第14 2010年真题解析(二)(2011年新版).doc

26某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20。设计工作完成40时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A20B40C50D100答案：C解析：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。27实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A总监理工程师B监理人C发包人D总监理工程师代表答案：C解析：实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，由发包人书面形式通知承包人属于发包人的义务。28根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A费用B追加合同价款C索赔款D可接受合同金额答案：B解析：追加合同价款是指，合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。29施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A担保发包人能够按期支付工程进度款B发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C表明发包人与承包人合作的诚意D防止承包人擅自变更、终止施工合同答案：B解析：施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于工程的性质、承包工程量的大小以及发包人在招标文件中的规定。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。30因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给()审核。A发包人B设计文件的审批机构C监理工程师D承担工程初步设计的设计院答案：C解析：若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。31某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A自2月1日始，至12月5日止B自2月1日始，至12月20日止C自2月5日始，至12月5日止D自2月5日始，至12月30日止答案：A解析：承包人要求的延期开工，如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。按照题目的要求承包人的施工期应为自2月1日始，至12月5日止。32根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C承包人应在设备到货时与发包人共同核验D承包人应在设备到货时与工程师共同核验答案：D解析：(1)承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。 (2)承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。 (3)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。33根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A审查承包人提交的进度计划B修改承包人提交的进度计划C控制施工工作按进度计划执行D检查承包人进度计划的执行情况答案：B解析：工程师进度管理任务包括审查承包人提交的进度计划、控制施工工作按进度计划执行和检查承包人进度计划的执行情况等。工程师没有责任修改承包人提交的进度计划。34根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是()。A工程师与承包人共同检验B工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验答案：A解析：工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。35某施工合同履行过程，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。A追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工答案：C解析：因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。36根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件后，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。A地方税费发生变化B工程造价管理部分公布的价格调整C施工作业导致停水2天D一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日答案：D解析：根据建设工程施工合同示范文本的规定，顺延合同工期和调整合同价款情形的交集是指一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。37根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A按照承包人完成的实际工程进行计量B只对承包人完成的合格工程进行计量C对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量答案：B解析：工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此，属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程量不予计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。38工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是()。A承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用答案：A解析：施工应遵守政府有关主管部门对施工场地、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。承包人按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。39根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是( )。A由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用答案：D解析：(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。(3)由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。40根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B承包人采购的设备，联动无负荷试车由承人负责组织C发包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织答案：C解析：由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车。如果发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人在试车时予以配合，应征得承包人同意，另行签订补充协议。试车组织和试车工作由发包人负责。41根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为( )。A工程竣工验收报告经发包人认可后28天B提交工程竣工验收报告后28天C移交工程后14天D通过工程竣工验收后14天答案：A解析：工程竣工验收报告经发包人认可后28天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。42根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A发包人严重拖欠工程进度款B发包人拖延组织工程竣工验收C发包人拒绝支付工程竣工结算款D发包人指令使用质量不合格的建筑材料答案：C解析：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。43建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A由供货商承担供货的全部费用B由采购方承担自行运到目的地所需费用C由供货商承担货物转运增加的保险费用D由采购方和供货方共同承担转运费用答案：B解析：建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点，由采购方承担自行运到目的地所需费用。44根据FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A因承包商的严重违约行为，业主解除合同B竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C对业主承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复答案：B解析：通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括： 1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长； 2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项； 3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补； 4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。45采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A合同工期B竣工日期C施工期D合同有效期答案：A解析：从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。46根据：FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A业主B工程师C承包商D承包商代表答案：C解析：业主选择的指定分包商应当与承包商签订分包合同。47采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A提交工程师决定B提交争端裁决委员会决定C诉讼D仲裁答案：D解析：采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是仲裁。48根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有答案：B解析：承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。49承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A工程延误索赔B工程变更索赔C工程加速索赔D合同工期索赔答案：C解析：工程加速索赔是指由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。50根据FIDIC施工合同条件的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期答案：A解析：工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工的话，这项工作属于合同的变更。二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分)51合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A政府机关B法人的分支机构C大学所属二级学院D事业单位E社会团体答案：ABDE解析：合同法律关系的主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。其他组织是指依法成立，但不具备法人资格，而能以自己的名义参与民事活动的经营实体或者法人的分支机构等社会组织。大学所属二级学院不属于其他组织。52下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。A工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日答案：ACE解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵 工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。53根据合同法的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有()。A格式条款合同的起草应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务B订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款C订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动D发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释E发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释答案：ABCE解析：提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。54合同法规定的承担缔约过失责任的构成要件有()。A缔约一方有受损害的事实B缔约过失责任方有过错C缔约方违反要约约定D缔约当事人的过错与损失有因果关系E合同尚未成立答案：ABDE解析：缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任。构成要件有: 1、缔约一方受有损失 2、缔约当事人有过错 3合同尚未成立 4缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系55合同法规定的合同变更条件包括()。A有效的合同B协商一致C合同当事人一方确有变更理由和依据D须经合同管理机关批准E变更内容明确答案：ABE解析：合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。合同法规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。”当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。56下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。A监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议答案：CD解析：仲裁和诉讼是解决争议的两种最终方式，所以，仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书和法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书具有法律强制力。选项A、属于争议解决的调解方式。57根据招标投标法的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。A大型基础设施建设项目B涉及国家安全的保密工程项目C国家融资的工程项目D世界银行贷款项目E采用特定专有技术施工的项目答案：ACD解析：根据招标投标法的规定，必须进行招标的有：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。（2）国家投资、融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。58招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有()。A招标工作范围B投标人的资质要求C招标公告D资格预审条件E招标方式和计划工期答案：ABE解析：招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明下列内容：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标。59根据招标投标法的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有()。A。投标文件未按要求予以密封B投标函未加盖企业法定代表人印章C投标人未提供投标保函或投标保证金D投标文件对招标文件的响应存在细微偏差E联合体投标未附联合体共同投标协议书答案：ABCE解析：在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封；(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章；(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认：(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；(5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。60工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A招标文件的内容不同B投标保函的保证范围不同C对投标书的编制要求不同D开标形式不同E评标原则不同答案：ACDE解析：设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为如下几个方面：1、招标文件的内容不同设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容而无具体的工作量。2、对投标书的编制要求不同投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。3、开标形式不同开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。4、评标原则不同评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。61根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有()。A中标函B监理委托函C工程监理合同标准条件D投标保函E规范和规程答案：ABC解析：对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：(1)监理委托函或中标函；(2)建设工程委托监理合同标准条件；(3)建设工程委托监理合同专用条件；(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。62根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。A监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C批准监理人的监理工作实施细则D审查监理人提交的监理报告E要求更换不称职的监理人员答案：ABDE解析：委托人对监理人履行合同的监督权利体现在以下3个方面：(1)对监理合同转让和分包的监督。除了支付款的转让外，监理人不得将所涉及到的利益或规定义务转让给第三方。监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得委托人的认可。在没有取得委托人的书面同意前，监理人不得开始实行、更改或终止全部或部分服务的任何分包合同。 (2)对监理人员的控制监督。合同专用条款或监理人的投标书内，应明确总监理工程师人选，监理机构派驻人员计划。合同开始履行时，监理人应向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，以保证完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的任务。当监理人调换总监理工程师时，须经委托人同意。 (3)对合同履行的监督权。监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告，委托人也可以随时要求其对重大问题提交专项报告，这些内容应在专用条款中明确约定。委托人按照合同约定检查监理工作的执行情况，如果发现监理人员不按监理合同履行职责或与承包方串通，给委托人或工程造成损失，有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同，并承担相应赔偿责任。63根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有()。A工程设计的建议权B工程项目质量、工期和费用的监督控制权C施工承包单位的选定权D工程设计变更的决定权E工程项目协作单位协调工作的主持权答案：ABE解析：按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权力包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计，生产工艺设计和使用功能要求。 设计标准和使用功能等方面，向委托人和设计单位的建议权，工程设计是指按照安全和优化方面的要求，就某些技术问题自主向设计单位提出建议。但如果由于提出的建议提高了工程造价，或延长工期，应事先征得委托人的同意，如果发现工程设计不符合建筑工程质量标准或约定的要求，应当报告委托人要求设计单位更改，并向委托人提出书面报告。 (2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议；征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。 (3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权。(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人。（5）审核承包人索赔的权力64根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。A由于委托的原因使工作受阻而增加的工作B由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作答案：ABC解析：“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；(2)增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。65根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。A办理施工许可证B拆除地下障碍物C平整施工现场D挖好排水沟渠E接通水源电源答案：BCDE解析：根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：(1)落实土地征用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工现场；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。66根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括()。A按时提供设计依据文件B负责设计成果的报批手续C负责审查各阶段设计文件D保证设计质量E为设计人提供施工现场工作条件答案：ABE解析：1按时提供设计依据文件和基础资料；2提供必要的现场工作条件；3外部协调工作，包括设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续；4其他相关工作，包括发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，5保护设计人的知识产权67建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。A开工日期B竣工日期C施工期D合同工期总日历天数E合同工期总工作天数答案：ABD解析：在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。68根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有()。A中标通知书合同协议书合同专用条款B中标通知书投标书合同通用条款C履行过程中的书面洽商合同专用条款工程量清单D投标书合同专用条款标准规范E图纸合同专用条款工程量清单答案：BCD解析：当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，文件优先解释顺序:(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件：(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。69建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有()。A开通施工现场公共道路B水准点与坐标控制点的交验C办理施工许可手续D审查承包人提交的施工进度计划E书面通知发包人及时支付工程预付款答案：BD解析：依据施工合同示范文本属于工程师准备工作：水准点与坐标控制点的交验；审查承包人提交的施工进度计划。70根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B施工中遇到了有考古价值的文物C发包人订购的设备不能按时到货D施工作业危及人身安全E发包人未能按时移交后续施工的现场答案：BCE解析：发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：1)外部条件的变化，如后续法规政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等；2)发包人应承担责任的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作；发包人订购的设备不能按时到货；施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等； 3)协调管理的原因。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调； 4)承包人的原因。如发现施工质量不合格；施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。由于上述前3中原因导致的暂停施工，给承包人造成损失由发包人承担。71根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。A本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款B设计变更调整的合同价款C因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款D本期应扣回的工程预付款E承包人的索赔款答案：ABDE解析：依据施工合同示范文本与进度款（本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款）同期支付的包括：设计变更调整的合同价款、本期应扣回的工程预付款、承包人的索赔款。因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款支付，依据有关保险合同的约定。72根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括( )。A工程本身的损失B承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C工程师的人员伤亡损失D工程停工损失E承包人的施工机械损失答案：ABC解析：施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。73根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。A工程质量保修范围B质量保修期限C保修金数额D发包人的保修通知书格式E施工质量责任的保修金扣留方式答案：AB解析：承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容；质量保修期；质量保修责任；保修费用和其他约定5部分。74工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。A样品对照法B经验鉴别法C物理试验法D化学实验法E查点法答案：BCD解析：质量验收的方法可以采用：(1)经验鉴别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。(2)物理试验。根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。(3)化学实验。即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。75施工过程中遇到的下列不利条件中，属于F1DIC施工合同条件规定的不可预见物质条件的有()。A不利于施工的外界自然条件B超音速飞行物产生的压力波干扰C招标文件中未提供的水文条件D不利于施工的气候条件E招标文件和图纸均未说明的地下障碍物答案：ACE解析：不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。76根据FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D后续法规调整引起的延误E施工中受到其他承包商的干扰答案：BCDE解析：通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况： (1)延误发放图纸；(2)延误移交施工现场；(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误；(4)不可预见的外界条件；(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰；(6)非承包商原因检验导致施工的延误；(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化；(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响；(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误；(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰；(11)施工涉及有关公共部门原因