路基合同协议书.doc

工程建设（一期工程）施工合 同 文 件 与 xxxxxxxxxxxx 目 录一、合同协议书及其附件 1、合同协议书 2、附件附件一：廉政合同（附廉洁承诺书） 附件二：安全生产合同 附件三：澄清纪要 附件四：项目经理委任书 附件五：履约担保附件六：工程质量责任合同二、中标通知书三、投标函四、项目专用合同条款五、通用合同条款（采用公路工程标准施工招标文件2009年版本）六、项目专用技术规范（现行相关技术规范要求）七、通用技术规范（采用公路工程标准施工招标文件2009年版本）八、图纸（详见招标文件所发图纸）九、工程量清单（含说明）十、承包人拟投入的人员、机械、试验检测设备清单（复印资格预审文件）十一、施工组织设计（复印或详见投标文件技术标书）十二、承诺函或对招标文件及合同条款的承诺及补充意见（复印投标文件）十三、其它文件一、合同协议书及其附件1、合同协议书合同协议书横山县榆林西南新区建设管理办公室（以下简称“发包人”）为实施横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程）已接受 （以下简称“承包人”）对该项目草杨路第XCQ- X标段施工的投标。发包人和承包人于2011年7月 20 日共同达成如下协议：1.草杨路第XCQ- X标段 K0+041.45至 K2+900，长约 km，设计文件中包括的路基、给水、雨水、污水及各种过街预埋管等工程。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（5）通用合同条款（详见公路工程标准施工招标文件2009年版）；（6）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（7）通用技术规范（详见公路工程标准施工招标文件2009年版）；（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（9）已标价的工程量清单（含说明）；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）构成本合同组成部分的其它文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁仟壹佰贰拾伍万捌仟玖佰肆拾肆元玖角叁分（￥ 31258944.93）。5.承包人项目经理： 。承包人项目总工： 。6.工程质量符合 合格 标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。缺陷责任期或保修期限为两年。8.承包人承诺在项目所在地依法纳税。9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，本工程无预付款。本工程按月计量支付，支付工程计量款的80%，当年工程款累计支付至实际完成工程款的80%时停止拔付，交工验收一年后再支付工程款的10%。整体工程交付使用，缺陷责任期或保修期满后支付剩余工程款。10.承包人应按照监理人指示开工，工期为 90天（日历日）。计划时间为2011年7月28日开工,2011年10月26日交工。11.本协议书在承包人提供现金履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。12.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人： 横山县榆林西南新区建设管理办公室（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）承包人： xxxxxxxxxxxx （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）二O一一年 月 日2、附件附件一：廉政合同廉政合同根据关于在市政基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程）的项目法人横山县榆林西南新区建设管理办公室（以下简称“发包人”）与该项目草杨路第XCQ-4 标段的施工单位xxxxxxxxxxxx（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。（2）严格执行横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 草杨路第XCQ-4标段施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1.3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程）草杨路第XCQ-4标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。 发包人：横山县榆林西南新区建设管理办公室（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 承包人：xxxxxxxxxxxx（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章） 年 月 日附件二 安全生产合同安全生产合同为在横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 路第XCQ-4（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人横山县榆林西南新区建设管理办公室（以下简称“发包人”）与承包人 xxxxxxxxxxxx （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监督管理办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照公路水运工程安全生产监督管理办法的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，由责任方承担一切后顾。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本式二份，副本六份，合同双方各执正本份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：横山县榆林西南新区建设管理办公室 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）承包人： xxxxxxxxxxxx （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）年 月 日附件三澄清纪要横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程）草杨路第XCQ-4施工澄清纪要经横山县榆林西南新区建设管理办公室（以下简称“发包人”）与 xxxxxxxxxxxx （以下简称“承包人”），双方对横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 草杨路第XCQ-4 标段施工澄清充分理解、协商下，并结合该项工程实际情况，对招标文件所提及事项，经过澄清，达成一致意见，澄清事项如下：1、施工单位承诺一旦中标，所有人员可按期全部进场，并保证按要求完成驻地建设，达到生活、办公条件。2、施工单位按资格预审文件和投标文件所报项目人员需进行调整的，必须经业主同意后方可，调整人员需附名单及相关证件，调整人员资格不得低于资格预审文件要求，并保证所调整人员满足合同规定要求。3、施工单位承诺：业主认为工作能力差，不能适应工作要求的工程技术人员提出更换，将在五日内进行更换，并满足合同规定要求。4、施工单位承诺在履行合同过程中，严格按照合同、规范和监理程序等规定执行，积极主动开展工作，确保工程质量、进度。5、业主所需澄清任何事项，施工单位均将以书面形式如实答复，并承诺该答复对我公司具有约束力。发包人：横山县榆林西南新区建设管理办公室 法定代表人： 或授权代理人承包人：xxxxxxxxxxxx法定代表人： 或授权代理人： 年 月 日附件四 项目经理委任书xxxxxxxxxxxx横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程）草杨路第XCQ-4 标段施工项目经理委任书致：横山县榆林西南新区建设管理办公室xxxxxxxxxxxx 法定代表人总经理、高世成代表本单位委任项目经理、康克昌为横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 草杨路第XCQ-4标段的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由康克昌代表本单位全面负责。承包人： xxxxxxxxxxxx（盖单位章）法定代表人： 总经理 高世成 （签字） 年 月 日抄送：（监理人）附件五履约担保格式现金履约担保横山县榆林西南新区建设管理办公室：鉴于横山县榆林西南新区建设管理办公室（以下简称“发包人”）接受 xxxxxxxxxxxx （以下称“承包人”）于2011年6月 7 日参加横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 草杨路第XCQ-4标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方按招标文件要求提供合同价的5%现金担保。1.担保金额为人民币（大写）壹佰伍拾陆万贰仟玖佰肆拾柒元贰角伍分（￥1562947.25）。附银行缴款回执。2、现金担保缴款账户如下：开户行：农行榆林分行南郊支行账号：005301040005156开户单位：横山县土地开发有限责任公司2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止，本担保金不计息。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。4.发包人和承包人按合同条款变更合同时，本担保规定的义务不变。承包人：xxxxxxxxxxxx（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月日附件六 工程质量责任合同工程质量责任合同工程质量责任合同根据国务院建设工程质量管理条例，为保证在设计使用年限内建设工程质量，横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程）的发包人横山县榆林西南新区建设管理办公室（以下称甲方）与承包人 xxxxxxxxxxxx（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。 第一条本建设工程项目的质量目标为 合格，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人 康克昌。 第二条甲乙双方的权利与义务（一）严格遵守国家有关法律法规及建设部的有关规定。（二）严格执行横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 草杨路第XCQ-4标段施工合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第三条甲方的义务（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。 第四条乙方的义务（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。 第五条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为横山县榆林西南新区市政公用基础设施工程建设（一期工程） 草杨路第XCQ-4标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。第八条本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本 的内容不一致时，以正本为准。发包人：横山县榆林西南新区建设管理办公室（盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日承包人：xxxxxxxxxxxx（盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日二、中标通知书（扫描件）三、投标函四、项目专用合同条款项目专用合同条款横山县榆林西南新区路基工程及综合管网工程，采取公开招标形式，择优选择施工单位。为了使投标单位做到心中有数,本着分工明确，密切配合的原则,达到保证建设工期,保证工程质量，提高投资效益的目的。结合本工程具体情况, 我们提出本条款作为建设单位对投标单位的基本要求，同意本要求全部条款方可为有效标书。本施工合同要约为合同的主要组成部分。一、建设项目：横山县榆林西南新区路基工程及综合管网工程二、建设地址：横山县榆林西南新区三、承建方式：本工程为总价承包。所有工程不许转包、分包。投标时的材料价，充分考虑风险因素，按照市场价进行预算，结算时不作调整。因人力不可抗拒的自然因素，引起的一切工程费用，由双方协商后再确定。中标后通过资审的项目经理和项目技术总工不经甲方同意不得更换。否则甲方有权重罚直至终止合同。四、外购件、建筑材料的采购、供应：1、工程所用的球墨铸铁管采用辽宁本溪北台铸管股份有限公司、河北新兴铸管股份有限公司、山东球墨铸铁管有限公司三厂家的产品；塑钢缠绕管采用苏州市星河塑料机械有限公司、山东天迈管业有限公司两厂家的产品；玻璃钢夹砂管采用榆林市树天玻璃钢制品有限公司、昊华中意玻璃钢有限公司内蒙分公司、咸阳玻璃钢有限责任公司三厂家的产品；水泥采用内蒙的“蒙西”牌、“草原”牌、宁夏的“赛马”牌、铜川“声威”牌；碎石采用山西柳林、内蒙大青山或宁夏太阳山碎石，检查井井底垫层采用本地碎石；砂子采用神木小保当中砂或黄河水洗砂。2、工程所用室外地下式消火栓、检查井井盖、阀门（软密封蝶球、法兰伸缩接头、排气阀、闸阀）、管径为2.4-3.0米的玻璃钢夹砂管等材料由甲方与厂家统一签订合同定购，厂家负责送货，到场后乙方验收合格后负责卸货安装，乙方承担卸货费用（经考察，管径为2.4-3.0米的玻璃钢夹砂管口径较大、运输困难，必须先下订单后加工生产，为确保工期，采用甲方订货生产，乙方负责验收，材料款甲方代扣）。球墨铸铁管、管件、塑钢缠绕管、1.2-2.2米玻璃钢夹砂管等材料由乙方负责采购签订合同，为了确保产品质量，乙方与厂家签订合同后甲方再与厂家签订供货保证合同，保证工程款专款专用，待产品运到工地经乙方验收合格后甲方代扣工程款直接支付给厂家，由乙方负责完善相关支付手续。3、工程所用的其它外购件、主要材料由甲方选型定厂，监理参与监督，乙方负责采购签订合同，甲方和监理验收后，方能运入施工现场。甲、乙双方要互相配合，严格把关，严禁将不合格材料用于本工程。4、承包人不得随意改变材料的来源，未经批准的材料不得用于工程。由于材料不合格造成工程损失应由承包人承担一切费用。五、建设工期：按合同工期为考核标准。每推迟一天工期处罚人民币壹万元，每提前一天奖励人民币贰仟元。施工期间由于人力不可抗拒的因素引起的工期顺延，乙方必须向甲方提出书面报告，监理单位和甲方书面批准后工期方可顺延。投标单位一旦中标后，保证按照招标文件载明的施工期限按期完工。六、矛盾的协调处理：施工中属施工单位原因造成的与有关方面发生的矛盾, 由施工单位自行协调处理，不能因此而延误工期。七、甲方提供资料及负责办理事宜：1.施工现场平面图一份。2.施工图两份。3.组织施工图技术交底。4.施工用电：施工现场用电由乙方负责落实并承担所有费用；5.施工用水：施工现场用水由乙方负责落实并承担所有费用；6.办理建设工程施工许可证八、乙方负责提供资料及办理事宜1.建筑材料使用计划2.施工组织设计3.工程进度安排计划4.月进度表计划及月完成工程报表5.工程质量安全报告6.竣工图及有关技术资料7.工程质量保修书8.承担全部定额管理费。 九、工程变更：施工单位不得随意改变设计施工。施工图确需变更时，必须经建设单位同意，由设计单位出具变更通知。擅自改变设计造成的一切后果由责任方承担。设计变更工程费用按本工程招标价或有关部门审定的综合单价执行。十、工程保修：按建设工程质量管理条例有关规定执行。十一、一般要求1、投标单位一旦中标，必须提供施工组织设计和施工进度安排计划。甲方按乙方施工方案和施工进度进行监督管理，乙方不能按自己所提供的施工组织设计和施工进度计划完成任务时，甲方有权督促乙方及时调整施工方案和施工进度计划并限期完成工程任务。否则，甲方有权终止合同。2、临时工程与设施2.1临时工程与设施应包括为实施永久性工程所必需的各项相关的临时性工作，如：临时道路、桥涵的修建与维护；临时电力、电讯线路的架设与维护；临时供水、排污系统的建设与维护；堆料场的修建与维护以及其他相关的临时设施等。承包人应按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行设计，并将设计与说明书以及监理工程师认为需要的详细图纸，在开工前一周内报监理工程师审批，监理工程师在3天内提出书面意见报业主工程部批复，这种批复是对该项临时工程与设施开工的书面同意。2.2承包人在进行临时工程与设施的设计和施工时，应遵守当地运输管理、管线、供电、电信、供水、环保、土地等有关部门的要求和规定。2.3各项临时工程开工前，承包人应取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。监理工程师（或业主工程部）将此作为审批开工的条件。2.4当永久工程完工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理工程师检查验收。2.5所有临时设施发生的一切费用均进入工程投标报价中，由承包人自行负责，不再单独计量支付。3、承包人驻地建设3.1承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、仓库与贮料场、拌和场及消防设施。驻地由承包人自行选址，但应服从合同条款的有关规定。3.2驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排等应经驻地监理工程师事先批准。驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程交工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。3.3承包人应为监理工程师、业主代表提供必要的办工和休息设施。3.4所有驻地建设发生的一切费用均进入工程投标报价中，由承包人自行负责，不再单独计量支付。4、对人员、机械、设备的要求4.1参与工程建设各类人员必须经过技术培训，不合格人员不得参与本工程建设，试验人员、机械操作员、安全员必须持证上岗。4.2各投标人拟投入本项目主要人员的资质、经历，机械设备的性能、数量，测量试验仪器的性能、数量，近3年内的财务状况、施工业绩，拟采用的施工方案等等是符合性审查的重点内容。5、日常管理的要求5.1文明工地建设除执行有关章节规定的内容之外，还应遵守陕西省交通厅发布的陕西省公路建设文明工地标准的有关要求。5.2投标单位一旦中标，进入工地后，所租用当地房屋、交通工具、机械设备、所有用工（含雇用民工）及采购材料等一律签订合同，并按月结清相关费用，甲方有权监督中标人工程款的支付情况。若因中标人不按期支付农民工工资造成影响时，甲方有权在支付进度款中代扣代发，并取消该企业在该区域内后续项目的投标资格。5.3投标单位一旦中标后，愿意执行横山县榆林西南新区建设管理办公室制定的工程管理、监理等有关规定和管理办法。施工中，与当地乡、村、农民的协调问题均由承包人自行解决。5.4投标单位一旦中标，按有关规定在工程项目所在地办理工程保险、缴纳相关规费，建立财务通道，不挪用、转移专项建设资金，严格遵守财经纪律，保证专款专用，随时接受业主的检查监督，接受有关部门的检查与审计，并依法纳税。5.5因征地拆迁（改移线路、房屋拆迁、移坟等等）造成工期延误，只考虑顺延工期，不考虑补偿费用，各投标企业投标阶段应充分考察现场，了解实地情况，合理组织施工，确保工程顺利实施。6、需说明的其它问题6.1投标单位一旦中标后，保证严格按照设计图纸施工，严格执行国家及部委颁布的现行技术规范，模范遵守业主制定的各项规章制度，坚决服从业主管理。6.2因风积砂填料标准试验为干振法和饱水振法，施工现场所用填料含有一定水份，与标准不完全相符，为了便于施工控制，结合以往施工经验和实际控制情况，拟确定风积砂标准为1.81g/3，若施工中出现其它情况，另行会议研究确定，填土路段以标准击实为主，本工程推荐填料选用风积砂。6.3路床顶面需进行特殊处理，采取强振的方式保证路基压实，届时1米范围内进行压实度检测。路床整型使用横山砂砾石，质量应符合现行相关技术规范要求。砂砾封层施工中必须严格控制，各项指标必须控制在3。工程完工后，在业主和监理的监督下对路基工程进行交验，交验时，若成型路基控制较差，几何尺寸偏差较大，需进行返工处理时，由路面单位实施，按所发生工程量双倍价格从工程款中扣除，由路基承包人承担。6.4土方施工中不得乱取乱弃，不能在低洼处取土，不能在高峁处弃土，应与当地地型地貌相结合，确保建成后行车舒适。借弃方运距均按1公里考虑，各投标人编制施工组织计划时，应科学安排、合理组织机械。施工中不考虑调整单价和运距，若确需调整借弃土运距，必须经甲方同意，实地查看确定具体位置后，建设单位、监理单位、施工单位三方签字确认运距后方可实施，单价在原单价基础上每增加1公里运距增加2元，不考虑土场费用，擅自改变取弃土位置，造成的一切后果由责任方承担。因调整运距增加的便道费用由承包人承担，取弃土后应对裸露沙丘进行柴草障蔽防护，面积以实计量。6.5柴草障蔽防护采用沙蒿，因施工造成沙丘裸露、原地表地貌破坏范围均需进行障蔽防护，施工中经甲方和监理对坡度验收后方可进行障蔽防护施工，工程量现场核实后以实计量。6.6燃气管网与本工程交叉施工，燃气管网由专业施工队作业（包括预埋过街穿路管），与本工程同步施工，各中标企业应相互配合。若施工中出现干扰，中标企业应相互协调确保顺利实施，因交叉施工造成窝工或拖延工期等一切后果均由路基承包人承担。6.7预埋支管按设计图纸预埋至检查井位置，检查井不做，其余段落待综合管网实施时一次实施。预埋支管的端部均用水泥砂浆砌砖封堵，并用水泥砂浆抹面。 6.8各种管道不准截断使用，需要短管时，应通知生产厂家专门制作。6.9规划路口预埋各支管施工时，要认真核对支管与主管道的夹角，弄清支管的方位后再埋设。不得出现日后规划路施工时管道衔接不上的问题。6.10管网管沟净距在3米之内（含3米）工程量计算时采取复合沟槽开挖，各投标人复核工程量时也应按复合沟进行计算。管网工程管沟开挖土方计算时，挖方路段按路床顶面开始计算，填方路段按管顶填土50厘米以下开始计算。6.11施工中应严格控制各种预埋支管的高程和位置。竣工时应提供各种过街预埋管两端的准确坐标和高程数据。6.12苏榆路、明珠路给水工程部分穿路管远远超出红线实施范围，该处检查井本次不实施，预埋支管端头用盲板封堵，预埋长度现场核实。6.13所有砌砖检查井内外必须采用M10号水泥砂浆封面。6.14供热管线由规划位置调整至最外侧，与现规划外侧管线净距暂按3米考虑。6.15给排水工程检查井井盖必须注明给水、雨水、污水等字样，严禁乱盖用。6.16给水管道预埋过街穿路管与中央分隔带、两侧分隔带交叉处增设检查井，设变截面三通、DN50镀锌钢管立杆为后续绿化供水备用。十二、安全施工：乙方必须加强施工现场安全管理，对施工安全负全责，并对施工中由乙方原因引起的设备、材料损失，人员伤亡等事故承担一切责任和后果。十三、质量标准要求：达到现行相关验收规范的合格标准。若分项工程中间验收达不到合格标准，施工单位必须及时返工处理，直至达到合格标准为止，其费用全部由施工单位承担。十四、未尽事宜及施工合同的细则，建设单位和施工单位在中标后，本着实事求是的原则协商解决。十五、本要约对甲、乙双方均有约束力，作为合同的主要组成部分。 十六、履约担保金要求：中标单位应在收到中标通知书3日内并在签订合同协议书之前，向甲方提交履约担保，担保金额为合同价款的5，采用现金担保的形式，保函的原件由甲方保存，所需费用由乙方承担。十七、工程进度计划提交时间：承包人在与业主签订合同协议后的7天内提交给建设单位和监理工程师。十八、提交合同用款计划的时间：承包人在与业主签订合同协议书后的28天内提交给业主。十九、合同的组成：合同要约、合同通用条款、合同专用条款、招标文件、施工图纸、工程量清单为施工合同的主要组成部分，解释顺序合同补充协议为合同要约、合同专用条款、合同通用条款。二十、发开工令期限：签订合同协议书之日后 30 天内二十一、开工期：接到开工令之日算起 10 天内二十二、工期：总工期90天。二十三、拖期损失偿金：人民币10000 元/天二十四、缺陷责任期：2年.二十五、仲裁机构：当地 仲裁委员会五、通用合同条款（详见公路工程标准施工招标文件2009年版）六、项目专用技术规范（有关现行相关技术规范要求）七、通用技术规范（详见公路工程标准施工招标文件2009年版）八、图纸（详见招标文件所发图纸）九、工程量清单（含说明）工程量清单1.工程量清单说明1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，