按照工程建设需要办理。临时占地相关费用按照通用合同条款规定执行，但工程量清单已约定的除外。62发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施为发包人不提供施工设备或临时设施，除非招标文件另有约定。7交通运输71道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人如需要时，发包人委托承包人办理。相关费用按照通用合同条款规定执行，但工程量清单已约定的除外。72场内施工道路721临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人如有，均有承包人承担，包括费用。722临时道路和交通设施相关费用的承担如有，均有承包人承担。74超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担如有，均有承包人承担。8测量放线81施工控制网811发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间中标通知书发出后7日内通知承包人。施工控制网的测设人由承包人承担。报监理人审批施工控制网资料的期限承包人应在收到发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后的7天内完成。9施工安全、治安保卫和环境保护92承包人的施工安全责任921承包人的安全工作内容和提交施工安全措施计划给监理人的期限（1）承包人的安全工作内容包括国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。（5）承包人应按国家和地方有关