建设工程施工合同(三标).doc

建 设 工 程 施 工 合 同编 号： （ 2011）第 040 号工程名称：兰州新区住宅小区项目（ #、 #、 #、 #）桩基工程工程地点：甘肃省兰州市新区秦王川建设单位：兰州新区城市发展投资有限公司总包方： 公司地 点 市 电话： 承包方：陕西龙海工程建设有限公司地 点：陕西省西安市北二环佳家花园 电话订日期：2011年 月 日建 设 工 程 施 工 合 同总包方： （以下简称“甲方”）承包方：陕西龙海工程建设有限公司 （以下简称“乙方”）建设方：兰州新区城市发展投资有限公司 （以下简称“建设方”）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，结合本工程具体情况，经双方洽商成如下协议。第1条 工程概况：1-1 工程名称：兰州新区住宅小区项目（ #、 #、 #、 #）桩基工程1-2 工程地点：兰州市新区秦王川1-3 设计参数：该工程设计为内夯沉管灌注桩，桩径450mm，桩长不小于15m，砼强度及钢筋配筋满足设计要求。1-4 工程范围：（ #、 #、 #、 #）楼的内夯沉管灌注桩桩基施工任务。1-4-1施放桩位线；1-4-2机械成孔、成桩；1-4-3砼的浇筑，钢筋笼制作和吊装、安放；1-4-4桩机设备的进出场及安装和拆卸；1-4-5桩基工程的资料整理、编制。第2条 工期：由于本工程量大，工期紧，开工前甲方做到现场“三通一平”、桩基施工图交付乙方，甲方提供各单体工程的控制轴线和基准点，确保工期、顺利完工。2-1 对于高层建筑，单体工程为两个单元以内的（包括两个单元），工期控制在30天之内；单体工程为3个单元及其以上的，工期控制在45天之内。第3条 工程质量等级：乙方严格按照国家施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为：合 格。第4条 合同价款：4-1承包总价为各内夯沉管灌注桩单桩承包价的代数和，及与其它有关费用签证之和。4-2承包方式及合同价款计算的依据：4-2-1.本工程为乙方包工、包料、包安全，包本工程桩基质量。4-2-2.承包价计算办法：1）.本工程内夯沉管灌注桩综合承包单价为：每延米450元/m（大写：肆佰伍拾元每米），一次性包死价，不再以任何原因对综合承包单价调整。2）. 本工程内夯沉管灌注桩的各个桩的单桩造价（以下简称“单桩承包价”）计算办法为：单桩承包价=施工桩长 450 元/m。4-2-3.工程承包总价=单桩承包价（元）+有关签证的费用。第5条 图纸、资料：甲方或者建设方应向乙方提供下列图纸、资料：5-1 施工场地工程地质勘察资料，地形图及地下管网线路资料各一份，并保证资料真实准确。5-2 工程施工图贰份。第6条 建设方或者甲方应负责在开工前办理好以下事项：6-1 负责办理施工场地征地、拆迁、清除地上地下障碍物，并在开工后解决以上事项的遗留问题。6-2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至各个施工区域周边30m之内的范围，并保证满足施工期间的需要，乙方所用水、电由乙方装表、乙方按表计实耗量按实向甲方或相关部门按规定的电价交费。6-3 开通施工场地各相邻单体或者各单体单元之间的通道，避免相邻单体工程或者各单体单元之间设备的拆卸搬迁，尽量减少拆卸搬迁次数，以保证施工工期。6-4 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验，甲方正式施放施工轴线（或者建筑红线、控制线等）后，由甲方负责及时请有关部门进行验线。6-5 组织乙方和设计等单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。6-6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑特的保护，并承担有关费用。第7条 乙方应负责办理以下事项：7-1 提前7天向甲方代表提供施工用电、用水计划。7-2 提前7天向甲方代表提供材料计划；7-3 每7天向甲方代表提供进度计划及上一次计划的落实情况。第8条 施工组织设计及工期组织：8-1 乙方应在2011年 月 日前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交甲方代表，甲方应在七日内批准或提出修改意见，逾期即认为已经批准。8-2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表、监理对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代表签认后执行。8-3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。8-3-1 工程量变化和设计变更8-3-2 一周内，非乙方原因停水、停电，影响施工造成停工和窝工累计超过8小时的。8-3-3 不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。8-3-4 基建施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流砂需处理时。8-3-5 甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后3天内向甲方提出报告，甲方代表在收到报告3天内予以确认、答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。第9条 工期奖罚：乙方按本合同“第二条”的约定计算各单体的施工工期。因乙方原因每延误一天，甲方处罚乙方的计算标准为：该单体桩基决算价的千分之一/每日。工期提前不奖。第10条 质量与验收：10-1 乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及施工组织设计进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。10-2 对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由败诉一方负担。第11条 合同价款支付及合同价款的调整：11-1-1 工程进度款和合同价款支付：本工程无预付款，由甲方提供钢材及商砼至施工现场，各材料单价由双方签字确认，材料用量以乙方现场实际接收用量为准，材料费用由甲方支付，最终从乙方工程款中扣除。乙方完成本标段设计总桩数的100%（即最后一根桩）之日起三日内，甲方一次性向乙方支付至该标段桩基工程预算承包总价的30%做为人员工资及设备撤场费用（办理本次进度款的时间为完成总桩数的90%工程量之日起）；剩余工程款于2011年12月30日前甲方支付至工程总造价85%，2012年2月30日前甲方支付至工程总造价95%，留5.0%质保金，质保时间为桩基检测报告日期向后推迟1年支付乙方。11-2 若甲方不能按以上付款时间支付工程款，甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算标准为：每日按未付款金额0.5%计算。11-3 对于乙方承担本合同议定各项施工内容之外的所有工作内容，甲方应及时给乙方办理签证，该签证部分的工程量和费用一并计入施工决算。第12条 竣工与决算本工程按所施工的各单体工程为单元，分别办理竣工决（结）算等事宜。13-1 竣工。各单体施工完结最后一根桩即为该单体施工工期截止之日，即告竣工。13-2 工程价款的结算。已完各单体工程竣工之日起，乙方应在3天内提出决算，甲方收到决算后在7天内审核完毕，逾期未审视为甲方默认。第13条 双方施工现场总代表人：甲方： 乙方：李千千驻工地代表由双方各自委派，并提前五天通知另一方，若需撤换同样办理。双方代表按合同约定的内容，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。代表更换，后任继续承担前任应负的责任。甲方代表委派负责计划、技术、财务、材料、设备等人员在委派期内，承担各自应负责的责任，对乙方属于合同范围以内的承诺均视为甲方代表的承诺。第14条 争议本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，在原告方所在地人民法院起诉。第15条 本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签订、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款以补充内容，与合同条款具有同等效力。第16条 安全施工。乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不务造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。第17条 合同文件的解释与顺序如下18-1 本合同所列之条款；18-2 国家工商行政管理局与建设部共同制定的建设工程合同条件（GF19990201）；18-3 确定工程造价的工程文件和图纸；18-4 标准、规范和其它有关技术资料技术要求。第18条 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。竣工结算支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，并结清款项。第19条 合同权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。第20条 本合同正本叁份，甲、乙双方和建设方各执一份。副本九份甲方和乙方各执三份，建设方执 三份。第21条 实行社会监理的工程，甲方应向乙方提供监理合同副本，建设方或者甲方委托的总监理工程师按监理合同的约定，部分或全部行使本合同中甲方代表的权力，部分或全部履行本合同甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。第22条 增订条款。1、建设方或甲方必须保证施工现场具备施工条件，保证“三通一平”，协调现场周边居民、单位的关系，保证施工不受外界干扰；水电的接线接管点甲方需提供至基坑边30米之内，并保证使用正常通畅。2、乙方必须按国家规范以及施工组织设计进行施工，无论因任何原因造成的桩基检测不合格，其补强费用全部由乙方承担。3、本合同中乙方的单桩承包价和决算总价均不包括各类管理费。甲方在向乙方支付的各类工程款项时，仅扣除税率为3.41%的税金，并由甲方代扣代缴，乙方仅向甲方出具收款收据。4、桩基工程总造价不包含总包方配合等管理费，管理费由建设方和总包方商定。5、本合同中的施工材料（钢材、混凝土）由甲方提供，材料质量由