一、投标须知前附表_10035.doc

一、投标须知前附表项 目条款号内 容规 定111工程名称文滨花园三期1、2、3楼地下室工程211建设地点厦门杏东生活区311建设规模投资额约5000万元，地下室建筑面积25195.01平方米，地下室层数：2层 ，结构类型：框剪。基础类型：PHC管桩、人工挖孔桩。411质量标准要求合格511工期要求本工程定额工期为297日历日，招标人要求建设工期(中标合同工期)为不超过282日历日。开工日期：2006年9月 .竣工日期：按合同约定621招标范围1 招标范围文字描述：文滨花园三期1、2、3楼地下室建安工程。2招标项目内容：施工图纸及工程量清单所含全部内容。731资金来源国有自筹842资格审查办法采用资格_后_ 审方法9121工程报价方式采用_综合_单价法10141投标有效期为：90日历日（从投标截止之日算起）投标须知前附表（续）项 目条款号内 容规 定1115.115.2投标担保要求1招标工程项目投标担保金数额为捌拾万元人民币。2采用转帐方式提交投标保证金的转入的银行帐户资料为：开户单位：厦门市建设工程交易中心集美分中心，开户行：商业银行杏林支行，帐号：8391020111018519。投标保证金的缴交时间确认以银行受理回单上加盖公章的日期为准。投标人应在截标前自行办妥缴交手续，并在递交投标文件的同时提交。3本工程只接受投标企业所在地基本帐户开户银行电汇、转帐的凭证或现金缴交凭证或厦门境内银行出具的投标保函或经厦门市建设与管理局公布的在厦开展工程担保业务的担保机构出具的担保书。1216.1投标答疑投标人应于 2006 年8月21日10:00前将投标疑问传递到或传真：58573661317.1投标替代方案本工程不允许投标人提交替代方案1418.1投标文件份数正本壹份，副本_壹_份。1520.1投标文件递交地点及递交起止时间地点：厦门市建设工程交易中心集美分中心时间：2006年9月8日7时30分起至 2006年9月8日至9时30分止（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）。投标人在递交投标文件时，须提交购买招标文件的收款收据原件，并加盖投标单位公章，未能按本附表规定提交的，其投标文件将被拒绝。1622.1开标地点及时间地点：厦门市建设工程交易中心集美分中心时间：投标截止时间的同一时间1730.1履约担保要求： 低价风险担保要求1、履约担保金金额为合同价款的10%，币种为人民币。2、低价风险担保金金额为评标委员按照评标标准方法及有关规定认定的低价风险担保金金额。3、招标人认可的担保机构：本工程招标人认可经厦门市建设与管理局公布的在厦开展工程担保业务的担保机构出具的担保书。1831.1支付担保要求招标人向中标人提交不少于合同价15%的工程款支付担保。二、合同专用条款约定内容（对应招标文件第二卷第二章）(一)、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按合同协议书第6条款和合同通用条款第2条款执行。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用 阿拉伯数字 语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：1、国家有关法律、法规；2、福建省及厦门市有关法规、规定；3、厦门市建设与管理局有关文件规定。 3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:按本工程招标文件第三卷第五章规定执行。 发包人提供标准、规范的时间： 签订施工合同前由承包人自备。 国内没有相应标准、规范时的约定： 由发包人与承包人协商或征求相关部门确定 。4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订七天内提供捌套图纸（含提供制作竣工图三套）。 4.2发包人对图纸的保密要求： 不得复制、转借、出让给与本工程无关的第三者 。4.3使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。（二）、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名： 待定 职务： 待定 发包人委托的职权： 现行建设工程监理规范中规定的总监理工程师本身具有的权力，以及本工程建设工程委托监理合同约定的权限。 。 需要取得发包人批准才能行使的职权：1 工程设计变更；2 工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；3 停工通知、复工通知；4 分包商的确定；5 主要材料的确定(具体附后)；6 工程款的支付；7 其他重要突发事件处理；8 发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项 。 5.3 发包人派驻的工程师 姓名： 待定 职务： 项目经理 职权： 履行施工合同发包人职责 5.6 不实行监理的，工程师的职权： 8、 发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备施工条件。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电接至施工现场，水电费用由承包人承担，施工用配电室由承包人自建，通讯由承包人自行解决。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已具备施工条件。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 施工合同签订后七日内办理资料移交手续。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理开工前工程质量监督申报、监理合同等应由发包人办理的有关手续。 （6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人进场施工前三天发包人以书面形式与承包方进行现场交验，承包人接受后应及时对水准点与坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。 （7）图纸会审和设计交底时间： 由发包人另行通知 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：合同签订后由发包人提供施工场地地质资料，如出现文物等承包人应按国家有关规定进行保护，并向有关部门申报。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 待定 8.2 发包人委托承包人办理的工作：代办施工许可证及验收的相关施工手续，发包人委托承包人办理的工作，不另加工作酬金，承包人应积极配合。 9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提交本月完成工程量价款表（含月形象进度，工程结算费及月工程价款单）及下月施工进度计划一式肆份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 由承包人全面负责，并承担由此产生的费用。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 按合同通用条款规定执行。 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关文件规定执行。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 按合同通用条款规定执行。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按发包人提供的资料，承包人应做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护。若有破坏，承包人应承担由此产生的一切责任和费用。（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及厦门市有关安全生产、文明施工的规定执行。施工中产生的泥浆、污水、建筑垃圾应及时清理，防止环境污染，应保证施工场地干净、整洁，发生的费用由承包人承担。（9）双方约定的承包人应做的其他工作：协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因处理周边地方关系不当不予顺延工期。向市建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续。承包范围外其他项目施工总进度安排、总包管理及配合等工作。 施工配电房设施管理、施工用水用电管理。承担上述工作相应的费用。（三）、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后5天内，提供修改完善的施工组织设计和总进度计划表各肆份（其中施工组织设计应含现场平面施工布置图及临时设施，总进度计划必须用网络图的形式表现并经监理及发包人代表确认后，按批准的计划实施），工程开工后在每月25日前报送下月施工计划。 工程师确认的时间： 承包人提交报告后七天内。 10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 按双方确认的总体进度计划执行。 13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：由于影响施工组织设计网络图中关键线路的工程量变更、设计变更、一周内（含七天）非施工单位原因造成停工累计8小时、不可抗力或发包人与监理单位现场确认同意顺延的其它因素，造成工期延误事件发生后2天内报总监及发包人代表批准，工期相应顺延。顺延的时间以招标人与监理单位确认的时间为准。未按规定时间内签证的，在工程结算时，不给予工期顺延。停电不算工期延误，施工单位应考虑限电因素，自备柴油发电机组。发包方或总监理工程师只审核关键工序的延误申请。（四）、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位： 基础、主体结构或工程师认为必要的部位。 19、工程试车19.5试车费用的承担： （五）、安全施工（六）、合同价款与支付23、合同价款及调整 23.2 本合同价款采用 固定价格合同 方式确定。23.2.1采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确；地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更；因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；风险费用的计算方法： 综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，招标人按规定已考虑3%的风险包干系数（风险包干费用以人工费、材料费、机械费、综合费之和为基数）计入工程预算控制价。投标人在投标报价时应考虑上述投标风险因素计取不超过3%的风险包干费用，投标人一旦中标，即按中标价签订合同。风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工决算时不再调整。 风险范围以外合同价款调整方法：A、因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减，中标人不得有异议，工程量清单中包含项目而实际未发生的子项目相应取消，并扣减工程总价款，并按下列办法计算相关费用。 增减工程量的单价确定：在实物工程量清单之内的项目，按中标人投标书中工程量清单的综合单价计算。不在工程量清单之内的项目，按照市造价站颁布的施工期间的定额费用标准、价格信息及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标人公布的工程预算价*100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同市造价站或工程预决算审核部门审核后确定。材料变更时价格确定：1、承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。2、承包人材料价格明细表没有的材料，按照厦门市建设工程信息施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。3、厦门市建设工程信息没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同监理工程师审核后报送有关部门审核确定。B、对钢材、水泥、电缆、铝材以及特殊贵重材料价格由于情势变更异常大幅度上涨或下降，在风险包干范围内上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨幅度在10%以外，涨幅超过10%部分的价差由发包人承担,下降幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。C、因承包人造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由承包人承担。 （2）采用可调价格合同，合同价格调整方法： （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金约定： 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素： 24、发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无 扣回工程款的时间、比例： 无 25、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按发包人与承包人约定的付款形象进度完成后三日内。 26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：26.1支付方式：以转账方式。26.2工程进度款：承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。承包人按当月实际进度，在每月25日前向建设单位及监理单位报送完成工程量报表及下月施工进度计划表，建设单位或监理单位应在10日内给予审批并报有关部门支付。工程进度款按月支付，每月进度款按当月经核定实际完成工程量80%支付，工程竣工验收通过后支付至合同价款的85%，结算并上报有关单位审批拨付到结算价的97%，剩余3%作为保修金，按保修金协议执行。 （七）、材料设备供应 27、 发包人供应材料设备 27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符： （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： （3）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： （4）到货点与一览表不符： （5）供应数量与一览表不符： （6）到货时间与一览表不符： 27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 28、 承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定： 本工程承包范围的材料、设备由承包人采购，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，材料、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由承包人自行负责，材料、设备必须附有合格证书、产地证明、装箱清单、规格、型号证明等随货文件，并经监理单位检验后方可进场，有权部门认定不合格的，乙方须自费将材料、设备搬运出场，重新采用符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不顺延。所有材料、设备在使用之前必须经业主、监理、设计单位共同认可后方可使用。承包人必须提前一个月向业主、监理提交材料样品、合格证等有关材质说明，使业主有充分时间选择比较，业主于七个工作日内确定并交由乙方定货采购。 （八）、工程变更 按通用条款第29、30、31条执行。 （九）、竣工验收与结算32、 竣工验收32.1工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收：1、工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收； 2、竣工现场清理已符合规定要求； 3、法律、法规或地方规章规定的其他条件。 322工程竣工及竣工资料：32.2.1 承包人应于竣工验收通过十五天内免费提交伍套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付0.1万元的违约金。32.2.2 本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，则竣工日期以撤离完之日为准，并赔偿发包人每日 3000 元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。32.2.3 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间： 33、竣工结算33.7 (1)经发包人、监理单位、设计院验收通过并发包人收到竣工结算报告及结算资料后六个月内完成竣工结算。(2)工程结算总造价的审核以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为准。 33.8本工程为实行投标风险包干的工程，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，投标风险包干价即为竣工结算价。对于发生设计变更的工程或发生增加投标风险包干范围外的工程，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，当事人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料。（十）、违约、索赔和争议35、 违 约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按合同通用条款相关规定执行。 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 按合同通用条款相关规定执行。 本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任： 按合同通用条款执行。 双方约定的发包人其他违约责任： 无。 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 按合同价款总额每日历天万分之三累计赔偿。 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 本工程合格率应达到100%，若因承包人原因造成质量不合格，应无条件地返修至约定的质量标准，承担一切返修费用，并承担工期延误的违约责任。 双方约定的承包人其他违约责任： 承包人每违反补充条款/条-次，承担1000元违约金。若承包人违约超过五次，发包人有权终止合同，承包人还需承担相应的违约责任（在补充条款中已约定违约责任的除外）。若由于承包人技术力量不足或管理等其他原因，导致实际施工进度比发包人批准的总进度计划拖延叁个月以上的，发包人有权终止合同。 37、争 议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1） 请 调解；（2）采取第 （2） 种方式解决，并约定向 工程所在地 人民法院提起诉讼。（十一）、其 他38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不得转包和违法分包，如需分包，须经建设单位同意及接受分包的人应具备相应的资格条件，并符合中华人民共和国招投标法、建筑法、厦门市建筑条例等有关文件规定。 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定： 七级以上（含七级）地震、八级以上（含八级）大风、24小时累计100mm以上（含100mm）大雨以及战争，动乱、罢工及其他不能预见并对其发生的后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的期限、条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在五日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。 40、保 险40.6 本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 发包人委托承包人办理的保险事项： （2）承包人投保内容： 按合同通用条款执行。 41、担 保 41.3 本工程双方约定担保事项如下：（1） 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：投标须知第31.1条款和前附表第19项规定的方式，担保合同作为本合同附件。 （2） 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：投标须知第30.1条款和前附表第18项规定的方式，担保合同作为本合同附件。 （3） 双方约定的其他担保事项：执行投标须知第30条款、第31条款和前附表第18项和第19项规定。 46、合同份数 正本贰份，副本捌份，双方各执正本壹份，副本肆份。 47、补充条款本工程的承包人应严格按投标书中所承诺的条件组织施工。若承包人实际到施工现场的项目管理人员与投标书所报管理人员不符，人员的变更没有经招标人审查同意；没有经招标人同意，擅自将工程分包的。发包人有权终止合同，并将承包人履约担保金全额没收。且对承包人处罚合同总金额的1%的违约金。为确保承包人施工力量全部到位，本工程将实行“点名制”：发包人代表可随时检查承包人派住现场的项目管理班子和各专业施工技术和管理人员、各班组长，是否按承包人投标时对本工程承诺配置的相应人员进行配置，是否在岗履行职责。承包人若未经发包人同意未按合同规定任意调换任何技术管理人员，发包人可按发现每人次违约金万元，从承包人的工程款中扣除。同时，在一个月内发现人次以上的，发包人可确认为承包人非法分包或转包，并按有关条款规定处罚承包人。承包人的项目班子管理人员、专业技术人员、工程班组长在本工程合同工期内，发包人点名发现不能在发包人工地现场参加施工，按每人每次处以违约金1000元，由发包人直接从承包人的工程款中扣罚。承包人报送的项目经理及总技术负责人如在总合同工期内，发包人点名发现不能到工地现场指挥协调施工或不参加每周例会及各种专项协调会等，发包人可扣罚承包人每人每次违约金2000元。其损失的费用由承包人自行承担。承包人在施工现场使用的施工机械设备，其数量和设备的性能、规格不得低于投标承诺书和施工组织设计所用的施工机械设备。若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格与投标承诺书和施工组织设计所用的机械设备不相符，便就同类设备市面价1.5倍的金额处以违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额从工程款中扣除。若承包人所用于本工程的材料、设备低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，发包人有权解除本合同，并对承包人处以合同总价3%的违约金。文明施工必须按厦门市的有关规定执行，若被有关监督部门查到本工程的文明施工未达标，发包人有权从工程款中扣除文明施工措施费，并对承包人处以合同总价1%的违约金。合同工期：合同工期已包括城市供电、供水部门的正常停电、停水。“9.8”贸易洽谈会、高考期间及五一、国庆、春节休息时间等。对于上述情况，发包人不作工期签证，承包人不得顺延工期，承包人应在签订合同和确认工期时考虑该因素，自行调整施工。附件1 承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积(m2)跨度(m)结构类型及建设内容工程造价（万元）文滨花园三期1、2、3楼地下室工程框架结构约5000附件2 发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规 格型 号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注三、工程概况 （对应招标文件第三卷第四章第1.2条款）工程名称: 文滨花园三期1、2、3楼地下室工程，投资额约5000万元，地下室建筑面积约25195.01平方米，基础类型：PHC管桩单桩长25M，共1777根；人工挖孔桩单桩长3.79M，共980根。四、招标项目内容及承包范围一览表（对应投标须知前附表第6项和招标文件第三卷第四章第2.1条款）项目（单位工程）名 称 分部分项工程名称本标段工程承包范围文滨花园三期1、2、3楼地下室工程详工程量清单图纸及及工程量清单所包含的全部内容。五、已完工程项目和工作内容 （对应招标文件第三卷第四章第3.1条款）三通一平已完成 六、不属于本次招标范围由其他承包人承担的项目（对应招标文件第三卷第四章第4.1条款）：无。七、现场自然条件（对应招标文件第三卷第四章第5.1条款）：现场自然条件良好，其他自然情况按厦门常规。 八、现场施工条件（对应招标文件第三卷第四章第6.1条款）： 符合施工条件。 九、现场安全防护设施要求（对应招标文件第三卷第四章第7.1条款）： 按有关规定和厦门市文明安全施工要求执行。 十、水土保持与环境要求（对应招标文件第三卷第四章第8.1条款）：临时设施修建应经发包人认可，建筑垃圾不得随意倾倒在临近的区域，夜间应尽量减少噪音对周边的影响。 十一、招标工程费率取费标准（对应招标文件第三卷第四章第3.2条款）1、 本招标工程的工程类别划分为：建筑工程一类 2、本工程的费率取费标准按照其工程类别，以福建省建筑安装工程费用定额（2003版）、福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(2003 版)建筑工程企业管理费率的通知、福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(2003 版)利润率的通知中规定的标准并结合企业的自身情况计取(规费和列入不可竞争的措施项目费的费率除外)。3、劳动保险费费率： 各投标人在投标报价时，劳保费费率按各自取得的劳保费核定卡中核定的标准计取。 若投标人在投标截止之日仍未取得福建省劳保费核定卡的，投标报价时其劳保费费率统一按丁类计取。 凡已取得福建省劳保费核定卡的投标人，需将核定卡的复印件随投标文件一起递交。 发包人编制工程预算价时，劳保费费率按福建省建筑安装工程费用定额（2003版）中规定的丁类取费标准计取。投标人除按各自核定类别计取报价外，同时应在规费清单计价表中列出按丁类取费标准计取的劳保费及相应的工程总造价，供评标时使用。4、发包人编制工程预算价和投标人填报投标报价时，其税金的税率均统一按市区标准（3.445%）计取。若工程结算时，税务部门实际收取的税率标准与所计取的标准不一致时，按实调整。十二、执行及推荐选用的计价规范、定额与执行的有关政策性文件（对应招标文件第三卷第四章第16条款）（一）执行及推荐选用的计价规范、定额：1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）2、福建省建筑工程消耗量定额（FJYD-101-2005）3、全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表（2002版）4、福建省市政工程消耗量定额(FJYD-401407-2005) 5、福建建筑装饰装修工程消耗量定额(FJYD-201-2005) 6、二000年全国统一建筑安装工程工期定额7、福建省建筑安装工程费用定额（2003版）8、福建省建筑工程综合单价表（2005年）9、福建省建筑装饰装修工程综合单价表（2005年）10、福建省市政工程综合单价表（2005年）（二）有关政策性文件规定：1、 厦门市建设与管理局关于执行福建省建筑安装工程费用定额（2003版）的通知；2、 厦门市建设与管理局关于颁布实施厦门市（建设工程工程量清单计价规范）实施细则（试行）的通知；3、 福建省建设厅关于印发福建省建设工程工程量清单计价指引（建筑、装饰装修、市政）的通知；4、 厦门市建设委员会关于修改调整“两贴”费用标准，岛屿过渡费等有关问题的通知；5、 关于印发厦门市散装水泥专项资金管理暂行办法的通知；6、 关于执行福建省建筑安装工程工期定额管理规定的通知；7、 厦门市财政局、厦门市建设与管理局关于转发福建省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则的通知的通知（厦财综200429号）8、 厦门市建设与管理局关于印发厦门市建设工程最低投标价中标实施办法的通知（厦建建【2003】18号）9、 厦门市建设与管理局关于进一步规范建设工程施工招标评标活动若干规定的通知（厦建建【2002】45号10、 厦门市建设与管理局关于进一步完善建设工程最低投标价中标办法的若干规定的通知（厦建建【2004】15号）11、 厦门市建设与管理局关于规范建设工程施工招标投标计价行为和投标报价合理性评审的通知（厦建建【2005】55号）12、 福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额（2003版）利润率的通知（闽建筑200515号）；13、 福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额（2003版）建筑工程企业管理费率的通知（闽建筑200525号）；14、 福建省建设厅关于发布福建省建筑工程综合单价表（2005年）的通知（闽建筑200526）号；15、 福建省建设厅关于发布福建省建筑装饰装修工程综合单价表（2005年）的通知（闽建筑200527号）；16、 福建省建设厅关于发布福建省市政工程综合单价表（2005年）的通知（闽建筑200528号）；17、 厦门市建设与管理局关于转发福建省建设厅颁发省建筑工程消耗量定额等3个文件的通知（厦建建2005年28号）；18、 厦门市建设与管理局关于转发福建省建设厅颁发省建筑工程消耗量定额等3个文件的通知（厦建建【2005】28号）19、 关于颁布厦门市预拌混凝土管理规定的通知（厦府1999综024号）；十三、提交电子投标计价文件要求（对应招标文件第一卷第11.2（23）款、评标定标标准方法第28.1（13）款）本工程商务标投标文件 要求 提交不可更改的电子投标计价文件，电子投标计价文件必须是光盘，光盘内容后缀为“.nqd”，不允许用磁盘等替代。推荐使用 海迈工程量清单计价软件v2.2 电子清单计价文件系统。十四、招标人自行采购的材料设备项目明细表（对应招标文件第三卷第四章第28.5条款）无。十五、材料设备品牌推荐表（对应招标文件第三卷第四章第30条款）序号材料名称品牌一品牌二品牌三土建部分1防水涂料宝丰明昌厦门冶建2防水卷材宝丰明昌厦门冶建3天棚乳胶漆华润立邦海峡4PHC 管桩福建建华中山三和泉州坚实5钢 材首 钢三钢众达6商品砼路桥华信航空港7水泥国道玉象炼石8防火门金典永安天安百利乐9人防门欣工苑福州鑫盾上海地空安装部分1电缆、电线(国标）太阳牌华乐牌申工牌2灯具三雄牌TCL牌哈雷牌3应急灯具卡利牌华森牌闽科信牌4开关插座松下牌（经济型）TCL牌（T2.0系列）GP电工（经济型）5阀门瓦德特斯杰克龙冠龙6配电箱省安电控厂厦门新二开厦门福森达7桥架（厚度按国标）厦门永华实业杨中通华电力镇江国鹏8消火栓福建天广南安柳城福建白沙9水泵上海凯泉上海连城广州第一水泵厂10信号阀上海金盾厦门鹭安浙江瑞安11水流指示器上海金盾厦门鹭安浙江瑞安12喷头上海金盾厦门鹭安浙江瑞安13湿式报警阀上海金盾厦门鹭安浙江瑞安14PVC电工套管（中型）沈阳金德集友宁波华安15钢塑复合给水管宁波宇盛宁波西迪纯源牌16沟槽管件淮坊亿佰通上海瑞孚十六、工程设计、监理、材料、设备、施工采用的规范、标准、规程、图集（对应招标文件第三卷第五章）： 按现行国家行业规范执行。 十七、主要工程材料设备项目与最低控制单价一览表（对应本工程评标定标标准方法第21.2.6款）序号材料设备名称单位最低控制单价（元）1水泥Kg按照市造价管理部门公布的2006年8月30日的市场信息价并执行最低控制线标准2钢筋吨按照市造价管理部门公布的2006年8月30日的市场信息价并执行最低控制线标准3商品砼立方米按照市造价管理部门公布的2006年7月的市场信息价并执行最低控制线标准十八、项目管理班子配备分项评审标准(对应本工程评标定标标准方法第22.1款)序号项目内容合 格 条 件1项目管理班子配备项目经理1、拟派项目经理1人，应取得项目经理资格证书且通过年审有效，没有处于停标（停接任务），资质应满足招标工程项目要求。项目经理目前同时所承担在建的工程数应为零个。2、项目经理资质证书上标明的工作单位必须与投标申请人名称一致，不一致的应有合法的变更手续。注：投标人应提交有关项目经理资质证书原件备查，项目经理资质证书在开标后由招标人向投标人统一收齐交给评标委员会核查。其他人员其它人员（应为本单位职工）配备至少应达到下列要求：职 位最低数量要求（人）职称、岗位资格要求备注项目技术负责人1工程师及以上质检员1取得初(员)级及其以上职称或上岗证安全员1取得初(员)级及其以上职称或上岗证预算员1取得预算员证或注册造价工程师证试验员1取得初(员)级及其以上职称或上岗证材料员1合同管理员1施工员1取得初(员)级及其以上或相应上岗资质注： 投标人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。评标委员会评审时不对项目班子其他人员的资料真实性进行核查，也不对拟派其他人员是否为本单位职工真实性进行核查。十九、其它方面要求1、工程招标最高控制价于 2006年9月1日下午16：30前向投标人公布。2、本工程评标定标标准方法第28.2-(五)款中市建设工程造价管理站最近期发布的机械台班单价按 2006年第二季度福建省施工机械台班单价执行。3、本工程评标定标标准方法第21.2.7款所指的市建设工程造价管理站最近期发布的材料设备市场信息综合价优先按厦门建设工程信息中公布的2006年8月份建设工程主要材料市场信息综合价格选取，厦门建设工程信息没有公布的其他材料设备价格再按厦门市建设工程材料价格（厦门市建设工程信息材料专刊）中公布的厦门市2006年上半年度建筑（含土建、装饰、市政）工程材料市场（综合）价格选取。当上述两项资料均没有公布材料设备市场信息综合价格时，才视为市建设工程造价管理站没有发布材料设备市场信息综合价4、本招标工程在施工组织设计中要求编写主要施工方法，其中人工挖孔桩部分施工方法的编制必须按照厦门市建设委员会关于印发厦门市地区人工挖孔混凝土灌注桩技术管理规定（试行）的通知（厦建监安2000051号）的要求编制。5、本工程混凝土要求采用商品混凝土，工程预算价中商品混凝土运距按7公里计算。投标人应结合现场和自身情况综合报价，包干使用，中标后不再调整运费。6、本工程招标文件第六卷第八章第4条中有关投标人对工程量清单提出异议或修正要求的时限要求为须在2006年8月21日前书面提出。7、招标人（项目法人）： 厦门市杏林建设开发公司 ；联 系 地 址： 厦门市集美区杏林杏东路43号 ；法定代表人： 王智 ；项目授权委托人： 王志强 ；联系人： 陈宝真 ；联系电话：6282798 ；传 真： 6079729 ；邮政编码： 361022 。8、招标代理机构： 北京希地环球建设工程顾问有限公司 ；联 系 地 址： 厦门市湖滨东路11号邮电广通大厦2008 ；法 定 代 表人：施强 ；项目授权委托人： 郑宇 ；联 系 人： 郑宇 ；联 系 电 话：5887006 ；传 真： 5857366 ；邮 政 编 码： 361004 。9、本工程评标定标标准方法第21.5款中“招标工程不合理报价限制幅度为2”字样更改为“招标工程不合理报价限制幅度为1”。10、本工程评标定标标准办法增加第21.2.11款：投标人在本工程技术措施项目清单报价中，任何一项模板的综合单价低于厦门市建筑工程工程量清单计价参考价目表（200601期）中相应的综合单价的，其差额计入不合理报价中。同时评标定标标准办法增加第21.3-（11）款：模板单价不合理报价金额招标人在技术措施项目清单中公布的模板工程量（厦门市建筑工程工程量清单计价参考价目表（200601期）中规定的综合单价投标人填报的相应模板综合单价）。 11、本工程其他工程材料设备项目与最低控制单价一览表见下页附件3（对应评标定标标准办法第21.2.7款及招标文件附件“十九、其它方面要