乌海海南区污水处理厂土建大轻工合同1[1].doc

乌海市海南区污水处理厂土建工程项目劳务承包合同书 项目编号： 甲方： 内蒙古浩泽环保工程设备有限公司 乙方： 签署日期： 2012-03-19 一、工程概况1二、工程承包范围1三、工程承包方式2四、工期条款2五、合同价款3六、工程款支付及结算方法4七、变更及签证4八、质量与检验4十、竣工资料5十一、双方责任与义务5十二、现场管理6十三、不可抗力7十四、因气象、气候、天气条件导致施工延误的，工期顺延的乙方不承担任何责任。9十五、保险错误！未定义书签。十六 、违约、争议及诉讼9十七、合同解除错误！未定义书签。十八、合同生效与终止9十九、合同份数10二十、本合同签订地为乌兰察布市集宁区101甲方：内蒙古浩泽环保工程设备有限公司 （ 发包方）乙方： （承包方）根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乌海市海南区污水处理厂土建工程事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同信守。一、工程概况工程名称：乌海市海南区污水处理厂土建工程 工程地点： 乌海市海南区 工程内容：按现有设计图纸污水处理厂区内建、构筑物施工 二、工程承包范围1、根据现有图纸中建、构筑物，但不包括建、构筑物中的预埋件。（其中图号为：ZS-1ZS-3;JGS-T101-1JGS-T101-12；JGS-T102-1JGS-T102-5；JGS-T103-1JGS-T103-11；JGS-T104-1JGS-T104-3；JGS-T105-1JGS-T105-6；JGS-T106-1JGS-T106-5；JGS-T107-1JGS-T107-6；JGS-T108-1JGS-T108-7；JGS-T109-1JGS-T109-4；JGS-T110-1JGS-T110-4；JGS-T111-1JGS-T111-4；JGS-T112-1JGS-T112-9；JGS-T113-1JGS-T113-9；JGS-T114-1JGS-T114-6；JGS-T115-1JGS-T115-4；JGS-T116-1JGS-T116-3；JGS-T117-1JGS-T117-6；JGS-T118-1JGS-T118-4；JGS-T119-1JGS-T119-13；JGS-T120-1JGS-T120-6；JGS-T201-1JGS-T201-3；JGS-T202-1JGS-T202-3；JGS-T203-1JGS-T203-7；JGS-T301-1JGS-T301-11；JGS-T302-1JGS-T302-6；JGS-T303-1JGS-T303-6；JGS-T304-0JGS-T304-23；JGS-T305-1JGS-T305-4；JGS-T306-1JGS-T306-5；JGS-T307-1JGS-T307-5；JGS-T308-1JGS-T308-8；JGS-T309-1JGS-T309-5）地质情况未知，如遇到地下水及其它影响施工的地质复杂情况，另行签订补充协议。三、工程承包方式采用总价承包方式：包含人工费、周转材料及各种机、器具租赁费。四、工期条款1、开工、竣工实际开工时间以具备开工条件、甲方确定的日期为准。根据甲方及结合现场实际情况确定工期。实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方、监理单位竣工验收合格之日。2、进度计划2.1 乙方应向甲方提交详细并切实可行的施工方案和进度计划，甲方收到后予以确认，如甲方提出修改意见，乙方须按照甲方确认的进度计划组织施工，并接受甲方的检查、监督，经甲方同意但工期顺延。2.2与相关承包商配合的时间以甲方的现场通知为准，并按甲方的要求进场配合和施工，遵守甲方在现场提出的各阶段施工进度要求，并按甲方要求工期顺延。3、开工及延期开工3.1乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前 7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由，甲方同意后乙方方可延期开工，并按照甲方重新确认的开工日期开工，甲方同意延期开工，免除乙方延期开工导致的损失。 3.2因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，由此导致工期延误，甲方确认后工期相应顺延。但应支付延期开工期间的人工工资。4、工期延误4.1以下原因在施工关键线路（甲方确认的施工网络图中关键线路）造成工期延误，乙方在下列情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认同意后，工期相应顺延：1、因甲方原因，未在开工前3天提供施工场地、进场通道、施工用水用 电接驳点；2、甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；3、甲方供应的材料、设备未按双方约定的时间进场或交验时发现缺陷需 更换并导致工期延误的；4、设计变更或修改导致增加的工程量超过工程总价的0.1；5、不可抗力因素；6、合同条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。4.2因甲方原因造成工期延误，除按甲方签订的工程总承包合同相关约定外，甲方还应承担乙方因此造成的损失。5、工程竣工乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，实际竣工日期为按照本合同约定工程承包内容全部完工，经甲方、监理单位验收合格之日。五、合同价款分项工程单价清单附后（注：如在合同中未确定的单价，甲乙双方在现场另行协商；施工现场安全维护费用根据现场实际发生的工程费用以甲、乙双方签证为准）。结算价格组成:人工费、施工机械使用、租赁、临建维护、模板租赁、架子安拆。圆钉、扎丝、铁丝、防水螺杆及穿墙螺杆、机具、配电箱至机具之间的电线及各种施工工具、工程养护、场地清理、间接费、管理费、利润、安全、劳保等各种取费及合同包含的所有风险、义务和责任；税金不包含在结算中。临建维护（由乙方人为原因造成的损毁由乙方负责维护）。资料费、试验费以及其他各种政府取费均不含在结算价中。六、工程款支付及结算方法 1、合同签定后进场时交付甲方20万履约保证金。履约保证金返还时间在进场之日起二个月内无息全部返还。 2、土建工程款按工程形象进度支付，乙方每月25日前报进度，甲方在接到乙方进度报表时三日内对乙方所报的进度进行审核完毕。次月的5日前支付乙方上月应得工程进度款的85%，剩余15的工程款待工程竣工验收合格后壹个月内付清（注：扣除工程质量保证金2%，质量保证金在工程综合验收合格之日起一年后的第一个月内全部付清）。工程进度报送方式以甲、乙方工程代表共同签字确认的工程进度签证单为准。七、变更及签证1、变更1.1甲方有权指示或通过监理单位指示乙方做出变更，乙方应及时按变更进行施工，不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方签字并盖章确认后，乙方才能按设计变更进行施工。甲方要求的工程变更不会使本合同失效。1.2 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。1.3变更后的工程价款以甲、乙双方最终审定价格为准。2、工程签证乙方应根据甲方相关的签证管理制度的要求在施工前办理工程签证。八、质量与检验1、工程质量本工程质量标准以甲方提供的设计要求为依据。执行国家或行业相关质量检验评定标准，如达不到质量标准，乙方应赔偿甲方的全部经济损失；工程全部完工后10日内由甲方组织验收。2、检查和返工2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理单位的检查。2.2工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方指定的期限内整改直至通过验收，返工的费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、隐蔽工程和中间验收3.1 隐蔽工程或达到中间验收部位的工程，乙方先进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格后，乙方可继续施工；验收不合格，乙方在甲方指定的合理时间内整改后重新验收。3.2 甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。3.3 在现场安装完毕后乙方应通知甲方检查验收，作好隐蔽记录，并在现场作记号。4、竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，提前 7 天向甲方提出竣工验收报告。甲方应组织乙方、监理单位进行验收。 未经竣工验收的工程甲方擅自使用的应视为工程已竣工验收合格。5、工程移交5.1乙方应在合同承包范围内工程通过验收合格后 5 天内撤出全部施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），将所有承包范围内的工程现场清理，并将工程移交甲方。5.2工程在未移交甲方之前，乙方负责维护。移交给甲方之后甲方负责维护。九、竣工资料 竣工资料由甲方组织编制，施工过程中的资料员由甲方派出。十、双方责任与义务1、甲方 1、负责现场测量、放线、协调周边关系； 2、提供施工水、电及砼输送泵、抹灰所用的钢丝网； 3、按合同约定时间支付工程进度款； 4、负责将施工用水、用电接至每个施工点附近；5、负责提供工程构成实体所需用的各种材料（绑丝，防水螺杆及穿墙螺杆除外）；2、乙方1、合同签订后，按甲方通知进场时间内负责组织各种施工人员和所需设备按时进场施工。2、在施工中，乙方必须严格服从甲方统一管理和安排施工，保证按期完成施工任务，积极配合甲方做好质量第一、安全第一、进度第一的方针精心施工，配合各工种交叉作业； 3、负责提供：机械、模板、钢管、圆钉、扎丝、铁丝、机具、三级配电箱至机具之间的电线及各种施工工具。绑丝，防水螺杆及穿墙螺杆；4、自行提供的机具操作技术人员由乙方负责组织，工资由乙方承担；5、按时支付工人工资及乙方所购材料款，因此带来的纠纷自行解决处理。甲方概不负责；十一、现场管理1、 安全施工与检查 1.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。1.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。2、安全防护 2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。2.2 甲方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前 7 天书面通知乙方，提出相应的安全保护措施。 3、事故处理 3.1乙方应按建筑行业规范和相关规定做好安全施工管理工作，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，在施工过程中发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任和费用。若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，乙方负责处理。3.2 甲、乙双方对事故责任有争议的按国家有关法律法规执行。4、文明施工4.1乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。1. 不能阻碍通道及他人的施工场地。2. 不能滥用或破坏甲方提供的设施。3. 乙方不得允许工人正在施工的建筑内住宿。4. 遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。4.2 乙方全体现场施工人员应统一服装。十二、不可抗力1、 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：(按国家有关规定执行)(a)天灾(瘟疫、地震、洪水、海啸、飓风、超强台风);(b)战争、敌对行动(无论宣战与否)、入侵、外敌行动；(c)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战;(d)离子辐射或放射性污染；(e)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；(f)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方或其分包人雇用人员内部发生的事件除外；(g)由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。1、 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅 速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向监理、甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向监理、甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。2、 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担： (1) 工程本身（施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由甲方承担；(2) 人员伤亡由甲方单位负责，并承担相应费用；(3) 停工期间，乙方应监理、甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及 保卫人员的费用由甲方承担；(4) 因不可抗力导致工程延误的，工期相应顺延。(5) 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的 相应责任。十三、因气象、气候、天气条件导致施工延误的，工期顺延的乙方不承担任何责任。十四 、违约、争议及诉讼1、 违约责任1、因乙方不按时支付工人工资及自行采购的材料款，造成工人及材料商到工地怠工，使工程不能正常施工，甲方有权与乙方解除施工合同；2、因乙方未按甲方指定的图纸要求和验收规范标准施工，造成工程质量不合格或返工，所造成的材料损失费按原价赔偿给甲方，工期不予顺延；3、乙方未按合同约定的时间完成各分项工程，每拖延工期一天，由乙方赔偿给甲方违约金 500 元/天，按此递增（不可抗拒的因素除外）；4、甲方未按合同约定的时间按月支付乙方工程款，造成工程停工，工期顺延，一切责任由甲方自行负责，同时并承担乙方现场施工人员的工资；5、因甲方材料不到位或其它原因，造成工程停工，工期顺延（注：工期顺延时间以甲方签证为准），若甲方原因停工超过三天，从第四天起，由甲方承担乙方所有的机具、钢管、扣件、钢模板的租赁费，具体租赁费用以甲方现场管理人员对乙方实际发生的租赁费核实签证为准；6、此合同造价不含税，如甲方需乙方开具发票，按税款总额增加工程总额。2、其他争议、诉讼1、在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。2、附件为本合同的组成部分，具有