2023年-施工合同-3251文稿

第页2023施工合同施工合同模板汇总五篇

随着法律观念的深化人心，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我帮大家整理的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。

施工合同篇1

托付方甲方：神府经济开发区医院

承建方乙方：

依据?中华人民共和国经济合同法?与?建筑安装工程承包条例?规定，经甲乙双方同意，签署以下合同。此合同受法律保护，双方代表必需履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。

1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水

2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。

3、承建方式：由乙方包工包料。乙方：

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原那么。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1)、工程地点：

2)、工程名称：

3)、工程内容：在原有根底上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15°防水卷材，乙方在施工前必需供给材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除(运离施工现场)

3、施工厚度要求：采纳外mm厚“〞防水卷材

4、全部包工包料，单价为元/平方。

6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

四、工期：按甲方工程部所支配的进度施工。

五、工程质量：

1)、工程质量标准：合格工程质量标准。

2)、承包人施工质量必需到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合?弹性体改性沥青防水卷材?(gb18242-xx)及?地下防水工程施工质量验收标准?(gb50208-xx)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。

达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、工程款支付方法：

1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收到达合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;

2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有觉察问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;假设在初验中觉察渗漏或超过标准规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所觉察的问题;

3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应刚好协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金缺乏局部由承包人交付。

八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、隐藏工程和中间验收

全局部局部项工程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

十一、平安施工文明施工

平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。

十二、工程变更

施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，

双方另行协商，签订补充协议。

十三、工程转包和分包

本工程严禁分包和转包;一经觉察，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。

十四、不行抗力

双方关于不行抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾难;发生不行抗力，双方的损失分别由各自担当自身的`损失。

十五、保险

承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。

十六、关于意外停工的约定

因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特别缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可实行人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人担当。

十七、工程质量保修

本防水工程的保修期为五年;

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

十八、违约责任：

1、在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。

2、乙方所供给的产品必需符合合同所规定且必需到达国家标准要求，否那么一经觉察所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。

3、乙方必需根据合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否那么，一经觉察，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否那么必需向甲方支付合同总款20%的违约金。

5、在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方工程部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否那么一经觉察，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。

6、乙方必需根据合同所规定的时间完工，否那么每延误一天，乙方必需向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满意施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方全部工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行担当。

7、在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方通知24小时进行修理。否那么甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，缺乏部份可向乙方追索。

8、在全部完工后，乙方必需向甲方供给验收所需具备的一切资料，否那么甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

9、工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否那么甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

十九、廉洁条款

1、严禁甲方人员以任何方式明、示意乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受供给的其它私人便利或利益。

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员供给私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假设出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供给私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必需担当由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中干脆扣除。假设乙方事后主动主动向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，那么乙方可保存合同的权利和义务。

二十、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方负责人签字：乙方负责人签字：

签约日期：20年月日签约日期：20年月

施工合同篇3

甲方：

地址：

乙方：

地址：

由于工程建设须要，甲方托付乙方承包给水管改造工程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据?中华人民共和国合同法?及其他有关规定，双方协商一样签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：。

4、工程承包方式：。

5、结算原那么：。

6、开工：。

7、本工程所用的全部工程材料均由乙方自行选购 运用，工程材料符合国家相关标准。

其次条合同价款(工程款)及支付

1、合同总价(人民币，下同)：

(大写)：

(小写)：元。

2、工程款支付：

工程总造价元。先支付工程价款元。工程进行一半付剩下的元。工程验收合格后付清。

第三条双方权利义务

1、甲方权利和义务

1)按合同要求刚好支付工程款。

2)供给具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定刚好组织工程验收和办理工程结算。

4)帮助有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

2、乙方权利和义务

1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。

2)严格根据甲方要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3)负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。

第四条工期的约定

工期：年月日至年月日。

第五条质量、验收及结算

1、本工程以室内?给水排水管道工程施工及验收标准?(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

2、本工程质量要求：合格。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应刚好办理工程结算及支付工程款。

第六条合同的签订和生效

1、本合同经双方盖章后生效。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：联系：

乙方(盖章)：联系：

签约日期：年月日

施工合同篇4

承包方〔乙方〕：

发包方〔甲方〕：

本工程工程由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期顺当地完成施工任务，明确双方职责、相互协作，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程工程名称：奚假设中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。

二、工程施工工期：自_______年____月____日至_______年____月____日，工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种状况，工期顺延：

1、遇到不行抗拒的灾难或事故〔包括雨季停工〕。

2、甲方要求变更工程内容或增加工程。

三、承包方式：由乙方包工不包料的形式自行组织施工。按每平方米17.50元，一次性包断。

四、工程质量及法律法规：严格根据国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20xx)标准验收。

合同依据法律法规：

1、?中华人民共和国合同法?；

2、?建筑工程施工质量验收统一标准?GB50300-20xx；

3、国家及地方有关施工管理及规章。

五、工程拨款方式：乙方包工不包料，完工后按实际完成工作量绽开计算并按实结算。该工程工程开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后年后付清。

六、平安文明竣工要求：

1、乙方在施工时，严格根据国家平安操作标准及文明施工条例要求标准施工;

2、乙方有权拒绝不合格的原材料;

3、乙方在施工期间，严格实行平安施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾去除，保持施工场地的清洁卫生。

七、甲方、乙方责任范围

〔一〕甲方责任

1、甲方供给主材、水泥、砂子、用水、用电，甲方担当由此费用。

2、负责供给与施工相关的资料。

3、工程施工中如需变更技术等标准要求要刚好与乙方说明。

4、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。

5、合同生效后如变更改应征得乙方同意，否那么因为更改造成乙方损失的，赔偿乙方的经济损失。

6、合同履行过程中假设发生争议，双方应协商解决。假设无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

〔二〕乙方责任

1、严格根据国家公布的施工验收标准和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付运用。

2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。〔含吊篮检测〕;

3、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。

4、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

5、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中假设发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。

6、乙方进场人员由专人管理并听从甲方质量及平安的统一管理。

7、做好文明施工、工完场清工作。

八、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协