建设工程勘察合同

1、建设工程勘察合同（适用于直接委托项目）岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程 名称：江门市中心医院职工宿舍改造项目工程 地 点：江门市蓬江区海傍路 62号之二合同编号：勘察证书等级：发包人：江门市中心医院（建设单位）江门市政府投资工程建设管理中心（代建单位）勘察人：签订日期:发包人：江门市政府投资工程建设管理中心（代建单位）勘察人：发包人委托勘察人承担 江门市中心医院职工宿舍改造项目勘察 任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况, 为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本 合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工

2、程名称：江门市中心医院职工宿舍改造项目1.2 工程建设地点：江门市蓬江区海傍路 62号之二1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按经发包人审核同意的勘察、物探要 求及经审核过编制勘察方案和工作计划执行，勘察、物探工作必须严格按照现行国 家标准执行。1.6 承接方式： 采用综合单价包干，按实计量。1.7 预计勘察工作量：以发包人确认的实际完成工作量第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料第2.1、2.2项，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许 可等批件（复印件）。2.2提供工

3、程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布 置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、 人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应 费用。2.6地形图。2.7 其他 _J。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。3.1提供详细的岩土工程勘察报告和物探报告,包括内容有：第1至9项 自然地理地质条件与工程地质；岩土物理力学统计指标；环境工程地质与工程地质条件评价；地下水位工程地质条件及工程降水方案及有关参数；

4、地下室深基坑施工方案及建议；提供地下孤石分布情况及土（岩）类别及挖方时土石比例；提供土（石）方挖、填量；提供市政雨、污井盖标高、管径大小及雨污水管管底标高；相关图片与表格；发包人其他要求/。3.2 提供较详细与准确的测量报告，包括内容有：第4 、5项。一级导线控制点与四级水准测量；（2）1: 500地形图；提供准确的永久房屋和临时建筑物、构筑物等附着物拆除数量；准确提供在红线范围内地下管线等其它需要拆迁物的位置、数量、分类统计；红线范围内，与新建筑相衔接的旧建筑位置各层标高，可见雨、污水各井井 底标高、走向。发包人其他要求。3.3勘察人负责向发包人提交勘察、测量和物探成果资料份和提供相应光盘

5、3张，发包人要求增加的份数另行收费。工程勘察所需的基准控制点必须到规划部门 购买，不另计费用。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于 2019年2月1日开工，2019年 9月_1 日 接到设计勘察要点后 7个日历天内完成初步勘测工作；设计方案确定后并接到设计 勘察要点后 乙个日历天内完成详细勘察，并提交勘察成果资料，勘察人交付的成果 必须附有每个钻探点的位置和岩芯数码照片记录，并须在现场重要勘察点做出明确可辨认的长期性标记，以便日后复核。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或 提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。勘察工作

6、有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准， 如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、 窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式收费标准：勘察费：本工程岩土勘察钻孔按实际进深延米计算，以综合单价152元/进深延米包干，包括资料收集、外业勘察工作、技术工作和税金等一切完成勘察成果的相 关收费。实际工程量按施工图审查机构审核后的勘察报告工程量为准，由此计得的 勘察费不再进行结算送审。本工程勘测过程使用的临时水电、临时住宿、青苗补偿、 场地恢复及勘测时的有关报建手续，由勘察人自行解决，不计算费用。测量费：_1元为包干价，包括外业测量工作、技术工作和

7、税金等一切完成测量成果的相关收费。物探费：1元/平方米为综合包干单价，包括资料收集、外业物探工作、技术工 作和税金等一切完成物探成果的相关收费。物探费按发包人核实的工程量结算。合同价为15680.00元。最终勘察工作量的计费基数以发包人确认的实际完成工 作量为准。最终结算金额，以勘察人报给发包人并经发包人审核确认的结算书为准。 结算金额不得超过发改部门批复的勘察费概算金额，若超过，则按概算批复的勘察 费全包干。收费方式：工程勘察费按勘察人全部完成委托勘察（详勘）任务并提供勘察报告并通过审 查后，发包人在收到请款函后30天内支付65%工程竣工验收后发包人在收到请款 函后30天内支付至100%测量

8、费按勘察人全部完成委托测量任务，提交的测量成果用于编制预算并经财 政部门审核定案后，发包人在收到请款函后 30天内支付65%工程竣工验收后发包 人在收到请款函后30天内全部付清。物探费按勘察人全部完成委托任务，提交的成果用于完成施工图设计后，发包 人在收到请款函后30天内支付65%工程竣工验收后发包人在收到请款函后 30天内 全部付清。423（ 1）合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，本勘察合同终止；已进行勘察工作并出具勘察成果的，发 包人和勘察人根据已进行的实际工作量的 70%进行结算。（2）工程量的计量程序：如实行勘察监理，由监理审核后报发

9、包人审核同意。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求， 并按第二条规定提供文件资料。勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的 工作量支付勘察费。由于发包人原因造成勘察人停、窝工，勘察人应及时提出书面延期申请， 除工期顺延外，发包人不需支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前 完工（或提交勘察成果资料）时，发包人不需向勘察人支付加班费。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、技术要求 及经发包人审定的勘察方案进行工程勘

10、察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘 察成果资料，并对其负责。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充 完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应 承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负 法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人赔偿所造成 的经济损失。在工程勘察、测量、物探前，按发包人要求在 _3天内提交勘察纲要和 工作计划，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水 文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量

11、或修改勘察工作的意见， 并办理正式变更手续。在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章 制度，承担其有关资料保密义务。勘察人指定一名项目负责人，负责按发包人认可的进度计划组织实施承包 项目，每周定期向发包人报告工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行 职责，至项目竣工验收为止。勘察人如需更换项目负责人或专业负责人，应提前10天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。发包人认为勘察人不称职的人员，勘察人应当在收到 发包人书面通知后10天内更换。勘察人擅自更换项目负责人，发包人可以按每人次向勘察人索赔合同价的0.5%。529勘察人提交给发包人的服务成果文件，必须经过有注

12、册资格人员的验证和 签名，加盖勘察人出图专用章。勘察人应根据工程进展情况或发包人的要求，派出相应专业人员解决工 程中涉及到的问题，至工程竣工验收合格止。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返 工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除总 勘察费用（包含勘察、测量和物探费，下同）的1%乍为违约金。勘察单位推迟提供成果报告 5天后，发包人每天扣除勘察人总勘察费的 3%勘察单位推迟提供成果报告10天后，发包人每天扣除勘察人总勘察费的 5%直至扣完为止。勘察文件

13、深度未达到岩土工程勘察文件编制深度规定要求的，或测量 成果无法满足预算编制、评审的，或在施工阶段发现物探成果与现场不符的，或物探 成果弄虚作假的，发包人扣除勘察人总勘察费用10%（无论审图机构或发包人有无审 核过），并由勘察人根据损失程度向发包人赔偿所造成的经济损失。未能向发包人及时提供勘察咨询服务的，发包人每次扣除勘察人总勘察费 的2%6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人 未进行勘察工作的，发包人不支付总勘察费用；已进行勘察工作的，按实际完成工 作量支付总勘察费用。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协 议与本合同具有同等效

14、力。第八条其它约定事项8.1合同签署后，勘察人无特殊情况未经发包人同意不得变更主要勘测人员。本项目负责人是。8.2 勘察人应向施工现场派出代表，随时解决有关问题，不另计费。服务、跟 踪到位，及时办理工程验收签证手续，必须对工程施工全过程提供必要的勘察、测 量和服务。8.3勘察人应参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会、工程验收等工 作，不另计费用。8.4勘察时的有关审查等手续由勘察人自行办理。8.5本项目如实行勘察监理，勘察人应接受监理管理模式，勘察工程数量必须 经监理单位及发包人现场签证方能生效。8.6工程工地例会及发包人要求的现场事故处理等协调事项，勘察人必须派项 目勘察负责人参加，无

15、故缺席的每次扣减勘察费1000元。8.7勘察人必须在江门市内设置办事机构的，如不能满足要求，发包人有权终止 合同。8.8当发生因场地条件限制、规划调整以及方案或设计评审要求修改等因素影响 造成导致工程变更，致使勘察工作量增加或减少的情况时，双方应及时确认实际发 生的勘察工作量，并按实际完成工作量与条的规定结算总勘察费用。第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行 政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人可向仲裁委员会申请仲裁或 向合同签署地人民法院起诉。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到建设行政主管部门 备案；发包人、勘察人认为必要时，到

16、项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发 包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十一条本合同一式捌份，发包人陆份，勘察人贰份甲方（建设单位）：甲方（代建单位）：江门市中心医院江门市政府投资工程建设管理中心（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：住所：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：乙方:（盖章）法定代表人：委托代理人：住 所：开户银行：账 号：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：建设行政主管部门备案：（盖章）备案号：备案日期：年 月曰鉴证意见：经办人：鉴证日期:（盖章）年 月曰填报日期:项目

17、名称建设单位勘察单位勘察服务工作过失情况、原因违反合同中条款第条处理结果扣减服务费办法扣减金额过失记录（是、 否）签章监理单位意见项目主管意见招标合同科意见发包人（建管中 心）审批结论：江门市政府投资工程建设管理中心 年月日备注：1本表作为合同附件，运用于整个项目实施过程，处罚金额依据合同及 招标文件有关条款执行，结算时以本表为结算价计算的依据之一。2、本表以发包人意见及公章为准。3、本表由相关人员根据实际情况填写，最终结论为发包人（建管中心） 建立诚信档案的依据。4、本表一式二份，发包人、勘察人、监理单位（如有）各执一份。附件1勘察工作服务过程管理用表附件2勘察服务过程管理台帐项目名称:勘察单位勘察费估算工期要求实际工期情况工期起计日期外业完成 日期勘察报告 提交日期施工图设计 （送审稿）完整 文件提交日期转施工图设计 审查意见日期合格施工图 文件提交日期勘察服务质量记录序号已发生的影响勘察服务质量事项对扣减勘察费的建议