[番禺区体育综合楼工程施工总承包].doc

番禺区社会福利院福利大楼工程施工番禺区社会福利院福利大楼工程施工总总承包承包 招招招招标标标标文文文文件件件件 招招 标标 单单 位：位：广州市番禺区基本建广州市番禺区基本建设设投投资资管理管理办办公室公室 招招标标代理代理单单位：位：广州市富新建广州市富新建设设工程咨工程咨询询有限公司有限公司 日日 期：期：2011 年年 5 月月 1 目目 录录 目目 录录 1 1 第一章 投标须知.2 一、投标须知前附表2 二、投标须知修改表6 三、投标须知通用条款18 （一）总则.18 （二）招标文件.19 （三）投标文件的编制.21 （四）投标文件的递交.28 （五）开标、评标、定标及合同签定.30 第二章第二章 开开标标、 、评标评标及定及定标办标办法法 3333 一、开标、评标及定标办法修改表.33 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法.38 （一）总则.38 （二）开标评标办法程序和细则.41 商务综合诚信评标法.41 第三章第三章 合同条款合同条款 5353 第四章第四章 投投标标文件格式文件格式 164164 第五章第五章 技技术术条件（工程建条件（工程建设标设标准准） ） 179179 第六章第六章 图纸图纸及勘察及勘察资资料料 185185 第七章第七章 工程量清工程量清单单 186186 第八章第八章招招标标控制价控制价189189 2 第一章第一章 投投标须标须知知 一、投一、投标须标须知前附表知前附表 声明：本投声明：本投标须标须知前附表使用知前附表使用 gzzb2010-003-2 招招标标文件范本，与范本不同之文件范本，与范本不同之处处均以下划均以下划 线标线标明，所有明，所有标标明下划明下划线线部分属于本表的部分属于本表的组组成部分，同其他部分具有同成部分，同其他部分具有同样样的效力。的效力。对对范本范本 投投 标须标须知通用条款知通用条款 和和 开开标标、 、评标评标和定和定标办标办法通用条款法通用条款 可可选择选择部分的部分的选择选择使用，均已在本表中使用，均已在本表中 注明，通用条款可注明，通用条款可选择选择部分中未被本投部分中未被本投标须标须知前附表知前附表选择选择的部分无效。的部分无效。 项目条款号内容说明与要求 11定义 招标人（即发包人）：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 项目建设管理单位： / 招标代理：广州市富新建设工程咨询有限公司 设计单位：广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位：广东奥科工程监理有限公司 22.2.1工程名称番禺区社会福利院福利大楼工程施工总承包 32.2.2建设地点广州市番禺区市桥街 42.2.3建设规模 本项目占地面积约 3333.1 平方米，框架结构，建筑总面积约 10830.39 平方米。其中：地下一层建筑面积约 2236.17 平方米；地 上 7 层建筑面积约 8594.22 平方米，建筑高度 28.1 米，最大跨度 约 10 米。主要用作老人疾病预防、医疗保健、康复、娱乐等福利用 房。具体内容以施工图纸为准。 52.2.4承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、 项目措施费包干。 62.2.5质量标准工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准。 72.5.1招标范围 按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计 说明及补充说明，承包本项目地基与基础工程、主体结构工程、屋 面工程、建筑装饰装修工程（不含二次装修）、建筑给水、排水工程、 电气工程、防雷及接地工程、建筑节能、幕墙工程、消防系统工程、 室外工程电缆沟、白蚁防治等项目工程及完成上述永久工程所需的 附属临时工程项目施工。施工总承包管理配合服务：即对发包人 另外发包或发包人与承包人联合招标的其它专业工程以及发包人 直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、配合服务（包施工配 合服务）。负责发包人另外发包的其它专业工程施工后的拆改及修 复（洞口和线槽等），并提供已有的脚手架、支架和垂直运输等有关 设备、设施服务。签订分包协议（盖章），组织整体竣工验收（含资料 整理）。另外发包的其它专业工程主要包括（包括但不限于）：高压配 电安装工程；弱电工程；电梯安装工程；空调主机安装工程；精装修 （二次装修）工程；网络工程；智能化工程；室内燃气工程；室外配套 工程（办公楼泛光照明工程）等。 82.5.2工期要求 2011 年 月 日计划开工，以发包人书面通知时间为准，施工 总期：300 日历天。 93.1资金来源财政资金 3 项目条款号内容说明与要求 10 投标人资质等级 及项目负责人等 级要求 详见本工程招标公告 11资格审查方式电子化资格后审。 1213.1 报价以及单价和 总价计算方式 工程量清单计价，按建设工程量清单计价规范（gb50500-2008） 执行 1315.1投标有效期 90 日历天（从投标截止之日计起） 1416.1投标担保 1.收取方式： 方式一：由交易中心代收。 2.投标担保额度：50 万元（在招标过程中不可调整）。 3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。 4.投标担保的相关事宜详见招标文件 16.1 款。 157.5 领取招标文件及 图纸 由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。 165.1踏勘现场 时间：自 2011 年 5 月 13 日起具备现场踏勘条件； 方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 现场详细地点：广州市番禺区市桥街康乐路 178.1招标答疑 1.方式：网上答疑： 2.投标人质疑期限：在投标截止日期前 10 日 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前 7 日 4.进入到提问区域的密码为 12345678 5.网上答疑的相关事项详见招标文件 8.1 款。 1811投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。两册合编成一本。 1917.1投标文件份数 投标文件密封包封为 1 包（内含电子投标文件共 2 份，其中正本 1 份，副本 1 份）。 2019.1 投标文件的递交 时间和地点 收件人：广州市番禺区基本建设投资管理办公室。 1.投标文件的递交时间： 2011 年 6 月 7 日 9 时 00 分 至 2011 年 6 月 7 日 10 时 30 分。 2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部（广州市番禺区市桥街白 沙路 101 号） 室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信 息。 2119.2 履行投标登记时 间和地点 1. 履行投标登记时间： 2011 年 6 月 7 日 9 时 00 分 至 2011 年 6 月 7 日 11 时 30 分。 2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部 室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信 息。 2233.4开标时间和地点 1、开标时间：2011 年 6 月 8 日 9 时 30 分。 2、地点：广州建设工程交易中心番禺交易部 室。 2333.4开标评标办法 1 商务综合诚信评标法 4 项目条款号内容说明与要求 2438.2履约担保 2 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的 10%。中标通知书 发放后 10 个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金，履约保 证金以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）或广州市 范围内四大国有股份制银行（即中国银行、农业银行、建设银行和 工商银行）出具的履约保函方式提交。履约保证金在 20 万元以下 (含 20 万元)的，必须以中标人名义转账方式提交。履约保函格式要 按本招标文件所附施工合同附件格式,格式及内容不符合本招标文 件要求，视为未提交，保函须由中标人领取并交给招标人,经招标人 查询核实为有效保函后才受理,查询核实发生的相关费用由承包人 承担。若在中标通知书发放后 10 个工作日内，中标人未提交履约 保证金且未征得招标人同意延期缴交的，招标人将取消其中标资格 并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。 中标人须于中标通知书发出之日起，10 个工作日内完成签订施工 合同的工作，并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招 标人。若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证 金，并选取第二中标候选人替补。 25招标控制价 3 本项目设置招标总价控制价、综合单价控制价，招标总价控制价为 人民币 22614538.86 元，综合单价控制价详见招标控制价公布函； 其中安全文明施工费为 991153.46 元, 余泥渣土运输与排放费为 344083.04 元，投标总价超过招标总价控制价、投标报价中任一项 综合单价超过招标控制价公布函中相应的综合单价控制价时，投标 文件将被拒绝。 26保修期按照建设工程质量管理条例规定 27 评标参考价候选 下浮率 评标参考价下浮率从 0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中随机抽 取。 28评标委员会人数 组成人数： 标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组 成，该评标委员会由 5 人或以上单数组成。 29 企业综合诚信评 价排名计分 本项目的企业综合诚信评价排名得分，以施工-房屋排名为准 4。 同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组 成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。 不同专业资质组成联合体投标的，应在联合体协议书中明确联合体 各方的分工，联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分以其承接 该工程的专业中，综合诚信评价排名得分最高的为准。该联合体的 企业综合诚信评价排名得分以联合体各成员的企业综合诚信评价 排名得分的平均值计算。同时具有招标要求专业资质的投标人， 专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专业的最高 分为准。以专业企业综合诚信评价为准的，8 个专业（地基与基 础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、 桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机 电安装工程施工企业）综合诚信评价排名之外的专业，不参与平均 值计算。 30 13.4、1 3.5.2 合同价款的调整 办法 详见投标须知修改表。 31预付款银行保函 本工程设立预付款银行保函，保函格式按本招标文件所附施工合同 附件。 5 项目条款号内容说明与要求 32人员 合同签订后 10 天内中标人的项目负责人与投标文件中配备的人员 须到招标人处报到，否则招标人有权解除合同，没收中标人的履约 保证金，并且中标人需向招标人赔偿因此而造成的一切损失。 6 工程施工地点示意图： 7 二、投二、投标须标须知修改表知修改表 声明：本投声明：本投标须标须知使用知使用 gzzb2010-003-2 招招标标文件范本的投文件范本的投标须标须知通用条款，与知通用条款，与该该通用条通用条 款不同之款不同之处处，均在本表中列明，并以，均在本表中列明，并以现现文文为为准，原文不再有效。本招准，原文不再有效。本招标标文件中不再文件中不再转录转录投投标须标须 知通用条款，知通用条款，请请投投标标人自行到广州市建人自行到广州市建设设工程招工程招标标管理管理办办公室网站（网址：公室网站（网址： ）下）下载查阅载查阅。 。 条款号：条款号：11.2（ （1） ） 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：投标申请公函； 现现文：文：投标申请公函（格式见第四章）； 条款号：条款号：11.2（ （5） ） 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的 项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明； 现现文：文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书； 条款号：条款号：11.2（ （7） ） 修改修改类类型：型：删删除除 原文：原文：企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）； 条款号：条款号：11.3.1（ （5） ） 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书（格式见第四章）； 现现文：文：响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书（格式见第四章）； 条款号：条款号：11.3.1（ （6） ） 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工 总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员 （适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）； 现现文：文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员； 条款号：条款号：11.3.1（ （6） ） 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：施工总承包单位安全总责承诺书（适用于施工总承包招标项目）或遵守施工总承 8 包单位安全总责承诺书的承诺书（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）。相关 承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三 不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记 录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二 年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经 理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 现现文：文：施工总承包单位安全总责承诺书（适用于施工总承包招标项目）。相关承诺书须 包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出” 规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良 行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多 次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建 造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 条款号：条款号：11.3.1（ （9） ） 修改修改类类型：型：删删除除 原文：原文：投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现 场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。 （含有市政道路面层沥 青摊铺且沥青摊铺占预计发包价 50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明 文件）。 条款号：条款号：11.3.1（ （9） ） 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：11.3.1（9）技术承诺函（格式见第四章）； 条款号：条款号：11.3.1（ （10） ） 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：11.3.1（10）项目机构管理人员一览表（格式见第四章）； 条款号：条款号：11.3.1（ （11） ） 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：11.3.1（11）承诺书（格式见第四章）； 条款号：条款号：11.3.1（ （12） ） 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：11.3.1（12）投标人基本资料（格式见第四章，不作为废标条款）。 9 条款号：条款号：13.1.1 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：13.1.1 投标报价的计费依据： 工程计价执行广东省建设工程计价依据（2010）等有关规定。 材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行：穗建造价20111 号文等 有关文件。 材料价格执行：广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（2010 年第 4 季度） 等有关价格文件。 预算包干费按 1.0%考虑。 本项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款 23.3 要 求进行计价。 条款号：条款号：13.3.1-13.3.10 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：13.3.1 临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、安全文明 施工措施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、工程保修费、管理配合费等工程 有关的费用及保证质量的各项技术措施费包括材料检测（含建筑材料进场发生的有关检测费 用）、试验费用等，由投标人自行考虑并计入投标报价。 13.3.2 本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理 费用及不可预见费用在投标报价中已包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场 已完成的构件破坏，由此引起的所有费用由承包人承担。 13.3.3 凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关的设计规范及施工验收 规范进行施工，投标人在投标报价时须将些因素考虑在内。 13.3.4 投标人还应在本次投标报价中充分考虑由招标人另外委托的其他专业承包人（例如 各种专业设备安装等非本次招标范围的工程项目）等进入现场施工的管理配合费用，并须在施 工过程中在人力和机械方面给予配合和管理。 13.3.5 承包人按番建发200622 号文件和番建发200929 号文件规定购买的“建筑意外伤 害保险”，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。 13.3.6 本工程按穗府办200948 号转发市建委关于广州市建设工程劳动保险金管理办法 的通知执行，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。 13.3.7 本工程开工日期以发包人书面通知时间为准，工期需与其它标段配合，施工需与其 它标段穿插进行，相关费用及工期须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用及工期。 13.3.8 中标人在本工程开工后，必须安排车辆接送招标人相关工程技术人员开展相关业务 工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用。 13.3.9 招标人不提供取土点，土方的运距按 10 公里考虑进行计价，因运距而引起造价变 化属投标风险，招标人在项目实施时对相关影响不作增减。 10 13.3.10 中标人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要求 提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥、相关预埋件的埋设、结构实体检 测后的恢复工作等准备、配合工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增 加费用。 条款号：条款号：13.4 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综 合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中）， 在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标 文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过 12 个月的，招标 人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合 同价款的调整办法。调整原则按照广州市建设工程招标投标管理办法第二十四条的规定。 现现文：文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的 综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中）， 在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标 文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。在人工、材料、设备或机械台班市场价格发 生异常变动情况时合同价款不予调整。 条款号：条款号：13.5.2 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价 对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程 量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低 的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广 州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地区建设工程常用材 料综合价格没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。 现现文：文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单 价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工 程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最 低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按 广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地区建设工程常用 材料综合价格没有的材料单价，则按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备） 11 厂商价格信息计算；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价， 则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。详见本招标文件所附施工 合同专用条款第八、工程变更的有关规定。 条款号：条款号：13.5.3 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则 以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标 控制价-中标价)/招标控制价）。 现现文：文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取 2010 年广东 省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率 （下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。材料价格按广州市造价管理站同期广州地区建 设工程常用材料综合价格计算， 广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则按 广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计算；对广州地区建设 工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招 标人和监理单位确认后执行。 条款号：条款号：13.6 修改修改类类型：型：删删除除 现现文：文：13.6 暂列金额、暂估价 13.6.1 暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工 合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量 变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。 暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料 的单价以及专业工程的金额。 13.6.2 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照 工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标 人联合招标，确定承包人和承包价格。 13.6.3 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照 工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定 的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。 13.6.4 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照 工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规 定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权 的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知 13.5 款规定确定。 12 13.6.5 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照 工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规 定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。 13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入 本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、 工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费 用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调 所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。 条款号：条款号：13.9 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：13.9 投标人一旦中标，中标价即为合同价，合同价款在合同签订后，任何一方不得 擅自改变。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、地质资料和地下 障碍物因素、材料设备价格因素、工程费用调整因素、外部环境影响因素等等），在投标报价时 作出最优和最合适、最有竞争力的报价。 条款号：条款号：13.10 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：13.10 工程变更详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。 条款号：条款号：13.11 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：13.11 工程量清单说明详见本招标文件第七章。 条款号：条款号：18 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：18投标文件的包封、密封和标志 18.1 投标文件的份数与包封要求；投标人应按投标须知前附表第 19 项规定的份数与包封 要求包封投标文件。 18.2 投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装为一包，外包装材料不应留有 可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。 18.3 投标文件的标志要求：外包封上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前附 表中列明，由投标人自行填入)： 18.3.1 招标人的名称； 18.3.2 “工程名称项目投标文件”字样、 投标人名称及加盖投标人公章； 13 18.4 接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并 退还给投标人。 现现文：文：18投标文件的份数、包封、密封和标志 18.1 投标文件的份数与包封要求: 18.1.1 投标文件密封包封为 1 包（内含电子投标文件共 2 份，其中正本 1 份，副本 1 份）。 18.2 投标文件的密封要求：正、副本电子投标文件用一个密封袋包封，密封袋的外包装材 料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。 18.3 投标文件的标志要求： 18.3.1 电子投标文件 cd-r 光盘上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。 18.3.2 密封袋外包封上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由 投标人自行填入)： 招标人的名称； “工程名称项目投标文件”字样、 投标人名称及加盖投标人公章； 18.4 接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并 退还给投标人。 条款号：条款号：19 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：19投标文件的递交、接收和封存 19.1 投标人代表应按投标须知前附表第 20 项所规定的时间和地点向招标人递交投标文 件。 19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件： 19.2.1 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、 本人身份证原件； 19.2.2广州建设工程投标信息表。 19.3 若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件： 19.3.1 在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的； 19.3.2 投标文件未按招标文件要求密封和标志的； 19.3.3 投标人代表未准时出席收标会或未按要求签到的； 19.3.4 在投标截止时，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原 件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件、 广州建设工程投标信息表递交投标文件的。 19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。 19.5 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在广州建设工程交易 中心封标室里，开标前再从中心封标室解封、取出。 19.6 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的 14 解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。 现现文：文：19投标文件的递交、接收、封存和办理投标登记手续 19.1 投标人代表应按投标须知前附表第 20 项所规定的时间和地点向招标人递交投标文 件。 19.2 投标人代表应按投标须知前附表第 21 所规定的时间和地点履行投标登记。 19.3 投标人应凭以下资料履行投标登记： 19.3.1 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、 本人身份证原件（第二代居民身份证）、注册建造师（项目经理）证书原件（项目负责人作为代表 参加投标时提供）； 19.3.2广州建设工程投标信息表。 19.4 若出现以下情况，招标人有权拒绝接收投标文件： 19.4.1 在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的； 19.4.2 投标文件未按招标文件要求密封和标志的； 19.4.3 投标人代表未准时出席收标会或未按要求签到的； 19.5 若出现以下情况，招标人有权拒绝接受投标登记： 19.5.1 在投标登记截止期后逾期或未在指定地点履行投标登记的（因参投单位数量过多， 无法在规定截止时间内完成投标登记的或投标登记速度影响延迟投标登记的除外）。 19.5.2 在履行投标登记时，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委 托书原件（非法定代表人参加时提供）、注册建造师（项目经理）证书原件（项目负责人作为代表 参加投标时提供）、本人身份证原件（第二代居民身份证）、 广州建设工程投标信息表的。 19.5.3 投标人代表提供无效或虚假身份证的。 19.5.4 参加投标的投标人代表不是投标人的法定代表人或广州建设工程投标信息表中 显示作为拟派的项目负责人的。 19.6 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。 19.7 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在广州建设工程交易 中心番禺交易部封标室里，开标前再从广州建设工程交易中心番禺交易部封标室解封、取出。 19.8 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的 解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。 条款号：条款号：28.4 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：28.4 中标人必须由其委托代理人携带身份证及法人授权委托证明按招标人通知的 时间和地点领取中标通知书。 15 条款号：条款号：28.5 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：28.5 中标人不按时领取中标通知书的，视为自动放弃中标资格。招标人将上报招 标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。 条款号：条款号：28.6 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：28.6 中标人的法人委托代理人携带身份证及法人委托证明按招标人通知的时间到 招标人处领取中标通知书的同时领取纸质图纸，如逾期不领取纸质图纸，招标人有权取消其中 标资格，由第二中标候选人递补。中标人领取纸质图纸后必须与招标人在网上发布的电子版图 纸进行核对，如有不符须于收到纸质图纸后五个工作日内将问题以书面形式向招标人提出；如 纸质图纸和电子版图纸核对无误，中标人须于领取纸质图纸后五个工作日内在其中一套图纸 上每页盖公章确认连同经盖公章的图纸确认函一并送回给招标人，表明中标人认同纸质图纸 中内容与投标时的电子版图纸内容一致。如中标人领取纸质图纸后五个工作日既不向招标人 提出问题，又不送回盖公章确认的图纸，招标人有权取消其中标资格，由第二中标候选人递补。 条款号：条款号：29-30 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文：29合同合同协议书协议书的的签订签订 29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标 文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 29.2 中标通知书发出之日起 30 日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人 解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标 人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向 人民法院起诉。 29.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得 变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。 30履履约约担保担保 30.1 在收到中标通知书后的 15 日日内，中标人应按本须知前附表第 23 项的规定向招标人 递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注 册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 30.2 中标通知书发出之日起 15 日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解 除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人 造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人 16 民法院起诉。 现现文：文：29合同合同协议书协议书的的签订签订 29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和中标人 的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 29.2 中标通知书发出之日起 10 个工作日后， ，招标人有权将解除中标通知书，原中标人的 投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任，招标人并且有权确定排名第二的中标候选人为 中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选 人为中标人，以此类推。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部 分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。 29.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得 变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。 30履履约约担保担保 30.1 在收到中标通知书后的 10 个工作日内，中标人应按本须知前附表第 23 项的规定向 招标人递交履约担保；履约担保以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）或广州市 范围内四大国有股份制银行（即中国银行、农业银行、建设银行和工商银行）出具的履约保函方 式提交。履约保证金在 20 万元以下(含 20 万元)的，必须以中标人名义转账方式提交。履约保 函格式要按本招标文件所附施工合同附件格式,格式及内容不符合本招标文件要求，视为未提 交，保函须由中标人领取并交给招标人,经招标人查询核实为有效保函后才受理,查询核实发生 的相关费用由承包人承担。 30.2 在收到中标通知书后的 10 个工作日内，中标人未按上款的规定递交履约担保且未征 得招标人同意延期缴交的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法 承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予 以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。 条款号：条款号：34 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文：34、人、人员员 合同签订后 10 天内中标人的项目负责人与投标文件中配备的人员须到招标人处报到，否 则招标人有权解除合同，没收中标人的履约保证金，并且中标人需向招标人赔偿因此而造成的 一切损失。 条款号：条款号： 修改修改类类型：增加型：增加 现现文：文： 条款号：条款号： 修改修改类类型：型：删删除除 17 原文：原文： 条款号：条款号： 修改修改类类型：修改型：修改 原文：原文： 现现文：文： 注：以上修改，注：以上修改，仅仅限于本范本中有可供限于本范本中有可供选择选择条款的情形。条款的情形。 （以下无正文）（以下无正文） 18 三、投三、投标须标须知知通用条款通用条款 （一）（一）总则总则 1、定、定义义 本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义： （1）“招标人”（即发包人）、 “项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、 “招标代 理”、 “设计单位”、 “监理单位”均已在投标须知前附表中列明。 （2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。 （3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。 （4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑 会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。 （5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。 （6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。 (7)“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载 体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。 2、招、招标说标说明明 2.1 本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。 2.2 工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要 求等均在投标须知前附表中列明。 2.3 设计说明：详见招标图纸。 2.4 工程施工特点：详见招标图纸。 3 资资金来源金来源 本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第 9 项 4合格投合格投标标人的条件人的条件 详见本项目招标公告 5踏勘踏勘现场现场 5.1 投标人应按本投标须知前附表第 16 项所述时间和要求对工程现场及周围 环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须 19 投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中 标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投 标人自己承担。 5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标 人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程 中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害 （不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用， 投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。 6投投标费标费用用 6.1 不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加 本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。 （二）招（二）招标标文件文件 7.招招标标文件的文件的组组成成 7.1 本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第 7 条发出的澄清或修改和 按本须知第 8 条发出的招标答疑会会议纪要： 第一章 投标须知 第二章 开标、评标及定标办法 第三章 合同条款 第四章 投标文件格式 第五章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第六章 图纸及勘察资料（另册） 第七章 工程量清单（另册） 7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标 文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文 件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评 标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异 20 或保留使之成为具有响应性的投标文件。 7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。 7.4 招标人（或委托招标代理机构）使用依法设立的电子认证服务提供者（广东 省数字证书认证中心（gdca）签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进 行电子签名。该电子签名对招标人产生与手写签名或者盖章同等的法律效力。 7.5 发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件， 同时发布的还包括施工图纸、招标控制价。 7.6 招标文件一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标 人。 7.7 投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合 法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名。 7.8 招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。 8招招标标答疑答疑 8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、 清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站 凭密码进入提问区域将问题递交给招标人或招标代理人，递交问题时一律不得署 名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站进入“招标答疑”专区 “切换至投标人” 通过项目编号或名称找到所需的项目在上述的答疑时间内 点击“投标人问题列表” 输入密码（密码为：12345678）进入到提问区域无记名 或匿名提出自己的问题以及查看所有的问题。 8.2 投标人应在投标截止前 10 日停止质疑。招标人应在投标截止日期 7 日前 解答招标文件的疑问，并形成答疑纪要在交易中心网站“招标答疑”专区发布。 8.3 招标答疑会会议纪要一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放 给所有投标人。 8.4 答疑会会议纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州建设工程交易中心 网站浏览、下载招标答疑会会议纪要。 8.5 若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网 站 最后发布发出的答疑会议纪要为准。 9.招招标标文件的澄清与修改文件的澄清与修改 21 9.1 招标文件发出后,在递交投标文件截止时间 7 日前，招标人可对招标文件进 行必要的澄清或修改。 9.2 招标文件的澄清、修改及有关补充通知在交易中心网站发布。招标文件的 澄清、修改及有关补充通知一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给 所有投标人。 9.3 招标文件的修改补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 9.4 招标文件的澄清或修改均以广州建设工程交易中心网站发布的内容为准。 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交 易中心网站最后发布的内容为准。 9.5 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等 内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文 件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间 不延长。 （三）投（三）投标标文件的文件的编编制制 10投投标标文件的文件的语语言及度量衡言及度量衡单单位位 10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。 10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民 共和国法定计量单位。 11投投标标文件的文件的组组成：成： 11.1 投标文件由资格审查文件及经济标投标文件组成。两册合编为一本。 11.2 资资格格审查审查文件主要包括的内容：文件主要包括的内容： （1）投标申请公函（格式见第四章）； （2）广州建设工程投标信息表（格式见第四章）； （3