福建省一级建造师职称实操模拟十二科全(含答案)

1、福建省一级建造师职称实操模拟十二科全(含答案)第一部分 工程经济1、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、产生混同主要的原因有( )A、继承B、债权人和债务人双方的企业合并C、债务人的债务由债权人承担D、债务人受让了债权人的债权E、债权人的企业分立参考答案：A、B、C、D 文字解析：上述A、

2、B、C、D选项是通常产生混同的原因，E项，企业分立不产生混同的效力。 3、某建筑公司工作人员刘某对某市辖属某县公安局派出所以该县公安局名义作出的行政拘留行为不服而申请复议,应由( )机关管辖。A、该县公安局B、该派出所C、该县人民政府或某市公安局D、某市人民政府参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、小王今年17周岁,已参加工作一年,小王以自己的积蓄购买了一辆捷达轿车,后转卖给自己同事并将车交付,但未办理过户手续。下列说法正确的是( )A、小王属于限制行为能力入,买车合同效力待定B、小王转卖汽车由于来过户,汽车所有权仍归小王所有C、汽车所有权已归其同事所有,但不得对抗第三人D、办理过户手续时车辆

3、所有权转移参考答案：C 文字解析：在机动车、船舶等价值较高的特殊动产买卖中，所有权随交付而转移，但未办理所有权转移登记手续的，不得对抗第三人。 5、小王在某市的一家电脑公司上班,并与该电脑公司签订了一份劳动合同。根据我国劳动法的规定,下列情况下,小王可以单方解除与电脑公司的劳动合同的是( )A、电脑公司要求小王每天工作12个小时,否则就扣发小王基本工资B、小王向电脑公司借款10万元买房,而电脑公司没有同意C、劳动合同约定给小王解决户口和办公室,但始终没有做到D、电脑公司借口公司效益不好,已经拖欠了小王3个月的工资E、小王仍处于试用期阶段参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 6、李某发起

4、成立了一家装饰公司并依法取得税务登记证件后,需要开立账户来开展业务。据此下列选项错误的是( )A、该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户B、可以开立基本账户和其他存款账户C、只需向税务机关报告其基本存款账户D、应将全部账号向税务机关报告参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、某工程的施工图设计文件未按规定送审就擅自施工,对此应承担法律责任的是( )A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、某建设单位正在进行监理单位资格预审,按照我国建筑法规定,下述选项不符合规定的有( )A、监理单位可以是建设单位下属单位B、监理公司是本工程钢材供应商的出资人C、监理

5、公司欠本工程使用的某建筑构配件供应单位30万元债务D、监理公司可以是该工程勘察单位下属公司E、监理公司可以是该工程设计单位下属公司参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 9、民事法律行为应不违反法律或者社会公共利益,这种要求主要表现在( )方面。A、标的合法B、意思表示真实C、形式合法D、不存在以合法形式掩盖非法目的E、行为人具有相应的民事行为能力参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 10、某借贷合同,债务人将合同义务转让给第三人,不能随之转移的有( )A、债务人的从债务B、原债务人的同时履行抗辩权C、为原债务人提供担保的保证合同D、原债务人的已过诉讼时效的抗辩权参考答案：C 文字解析：A、

6、B、D项为合同法85、86条规定，C项违反了担保法23条，即未取得保证人书面同意，保证人不承担保证责任。故C项为正确选项。 11、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定,对于应当公开招标的施工招标项目,以下( )情形经批准可以进行邀请招标。A、项目技术复杂,只有少量几家潜在投标人可供选择B、涉及国家安全、国家机密,适宜招标但不宜公开招标的C、法律、法规规定不宜公开招标的D、供水、供电、供气、供热等市政工程项目E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款投资的项目参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 12、建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时,应对工程文件的套数、费用

7、、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应.将本单位形成的工程文件立卷后( )A、向建设行政主管部门移交B、向城建档案馆移交C、向建设单位移交D、通过建设单位转交参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了( )A、相邻权B、建设用地使用权C、地役权D、土地租赁权参考答案：C 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 14、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司

8、的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5

9、)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 15、某设计单位人员甲某,取得了一级建筑师资格却未注册,便以注册建筑师名义在施工图纸上签章,对甲上述行为的处罚,下列说法正确的是( )A、责令停止违法行为B、没收违法所得C、处违法所得2倍以上5倍以下的罚款D、处违法所得2倍以上4倍以下的罚款E、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、甲施工单位与乙钢材供应商合同约定买卖500吨钢材,由于施工内容的调整变化,甲通

10、知乙可能要改变交货数量,但一直未明确具体交货数额。交货期到达,乙将500吨钢材交付甲,甲拒绝接受,理由是合同已协议更改,则正确的说法是( )A、乙应承担由此给甲造成的损失B、甲可以根据实际情况部分接收货物C、由于双方已商定变更合同,乙暂停送货D、甲拒绝接受货物,应承担违约责任参考答案：D 文字解析：见合同法78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中甲乙双方对合同变更的交货数量约定不明确，应推定为未变更。乙按照原合同约定执行，甲方拒绝接受货物，应承担违约责任。故D项正确。 17、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计、对安全生产隐患

11、进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A、可责令施工单位暂停施工B、可通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任D、可对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后,甲公司发现乙公司有转移其财产的行为,欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是( )A、甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B、甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会C、丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院D、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙

12、公司住所地人民法院E、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院参考答案：B、C 文字解析：根据仲裁法第28条第2款规定，当事人申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的规定提交人民法院，因此，选项B、选项C是正确的。 19、某建筑公司因施工噪音受到环境保护行政主管部门的行政处罚,如果建筑公司对行政处罚不服,则有( )A、陈述权B、拒绝权C、申辩权D、申请复议权E、提起行政诉讼权参考答案：A、C、D、E 文字解析：除非行政处罚不成立，否则行政相对人不享有拒绝权。 20、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完

13、的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同,乙公司对张某辞职并不知情。请问,对该合同承担付款义务的是( )A、甲建筑公司B、建筑设备租赁公司C、张某D、张某、王某与建筑设备租赁公司参考答案：A 文字解析：合同法第49条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”张某的行为属于表见代理，其后果与有权代理相同，即由甲建筑公司承担付款责任。 21、甲采取欺诈的手段与乙签订了一份销售价奇高的买卖合同,乙发现后三个月内向法院起诉,要求变更合同价格,则( )A、乙只能行使撤销权,撤销买卖合同B、人

14、民法院可以判决撤销合同或变更合同C、人民法院可以判决撤销合同D、人民法院可以判决变更合同参考答案：D 文字解析：根据合同法54条的规定，欺诈而订立的合同属于可变更或可撤销合同，当事人可以请求人民法院变更合同或撤销合同，A项错误；乙起诉时要求变更合同，人民法院只能围绕变更裁决，不得撤销，故BC错误，D项正确。 22、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目( )之日为止。A、提交竣工验收报告B、竣工验收合格C、竣工验收备案D、交付使用参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、张某12周岁,其订立的合同有效的情形是( )A、经过其班主任的追认B、纯获

15、利的C、与其年龄相适应的D、主观意思表示真实的E、内容不违法的参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 24、开发公司与施工单位签订了一份施工总承包合同,合同中约定施工单位每月25日向开发公司上报本月的工程量,开发公司根据工程量支付工程款,则( )A、不管什么情况发生,施工单位都先履行义务,否则就要承担违约责任B、如果施工单位有确切证据开发公司不能支付工程款,就可以中止履行合同C、如果施工单位有确切证据证明开发公司不能支付工程款,就可以终止履行合同D、施工单位有权选择先施工或开发公司付款后再施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,不正确的是( )A、证人应

16、当出庭作证B、证人作证时应当接受当事人的质询C、当事人申请证人出庭作证,应当在举证期限届满前10日,提出,并经人民法院许可D、证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后,还必须出庭作证参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定五十五条第二款规定，证人在人民法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言的，可视为出庭作证，所以D项错，本题选D。 26、某市正在进行建筑市场整顿活动,以下关于建设工程企业资质证书的说法正确的有( )A、在外省取得资质等级证书的不得在本地承揽工程B、在外省取得资质等级证书的,经过外地建设行政主管部门审查后方可在本地承揽工程C、市辖某县建扇查处到一起施工单位违法分包工程案

17、件,遂决定没收其资质等级证书D、在外省取得资质等级证书的在本地可依法承揽工程E、资质审查是一种行政许可行为,由法律规定机构实施参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 27、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不

18、利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 28、财产保全采取的方法,不包括( )A、查封B、扣押C、冻结D、变卖参考答案：D 文字解析：民事诉讼法第九十四条规定，财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。变卖属于执行措施，所以D项错，本题选D。 29、李女士在某财产保险公司投了一份车损险,如果保险公司对该保险合同中的保险责任的免除条款未向李女士明确说明,将会产生的法律后果是( )A、该保险合同无效B、该条款不产生效力C、对该条款作不利于保险公司的解释D、可以减少投保人李女士的保险费参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301191中保险人的说明义务。根据保险法

19、第l8条规定：保险合同中规定有关保险人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确说明，未明确说明的，该条款不产生效力。因此，本题的正确选项是B。 30、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、甲建设单位与乙投资咨询公司就某大型水利工程项目可行性研究签订了一份委托合同

20、,甲根据合同向乙提供了该项目的项目建议书批复文件、国家批准的项目所在流域规划、委托单位关于该项目的设想要求。除以上资料外,乙要完成该项可行性研究任务,需要依据的资料还应包括( )A、有关坝址选择、工程设计的基本数据B、国家统一颁发的有关项目评价的基本参数和指标C、工程施工方案D、项目建议书E、项目施工图设计文件参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 2、价值工程中总成本是指( )A、生产成本B、产品寿命周期成本C、使用成本D、使用和维修费用成本参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、根据现行会计制度,反映企业财务状况的报表包括( )A、利润表B、现金流量表C、资产负债表D、利润分配表参考答案：

21、C 答案解析：暂无解析 4、如果项目没有足够资金支付利息,偿债风险很大,常常表现为利息备付率低于( )A、3B、2C、1.5D、1参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、流动资金是伴随着投资而发生的长期占用的流动资产投资,即为财务中的( )A、预备资金B、营运资金C、储备资金D、计划资金参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、编制措施项目清单时,其中项目的设置应( )A、参考拟建工程的施工组织设计和施工技术方案B、考虑设计文件中须通过一定的技术措施才能实现的内容C、全面执行建设工程工程量清单计价规范中列出的项目不得调整D、参阅相关的施工规范及工程验收规范E、考虑招标文件中提出的必须通过一定的技术措

22、施才能实现的要求参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 7、经营成本是工程经济分析中经济评价的专用术语,用于项目财务评价的现金流量分析。经营成本包括( )A、燃料及动力费B、设备折旧费C、外购原材料费D、营业税E、修理费参考答案：A、C、E 答案解析：经营成本作为项目现金流量表中运营期现金流出的主体部分,是从投资方案本身考察的,在一定期间(通常为一年)内由于生产和销售产品及提供服务而实际发生的现金支出。包括:外购原材料、燃料及动力费、工资及福利费、修理费及其他费用。 8、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,编制单位建筑工程概算可以采用( )A、单位工程指标法B、概算指标法C、概算

23、定额法D、类似工程概算法参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、下列属于设计概算编制依据的是( )A、项目可行性研究报告B、概算指标C、现有人工及材料价格D、综合概算表E、设计单位提供的初步设计或扩大初步设计图纸文件参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 10、可供投资者分配的利润,其分配的项目有( )A、应付优先股股利B、提取法定盈余公积金C、提取任意盈余公积金D、应付普通股股利E、转增资本金参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 11、建设工程项目年度计划的安排、其投资需要量的确定、建设物资供应计划和建筑安装施工计划等,都要依据主管部门批准的( )A、投资估算B、施工预算C、建设

24、投资D、设计概算参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、在现金流量表编制中,经营活动产生的现金流量的编制方法是( )A、混合法B、收付实现C、间接法D、直接法参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、我国建设工程项目建议书阶段投资估算的误差率应控制在一定范围以内,这个范围是( )A、5%B、10%C、20%D、30%参考答案：D 答案解析：我国建设工程项目建议书阶段投资估算采用生产能力指数法、资金周转率法,投资估算的误差率应控制在30%以内。 14、某企业在销售合同中规定的信用条件是:1/15,n/30。合同中信用期限是( )A、15天B、20天C、30天D、45天参考答案：C 答案解析：暂无解

25、析 15、新建大学的教学楼单项工程综合概算中应包含( )A、预备费B、征地费用C、设备、工器具购置费D、贷款利息参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、下列关于企业定额的表述中正确的是( )A、不同技术和管理水平的企业,其企业定额的水平不同B、企业定额是施工企业编制工程投标报价的主要依据C、企业定额的编制应以基础定额为参照和指导D、企业定额的形式由企业确定,没有统一的要求E、企业进行施工成本控制时应以企业定额作为控制的计划目标参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 17、下列各项属于措施费的有( )A、为临时工程搭设脚手架发生的费用B、为工程建设交纳的工程排污费C、为加快施工进度发生的夜

26、间施工费D、对已完工程进行设备保护而发生的费用E、施工现场管理人员的工资参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 18、单台设备安装后的调试费属于( )A、安装工程费B、建筑工程费C、设备购置费D、工程建设其他费参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、根据商标法的规定,商标权的有效期限为( )年。A、5B、10C、15D、20参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、价值工程中,功能定义的目的不正确的是( )A、明确对象产品和组成产品各部件承担的功能B、便于构思新方案为方案创造作准备C、便于功能评价实现价值工程的目的D、便于构建对象产品的功能系统图参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、某房屋施

27、工企业2009年8月购入一台施工设备100万元;购入某公司三年期债券50万;购入钢模板60方元;购入一项商标权80万元;购入运输机械15万元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业固定资产的有( )A、商标权B、施工设备C、公司债券D、运输机械E、钢模板参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 22、下列属于间接费用的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 23、下列各项费用中,属于工程保险费的有( )A、建筑安装工程一切险B、施工单位车辆保险C、进口设备财产保险D、人身意外伤害险E、劳动保险参考答案：A、C、D 答

28、案解析：暂无解析 24、投资项目敏感性分析是分析各种不确定因素发生变化时,对财务活经济评价指标的影响,并计算敏感度系数和临界点,找出( )A、敏感因素B、风险因素C、影响因素D、不确定性因素参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、某建设项目,建设期为2年,第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款年利率为10%。则该项目第二年的建设期利息为( )A、5万元B、20.5万元C、25.5万元D、35.5万元参考答案：B 答案解析：第一年利息=(100/2)10%=5万元第二年利息=(100+5+200/2)10%=20.5万元 26、项目担保可以是直接的财务保证,也可以是间接的或非财务性的担

29、保,间接的或非财务性的担保包括( )A、完工担保B、技术服务协议C、成本超支担保D、不可预见费用担保E、长期购买协议参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 27、按建标2003206号文件的规定,下列各项费用中属于建筑安装工程施工机械使用费的有( )A、折旧费B、大修理费C、大型机械设备进出场及安拆费D、经常修理费E、机械操作人员的工资参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 28、通过静态投资回收期与( )的比较,可以判断方案是否可行。A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、下列各项中不属于现金的是( )A、银行汇票B、银行本

30、票C、商业汇票D、库存现金参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、在进行财务生存能力分析时,若某年累计盈余资金出现负值,则应考虑( )A、长期借款B、短期借款C、发行债券D、内部集资参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、直方图法主要是观察分析生产过程质量是否处于( )以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。A、不合格B、偏差大C、正常D、稳定E、受控状态参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 2、在某工程施工过程中,通过各种因素分析,发现机械费用存在潜在问题,为此项目经理部及时调整了施工方案,这体现的是成本的( )A、过程控制B、事先控制C、动态控制D、被动控制参考答案：B

31、 文字解析：暂无解析 3、下列双代号时标网络图中关键工作有( )A、工作AB、工作C、C工作D、D工作FE、工作I参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 4、建设工程质量和形成过程分为( )A、质量需求的识别过程B、质量管理的监督过程C、质量目标的定义过程D、质量目标的实现过程E、实现质量目标的策划过程参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 5、工程质量监督报告作为( )的组成部分提交竣工验收备案部门。A、竣工验收工作会B、竣工验收资料C、工程结算依据D、工程施工总结参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、建设工程项目质量控制系统建立的程序是( )A、推行组织管理制度B、确定系统质量控制网络

32、C、制定系统质量控制制度D、分析系统质量控制E、编制系统质量控制计划参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用( )分析。A、一张图B、二张图C、三张图D、四张图参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、在工程项目开工前,政府质量监督机构在受理建设工程质量监督的申报手续时,对建设单位提供的( )进行审查,审查合格签发有关质量监督文件。A、规划审批B、立项说明C、投资要点D、文件资料参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、( )是安全生产管理的主要对象,在实际生活和生产过程中以多种多样的形式存在。A、企业员工B、生产设备C、危险源D、生产资料参

33、考答案：C 文字解析：暂无解析 10、对工程施工组织设计和技术方案,监理人有( )A、审批权B、制订权C、建议权D、发布权参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、工程建设监理规划应由总监理工程师主持,( )参加编制。A、项目各方工程师B、监理单位项目技术负责人C、专业监理工程师D、总承包单位专业工程师参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、进行有效的成本偏差控制,成本分析是( )A、中心B、目的C、目标D、关键参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、对于索赔费用中的人工费部分而言,只能索赔( )A、基本工资B、加班津贴C、法定的安全福利费用D、完成合同之外的额外工作所花费的人工费用参考答案：D

34、 文字解析：暂无解析 14、下列关于项目管理组织结构模式的表述中,正确的有( )A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B、矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C、大型线性组织系统中的指令路径太长D、线性组织结构中可以跨部门下达指令E、职能组织结构适用于大型组织系统参考答案：B、C 文字解析：在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源；在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，不能越级下达指令，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行，大型线性组织系统中的指令路径太长，会造成组织运行的困难；矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向

35、和横向工作部门，因此其指令源有两个，矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。 15、在工程网络计划中,关键线路有各种不同的表述方式,它可以是指( )A、双代号网络计划中无虚箭线的线路B、双代号时标网络计划中无波形线的线路C、单代号网络计划中工作时间间隔为零的线路D、双代号网络计划中持续续时间最长的线路E、单代号网络计划中全部关键工作组成的线路参考答案：B、C、D 文字解析：本题主要考查对关键路线的理解,以及关键路线在各种不同类型网络图中的表达方式。答案B和C含义基本一致,网络计划中波形线表示工作之间的时间间隔；答案D是关键线路的基本定义。答案A因为双代号网络图关键路线上也可以有虚箭线,虚箭线只是表示

36、工作的先后关系；答案E错误,单代号网络计划中全由关键工作连起来的线路不一定是关键线路。 16、质量管理体系文件的构成有：( )A、形成文件的质量方针和质量目标B、质量检查制度C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、下列审查中,( )不是初步评审阶段审查的内容。A、投标文件是否完整、投标担保是否有效B、投标文件中报价计算是否正确C、投标文件的正本和副本是否一致D、投标文件中所列取费标准和税费是否符合法律法规及政府主管部门规定参考答案：D 文字解析：初步评审主要是进行符合性审查,即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。而投标文件中所列取费标准

37、和税费是否符合法律法规及政府主管部门规定属详细评审的内容。 18、修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是( )A、将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个工期B、只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失,而不计算该时段内所有工作所受影响的损失C、与该项工作无关的费用不列入总费用中D、按受影响的时段内该项工作的投标单价,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用参考答案：D 文字解析：用修正的总费用法计算索赔金额时,要对投标报价费用重新进行核算,即以接受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,

38、乘以实际完成的该项工作量,得出调整后的报价费用。 19、工期索赔的计算方法包括( )A、直接法B、间接法C、比例分析法D、网络分析法E、关键线路分析法参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 20、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的( )A、指令关系B、工作任务C、管理职能分工D、静态组织关系E、动态组织关系参考答案：B、C、D 文字解析：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。 21、项目建设纲要的内容包

39、括( )A、设计要求B、设计原则C、项目定义D、项目选址E、资源规划参考答案：A、B、C 文字解析：项目建设纲要或设计纲要容纳包括：项目定义；设计原则和设计要求；项目实施的技术大纲和技术要求；材料和设施的技术要求等。 22、施工成本管理的环节相互作用,由此,施工成本决策的前提是( )A、施工成本预测B、施工成本计划C、施工成本规划D、施工成本控制参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、施工总承包管理模式相对于施工总承包模式而言,在合同价方面具有的优点有( )A、合同总价不是一次确定的,因此整个项目的合同总额的确定较有依据B、所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价,对建设单位节约投资有利C、由

40、于合同总价以项目的施工图预算为依据,有利于建设单位的投资控制D、由于总承包管理单位管理水平比总承包单位高,合同总价相对更低E、在施工总承包管理模式下,分包合同价对建设单位是透明的参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 24、投标保证金通常采用的方式包括( )A、现金B、保兑支票C、投标人上级单位的投标保证书D、不可撤销信用证E、银行保函参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 25、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是( )A、政府主管部门B、质量监督机构C、项目法人D、项目总承包方参考答案：C 文字解析：建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件

41、、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。 26、建设工程项目的施工质量计划,应在( )等方面形成一个有机的质量计划系统,确保项目质量总目标和各分解目标的控制能力。A、施工程序B、控制组织C、控制措施D、合同管理E、控制方式参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 27、在网络计划中,总时差就是可以利用的机动时间,前提是不影响( )A、后续工作的最早开始时间B、紧后工作的最早开始时间C、紧后工作的最迟开始时间D、紧后工作的最早完成时间参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、关于建设工程合同采用何种计价方式,一般在( )明确。A、招标文件中B、

42、投标人在投标书中C、中标通知书中D、中标通知书中下发后,双方协商签订合同时参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、项目信息门户是在对项目( )过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口A、设计准备、设计B、施工、保修C、决策期、实施期和运行期D、使用期、运营期参考答案：C 文字解析：项目信息门户是在对项目全寿命过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口。项目全寿命过程包括项目决策期、实施期和运行期。 30、工程施工过程中,发包人未在合同约定

43、时间内支付工程进度款,承包人可以( )A、及时向发包人发出要求付款的通知B、与发包人协商签订延期付款协议,从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息C、停止施工,承担相应责任D、与发包人协商将该工程折价,就该工程折价的价款优先受偿E、申请人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥

44、、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取( )方式。A、节约降耗B、控制物耗C、节约材料场外运输费用D、减少材料场外搬运费E、降低材料购买价参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 3、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 4、根据公路工程技术标准,路面面层类型可采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治的有( )A、四级公路B、三级公路C、二级公路D、一级公路E、高速

45、公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 5、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B、直面为碎裂结构的硬岩C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 7、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C

46、、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、分为一级企业和二级企业的公路工程施工企业有( )A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 10、在安全管理中,项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全管理工作负责体现了( )的原则。A、管生产必须管安全B、谁主管谁负责C、预防为主D、动态管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡

47、重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 12、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒的沥青薄层称为( )A、透层B、粘层C、封层D、结合层参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、预备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、变通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记和( )等构成的。A、

48、分合流标志B、线形诱导标C、突起路标D、轮廓标参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、A类突起路标与8类突起路标的性能区别是( )A、具备减速性能B、具备防滑性能C、具备视线诱导性能D、具备逆反射性能参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种,下面属于轮胎式摊铺机特点的有( )A、行驶速度快B、对地面较高的凸起点适应能力差C、弯道摊铺质量好D、广泛应用于小型自行式摊铺机上E、结构简单,造价低参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 18、路面工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂

49、无解析 19、下列桥墩中属于拱桥轻型桥台的有( )A、背撑式桥台B、八字形桥台C、加筋土桥台D、钢筋混凝土薄壁桥台E、埋置式桥台参考答案：A、B 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0508:47:44102 20、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移

50、已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 24、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 25、背景材料1某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症

51、、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有( )A、安全帽B、安全带C、拖鞋D、防滑鞋E、硬底鞋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 26、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：用中线法进行洞

52、内测量时,中线点的布置不宜少于( )点。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控

53、制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、用于公路路基的填料,确定其最小强度是按( )A、弯拉应力值B、弯沉值C、E0值D、CBR值参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、固定式启闭机形式主要有( )A、卷扬式启闭机B、螺杆式启闭机C、门式启闭机D、油压式启闭机E、桥式启闭机参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 2、水利工程建设监理专业资质等级目前分为三个等

54、级的专业有( ).A、水利工程施工监理B、水土保持工程施工监理C、机电及金属结构设备制造监理D、水利工程建设环境保护监理E、工程咨询参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 3、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 4、申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的( )以上。A、

55、30B、40C、50D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、在国家规定可以流放竹木的河流和重要的渔业水域进行河道、航道整治,建设单位应当兼顾( )的需要。A、旅游发展B、水产养殖C、竹木水运D、渔业发展E、综合利用参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 6、施工单位的施工组织设计和技术措施应由( )审查。A、建设单位代表B、项目法人C、设计单位D、监理单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,并应进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,其所需费用由(

56、)承担。A、发包人B、监理人C、承包人D、材料和设备供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、单位工程完工验收由( )主持。A、项目法人B、监理单位C、项目法人或监理单位D、竣工验收主持单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、水利水电土建工程施工合同条件中,应全文引用不得删改的是( )；应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充的是( )A、专用合同条款通用合同条款B、专用合同条款专用合同条款C、通用合同条款专用合同条款D、通用合同条款通用合同条款参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、碾压土石坝施工的基本作业包括( )等内容。A、排水清基B、料场土石料开采C、坝面作业D、土石料

57、运输E、层间刨毛参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 11、根据水利水电工程设计工程量计算规定(SL3282005),吹填工程量计算时,除考虑吹填区填筑量,还应考虑( )等因素。A、吹填土层固结沉降B、施工超挖量C、阶段系数D、施工期泥砂流失E、吹填区地基沉降参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 12、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数( )予以折减。A、06B、07C、08D、09参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、关于混凝土坝的施工质量检测方法,下列说法正确的是( )：A、物理监测主要监测裂缝、

58、空洞和弹模B、压水试验单位吸水率应大于001L(minmm)C、大块取样可采用1m以上的大直径钻机取样D、原型观测是预埋仪器观测温度变化、应力应变变化等情况E、整个建筑物施工完毕交付使用前须进行竣工测量参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 14、国家对水资源依法实行取水许可制度,对未经批准擅自取水的,有关部门应当( )A、责令停止,并处一万元以上五万元以下罚款B、责令停止,并处二万元以上十万元以下罚款C、要求补办取水许可证,补交已取用的水费D、要求补办取水许可证,双倍补交已取用的水费参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、某水利工程人工预算单价中级工50元工时,柴油32元kg,台时一类

59、费用调整系数10(已知定额查得第一类费用：4267元台时；第二类费用：24工时台时,柴油106kg台时),则该74kW推土机的台时费为( )元台时。A、4267B、4592C、8859D、10965参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、根据土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工技术规范(试行)(SD220一87),下列关于沥青混凝土防渗墙施工的说法正确的是( )A、正式施工前,应进行现场铺筑试验,以确定沥青混合料的施工配合比,施工工艺参数,并检查施工机械的运行情况等

60、B、接触沥青的人员,应发给必要的劳保用品和享受保健待遇C、接触沥青的人员,应定期进行体内沥青吸入量检查D、沥青混凝土制备场所,要有除尘、防污、防火、防爆措施,并配备必要的消防器材E、斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。机械由坝顶下放至斜坡时,应有安全措施,并建立安全制度。对牵引机械和钢丝绳、刹车等,必须经常检查,维修参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(SL6294),下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有( )A、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆B、3级水工建筑物基岩帷幕灌浆C、地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆D、地质条件