预应力施工合同标准文本.doc

合同编号： 预应力专项施工合同甲 方： 乙 方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程价款结算暂行办法及其他有关法律、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，订立本合同，以资共同遵守执行。第一条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围和内容： 1.4 合同总价： 暂定人民币 元（大写：人民币 _元整）1.5 承包方式： 包工包料综合单价包干 第二条 合同综合单价及工程计量2.1 本工程采取单价包干的方式。有粘结预应力工程量暂定 吨；无粘结预应力工程量暂定 吨；有粘结预应力筋的综合单价为 元/吨；无粘结预应力筋的综合单价为 元/吨。2.2 上述综合单价不含税金和总包配合管理费，甲方应向乙方提供完税证明。2.3 预应力专项施工总价为有粘结和无粘结预应力筋的综合单价分别乘以有粘结和无粘结预应力筋的重量。有粘结及无粘结预应力筋每米重量在材料进场后由甲乙双方共同现场抽检确定，预应力筋的长度（m）计算方法为：预应力筋长度=(垫板间直线长度+曲线增量(2.5%)+操作长度)(1+损耗系数)预应力筋长度在20m以内时，操作长度为1.0m；长度在20m以上时，操作长度为1.8m。预应力筋损耗系数为0.1。第三条 工程款的支付方式3.1进度款支付和工程结算开始预应力施工后，在每月25日，乙方向甲方报送上月25日至本月24日实际完成的预应力工程量（以现场安装就位的预应力筋重量为依据进行统计）和工程进度款，甲方审核完毕后，在下月25日前向乙方支付工程进度款的90。预应力施工结束、施工内容验收合格后乙方根据最终的实际施工图以及现场签证向甲方报送预应力工程结算书，甲方在收到结算书后20天内审核完毕，并支付工程款至结算总价的95。甲方未在上述时间内提出异议的，视为乙方报送的工程量及价款已被甲方接受。3.2保修金结算总价的5作为保修金，在本工程竣工验收满一年时，一次性付清。3.3如非乙方原因本工程竣工验收延期，则最晚于乙方完成约定的全部预应力施工内容并经验收合格后的一年时间届满时，甲方应一次性付清上述5保修金。如工程停建或缓建超过3个月不能复工的，在工程发生停建或缓建情况后的3个月届满时，乙方向甲方申报已完工程量和工程价款，甲方在20天内按乙方实际完成的施工内容结算并付清全部工程款，另外要支付乙方为本工程购买但未使用的原材料费用。甲方未在上述时间内提出异议的，视为乙方报送的工程量及价款已被甲方接受。3.3 本合同的所有款项必须在合同约定的时间内汇入或存入合同指定的账号中。第四条 合同工期4.1 预应力工期的定义：预应力工程为主体工程的一部分，具体施工时间按照总工程的进度要求。预应力专项施工按期完工的定义如下：按照总进度计划的要求进行配合施工，在给定的施工时间内完成本工序的工作，未对相关工序及后续工序造成预计外的工期影响，使主体工程按总承建商所制定的总体进度计划完工。4.2 当发生不可抗力事件（指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等）因素时乙方可要求增加其工序的施工间隙。第五条 工程质量、安全5.1 乙方必须执行健全的质检制度，在施工中必须严格执行国家现行施工验收规范。钢绞线进场后进行抽检，合格后方可使用；锚具由乙方提供生产厂出具的硬度检验报告和组装件检验报告。5.2 乙方预应力严格按照设计施工图和甲方的要求进行施工，如遇图纸说明与施工规范不一致时，由设计变更单确定（如由甲方确定，须以书面为准）。5.3 乙方必须有周密的安全施工方案和措施，乙方人员必须服从甲方项目负责人管理，如在预应力施工中发生工伤事故，由责任方负责。第六条 甲方责任6.1 协助乙方办理有关施工手续。6.2应提供乙方施工期间的工人现场住宿用房及材料设备存放场地。6.3检查、监督乙方工程质量、工程进度，组织验收工作。6.4 甲方负责协调处理施工现场及各分包单位的关系。6.5 负责提供预应力张拉作业所需的脚手架，负责提供材料现场装卸的机械和垂直运输。6.6 负责提供预应力现场施工所需的用水用电。6.7 负责在预应力张拉结束后，浇筑锚具以外部分的混凝土。6.8 负责提供灌浆用水泥和预应力筋定位、制作网片的普通钢筋。以上各项甲方不另行向乙方收取费用。第七条 乙方责任7.1 负责施工过程中的文明施工及安全措施，并按操作规程施工。7.2 接受甲方委托的项目管理部及监理单位的管理和监督。7.3 按期按质完成工程。7.4 按规范提供所用材料的合格证明等材料，并提供现场抽检所需的试样。7.5 根据甲方的工期要求，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划、设备、材料进场计划，并于合同签订之日起一周内递交甲方代表。7.6 施工中所需材料负责运到现场，按甲方要求统一堆放。7.7 乙方现场工作内容如下：（1） 预应力筋的下料和固定端制作；（2） 梁内预应力孔道和预应力筋的穿设以及定位；（3） 端部螺旋筋、垫板等零件的安装和固定；（4） 张拉端锚具的安装和预应力筋的张拉；（5） 多余预应力的切除和张拉端用塑料封端罩密封。7.8 隐蔽工程必须经过监理公司、质检部门的验收后方可隐蔽。7.9 作好施工记录，按规范要求提供并负责整理有关的竣工资料。7.10 本工程所需钢绞线和锚具均由乙方自行采购并检验合格后供应至施工现场。7.11 按照本工程施工图纸范围，做好预应力工程相应的其它内容。第八条 竣工验收8.1 按现行施工规范进行验收。8.2 乙方完成现场施工后应及时提交竣工资料，甲方应在收到竣工资料后28天内对本专项工程进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用；甲方不按上述约定期限验收并提出修改意见的，视为本工程竣工验收合格。8.3 本预应力工程为主体结构的重要组成部分，由于主体验收内容包括预应力施工内容，验收前乙方应配合甲方验收提供相关资料，主体结构验收合格后，甲方应将主体结构竣工验收单复印件（一式三份）加盖公章并交乙方作为技术资料存档。8.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方或业主不得使用。甲方或业主强行使用时，使用之日视为甲方认可工程验收合格之日，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方或业主承担责任，与乙方无关。第九条 违约责任9.1 因乙方原因不能按合同规定完成预应力专项施工，造成工期拖延时，每逾期一天向甲方支付该层应付款项的0.05%作为违约金，但最高不超过该层应付款项的5%。9.2 乙方施工质量达不到设计及施工规范要求时，负责无偿修理或返工。9.3 甲方未按本合同条款支付工程款，每逾期付款一天，向乙方支付应付款项的0.05%作为违约金。建设单位未按约定向甲方支付款项，不构成甲方向乙方延期付款的免责理由。9.4 合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除赔偿由此给对方造成的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款10%的违约金。第十条 其他10.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的遵守本合同所约定的依据和内容，按下列第（二）种方式解决：（一）提交上海仲裁委员会仲裁；（二）选择原告方住所地法院起诉。10.2 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，同具法律效力。本合同正式签署即生效，合同价款结清后自动失效。10.3 本合同未尽事宜，经双方商定的补充协议与