万宁木棉山庄三期木工劳务承包合同.doc

建设工程劳务公司内部承包合同（木工）劳务发包人：劳务承包人： 工程名称：三亚山海湖高档休闲住宅社区 工程地点： 荔枝沟路88号签约时间： 年 月 日建设工程劳务公司内部经营承包合同劳务发包人： 海南诚信建筑劳务有限公司 （以下简称“甲方”）劳务承包人： （以下简称“乙方”）按照甲方与总承包单位签订的建设工程合同劳务承包合同内容，甲方为调动乙方的积极性、提高工作效率，明确甲、乙双方的责、权、利，确保本工程的按质、按量，按期完成，依据国家法律、法规及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，甲方将三亚山海湖高档休闲住宅社区二期 楼木工模板劳务分项工程发包给以 为代表的乙方负责施工，为方便进行经营管理，特签订合同如下：一、工程概况分包工程名称：三亚山海湖高档休闲住宅社区二期 楼 分包工程地点：荔枝沟路88号二、工程承包方式 包工包辅料(包机具用具、包除模板支撑用碗口架、顶托、加固用钢管扣件、模板木枋外的的其他木工用材，包括但不限于三级配电箱、施工机械从配电箱的连接电缆、施工照明灯具电线等），包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合等。 三、承包范围 完成本工程图纸、设计变更及工作联系单等范围中木工工种全部工作内容和所有工序及工作内容中应完成的其它工作、所有材料工地内运输。四、合同单价序号分项名称计量方式综合单价工程内容简要说明（具体以施工图为准）1全部木工砼构件与模板的接触面积 元/，以上单价扣除楼面漏浆清理、爆模砼清理、拆模垃圾清运等费用0.5元/（施工图纸所示砼与模板的接触面积），实际结算单价为 元/ ；此单价为不含税价。1、包括但不限于基础、梁板柱墙、楼梯、斜顶、屋面、屋顶花架、构造柱、抱框柱、过梁、单梁、腰梁、止水反梁、池槽、小型构件、压顶、窗飘板、空调板、二次结构等所有砼构件，人货梯拉车平桥、卸料平台、悬挑层封板、棚架铺板（安全通道、上下通道、施工通道、防护棚、钢筋棚、搅拌机棚、木工棚等）、起重设备和非起重设备基础等所有模板制作、安装与拆除及拆模后木工遗留的钢筋和杆件切割及螺杆洞修补处理，空调、水电洞口以外的洞口预留、泵管孔和放线洞等墙板孔洞预留及模板的二次支拆，基础、梁、板、墙后浇带砼隔离，梁柱、梁墙不同强度等级砼的隔离，梁、板、墙后浇带二次支拆模及回顶；结构施工期间每次安排一人配合放线。 2、分类堆放材料、人工运料、支撑体系、模板水泥浆清理、模板隔离剂涂刷、墙板缝粘胶带、清理模内木屑及杂物、浇筑混凝土时守模、拆模、取砼内铁钉、剪铁丝、拆支撑架、胀模打凿修补等；3、乙方所用的材料不准在外架上堆放，每个结构层施工完毕对本层自己剩余的材料进行清理，完工后所有与乙方施工有关的材料，如在甲方指定的时间内不进行清理，由甲方安排人员清理，所发生的劳务费按实际发生的三倍在乙方工程款中扣除，并处以相应罚款。4、木工班组使用的模板、木枋、钢管和扣件等材料场地内应自行装卸车（含钢管和扣件第一次进场卸车）、转运。使用前，按文明施工要求，按规格码放整齐。拆卸后的钢管和扣件在塔吊塔臂范围内按规格码放整齐，且钢管上不得留有扣件；5、乙方所有清场放下楼层的材料，按甲方要求分类清理后在指定地点堆放整齐，如乙方材料堆码不符合甲方要求,甲方可另请人堆码，所发生人工费按实际发生的三倍在乙方工程款中扣除。6、按图纸做好预留插筋孔洞留设，因此发生的相关费用由乙方负责，并在工程款中扣除。7、上述单价为闭口包干单价，不因任何原因而调整。单价已包含除了甲供材料、垂直机械设备以外的其他一切辅助材料、材料运输(含所有木工使用材料在场内水平竖直倒运/堆放和多次倒运/堆放）、人工、机械及管理、利润、劳务、监督费、创优费、赶工费、开办费、机械进退场费、施工机械具和机械具的维修费、国家法定节假日休息日过节费、赶工费以及为完成合同约定工作的一切费用在内。超高降效的费用已综合考虑在内。再无其他费用。8、如需甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费按300元/工日在乙方工程款中扣除，如因工程需要甲方向乙方派工，大工按300元/工日、小工200元/工日结算人工费，乙方应无条件服从；9、每层配备的模板木枋实际用量超出图纸计算量加3%损耗率的部分，按甲方双倍材料采购价从乙方工程款中扣回。10、如需甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费按300元/工日在乙方工程款中扣除；如因工程需要，不能计量的项目甲方向乙方派工，大工按300元/工日、小工200元/工日结算人工费，乙方应无条件服从，工作完成后7天内签证认可，签证内容须详细，超过规定时间不予结算。五、付款方式本工程为节点支付方式，当乙方施工满足支付节点要求，并经甲方、监理、建设单位验收合格后，一个月内支付已经达到支付节点的工程进度款。1、每栋楼模板制作安装完成至地下室顶板，按该节点实际完成工程量10天内支付75%；2、主体每完成9层模板制作安装后，按该节点实际完成工程量10天内支付75%3、承包范围内模板制作安装全部施工完成后，按已完成工程量1个月内支付至85%。4、主体结构验收通过后，按双方确认的最终结算总价款2个月内支付至95%。4、剩余5%待该项目竣工验收通过后1个月内免息付清。六、质量标准工程质量：符合设计、国家现行标准、规范及模板工程专行施工方案的相关要求，达到质量评定合格等级且一次性验收通过，二次修复达到合格，所产生的一切费用由劳务承包人承担。1、实行技术交底，按现行施工与验收规范作为检查、抽检或验收的依据和标准。2、乙方必须服从建设监理方、甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照总包方约定的标准进行施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，返工直至满足图纸、规范要求，令总包方满意，且工期不顺延。甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接安排有关人员采取补救措施，由乙方承担补救费用。3、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担全部责任。 4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格后再由甲方施工人员检查后，申请业主、监理等相关方检查合格后方可进行下一工序的施工。甲方第一次验收不合格，甲方可以要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕，或虽然整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，本结构层价格下降10%予以结算，并甲方有权安排有关人员进行整改，其发生一切费用均由乙方负责。5、对于飘板、线条、反梁等构件需一次成型，未经甲方同意，不得进行二次施工。 6、乙方模板加固必须按总包方施工方案要求进行加固，新旧模板在施工前必须涂刷脱模剂，柱墙、板接缝处必须贴胶条。因乙方原因导致发生漏浆、毛边、掉角、梁柱接头质量差、胀模、爆模、支架失稳、模板塌陷、柱倾斜、尺寸错误等质量事故，乙方应负完全责任，甲方可根据情节对乙方处以500元及以上的罚款，乙方在拆模后必须立即对质量事故进行修补、纠正，对于必须返工的部位，由乙方无条件返工，并赔偿由此给甲方带来的材料、人工、工期损失。如乙方拒绝完成，甲方有权另行安排人员完成，所发生的人工费按实际发生的三倍在乙方工程款中扣除。墙柱梁板的垂直度、平整度、标高不符合要求的，按情节轻重处以1000-10000元/处的罚款，严重质量事故的返工重做，乙方承担全部责任。凡有防水要求的楼板、反梁不得使用铁线加固，否则发现一处罚款100元，并按公司要求整改。外架不得作为模板的支搅点，否则按情节轻重处以100-500元/处的罚款。 7、确保质量目标。乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，如因乙方原因造成质量事故，须承担一切责任和甲方对乙方进行的违约索赔，并承担业主、监理及上级主管部门对甲方的罚款。七、工程工期1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。2、若乙方劳动力无法满足项目要求，甲方有权另请施工队伍代工，工作量按实结算，并按第三方劳务费用的三倍从乙方进度款中扣除。3、乙方应积极配合其它作业班组的工作。4、节点工期：主体结构完成时间为2018年12月15日，乙方按甲方的节点工期合理安排足够的施工人员及时完成每层结构模板的支拆，施工至标准层后，要求先制梁板后装墙柱，梁板模板制安一天，墙柱模板制安一天。八、甲方权利与义务1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行建设方合同，组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为： 电话： 。2、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合。甲方对乙方实施的劳务作业进行监督检查，并提出整改要求。3、配合建设方、监理方对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。4、负责工程提供测量控制轴线及标高点、技术交底。5、统筹安排乙方使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。6、按时提供图纸及设计变更，提供周转材料、安全设施及时到位。7、乙方工人进入施工现场时，配合建设方、监理方对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。8、负责与工程建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。9、提供乙方住宿及开火做饭场所，伙食费由乙方自理。10、负责提供塔吊、施工电梯。11、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应支付的款项。12、发现乙方工程转包、因乙方自身原因而中途退场的或不服从甲方有关管理人员合理安排指挥，达不到甲方对工程的安全、质量、文明施工、工期要求，甲方随时有权中止承包合同，根据承包单价，甲方按乙方完成的合格工程量的50%结算给乙方，另50%作为对甲方的损失赔偿。13、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。14、凡该项目乙方施工人员与甲方及相关管理人员发生冲突（打架、斗殴），非甲方主要责任，乙方除负责所有医药费用外，并单次支付2万元违约金给甲方，并承担一切责任及后果。 15、在劳务承包工作开工3天前，向劳务承包人提供图纸 1 套。 16、严禁施工班组对外架进行污染及破坏，每出现一次罚款1000 元。九、乙方权利与义务1、对本协议劳务承包范围内的工程质量向建设方及甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程甲方授权或允许，不得擅自与建设方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求严格实施，节点工期每延误一天罚款2000元及以上，并承担由此造成的一切损失；3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；5、按甲方统一规划堆放材料、机具，码放整齐，依照总包方标准化工地要求设置标牌，对于乙方材料，乙方应自行保管，发生丢失、偷窃等情况，甲方概不负责，由此产生的损失由乙方自行承担；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；6、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；7、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施；8、劳务承包人须服从甲方转发的建设方及工程师的指令，如出现不服从指挥、顶撞甲方工程师等类似行为，每次罚款2000元及以上。9、除非本合同另有约定，劳务承包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务承包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。10、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式四份（乙方一份，甲方执三份）。11、乙方队伍进场时，必须提供施工人员的“三证”（身份证、流动人口计划生育证、劳务证），需按当地政府对外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，并按公司规定办理工伤保险及签订劳动合同，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。12、乙方不得雇佣18周岁以下、50周岁以上及不宜从事建筑工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行负担。13、除甲方提供垂直运输设备、固定照明设备外，其余一切机具均由乙方自带。14、乙方应遵循甲方公司成品保护的有关规定，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款，乙方在场期间损坏结构物、材料或成品及非乙方所属物件的，按该造价的1.5倍从乙方月工程进度款中扣除。15、乙方新工人进场，必须于二日内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片办理工伤保险、劳动合同。16、乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处罚200元，造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任和义务。17、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处以2000元及以上罚款，情节严重者送报公安机关处理，乙方自行妥善处理，并承担全部责任和费用；乙方所属员工不得留宿外来及非工作人员，违者每人每晚罚款200元，因此而造成社会治安问题的由乙方承担全部责任和费用。18、乙方施工完毕或中途退场，乙方负责将其所有施工人员及所属自带施工机械、机具撤离甲方工地，已完工程量待计算确认后，按约定付款程序付款。如乙方拒不撤离，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用（包括甲方垫付的工人工资等费用）在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律责任均由乙方完全承担，与甲方无关。19、乙方的负责人必须吃、住在工地，外出需向甲方请假，安排专人交接工作，并按假期约定时间返回岗位；否则罚款500元/人/次，在工程进度款中扣除。20、如乙方工程质量、进度达不到总包方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。21、乙方必须陪同甲方、监理一起验收，如出现一次验收不通过的超过三个小时，按3000元/次在工程款中扣除。22、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输（可能存在部分运输盲点）等问题而提出额外补偿。23、乙方应按照甲方、图纸及设计变更要求完成所有工作内容 。24、其他未详尽责任与义务，由甲方现场管理人员安排，乙方应无条件服从和执行。十、施工安全 1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守公司安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施。 2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”用品，确保人身安全。所属班组施工人员的意外保险、相关证件办理及均由乙方自行承担；劳保用品、统一着装由甲方统一购买，乙方承担费用。 3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中，非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用，全部由乙方承担，甲方一概不负责。对乙方雇佣工人的伤害和赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。 5、乙方必须无条件配合好管理人员的安全指令。 6、如果施工现场发现未戴安全帽的施工人员时，处以100元/人次的罚款。7、乙方须遵守甲方的安全管理，否则，甲方有权利每次对乙方3000元及以上的罚款，罚款从工程款中扣除。8、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉，发现每人每次处以罚金1000元及以上，从工程款中扣除。9、特殊工种施工人员必须持有有效证件上岗。10、由于乙方原因，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。十一、文明施工1、乙方所用的材料不准在外架上堆放，工作面完工后清理所有与乙方施工有关的材料，按甲方指定地点堆放整齐，清理标准需达到甲方现场项目经理认可，如在甲方规定的时间内不进行清理或清理不到位，甲方有权另行安排人员清理，如不清理，甲方自行派杂工清理，按300元/工/天，从乙方月工程进度款中扣除。2、对不按甲方要求施工，现场零乱，文明施工达不到标准的，（包括临时生产和生活设施），甲方自行派杂工清理，按300元/工/天，从乙方月工程进度款中扣除。不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除。3、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清理并保持整洁卫生，检查不合格每次处1000元罚款，施工场内不得随地大小便，否则处500-1000元罚款。十二、违约责任1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方违反本合同的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 2、甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，除支付逾期付款的劳务报酬利息外，甲方不承担任何责任。3、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期完工，每延误一日，应向甲方支付￥10000元及以上的违约金；（2）乙方施工质量一次性验收不符合本合同约定的质量标准，二次修复达到合格所产生的一切费用由乙方承担，并向甲方交纳￥30,000元及以上的罚款；（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金￥50,000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本合同。十三、合同生效与终止1、本合同自双方签字或盖章之日起且乙方提交工程质保金后生效，双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经相关单位验收合格后，质保期满，结清余款后本合同即告终止。2、本合同建立在甲方与建设方合同基础上，如甲方与建设方的合同发生变更而造成本工程停建、缓建时，甲方有权单方解除合同，乙方不得因此而发生任何形式的索赔行为。3、无论任何时候，任何原因造成工地停电、停水、甲方材料、机械供应不上或其他原因造成误工、停工、及自然灾害引起的一切损失，甲方均无任何费用补给乙方，乙方不得以任何理由纠缠甲方。4、本合同有未尽事宜，双方另行商订。5、本合同签订时，乙方承诺已仔细阅读本合同的各项内容，同意遵守本合同的各项规定。本合同一式贰份，甲乙双方各一份。十四、其它 本合同签订后三日内，乙方每栋楼向甲方提交工程质保金 万元整，本合同生效；工程 层主体结构完成后，甲方免息返还乙方全部工程质保金。十五、解决合同纠纷的方式本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可向主管部门申请解决，直至向工程所在地的人民法院提起诉讼。附件：劳务承包人应提供机械设施及周转辅材一览表（与合同书具有同等的法律效力）关于按时足额发放民工工资的承诺书（与合同书具有同等的法律效力）建设工程承发包安全管理协议（与合同书具有同等的法律效力）甲方：海南诚信建筑劳务有限公司 乙方： 甲方代表签字： 乙方代表签字： 日期: 身份证号（附身份证复印件）： 电话： 日期:劳务承包人应提供机械设施及周转辅材一览表（包括不限于如下）序号名称备注1圆盘电锯2电钻3手电锯4冲击钻5手电灯6夹具7步步紧8山型卡9螺帽10对拉螺杆11止水螺杆12PVC套管13水泥支撑固定墙厚用14铁钉15铁线16隔离剂17胶带18扫把19铁锹20手推车21手锤22凿子、钻头23撬棍24自用照明灯具及电线电缆25三级配电箱、自用施工机械连接电缆三级配电箱、每台机械设备连接电缆50m内26雨衣、胶鞋及防护用品272829303132关于万宁木棉山莊三期按时足额发放民工工资的承诺书依据国家法律规定，施工单位应当按时足额支付工人工资，这是施工单位必须履行的法定义务。我班组垫资主体结构期间及收到工程进度款后，已按国家规定向我班组的所有民工都足额发放了工资。我班组特此保证：我班组施工的本工程没有拖欠任何民工工资及民工投诉。 以上情况及保证与承诺均为真实，如有虚假，我班组愿承担一切法律责任及后果。如发生民工到贵司索要工资的现象，贵司有权暂停支付工程进度款，我班组并愿按照每人每次5000元的标准向贵司承担违约责任。该违约金在贵司拨付我班组的当期或下期工程款中扣除。如进度款不足抵扣，则在结算中扣除。现场负责人为我班组指定的保证按时足额发放民工工资的第一责任人。我班组及现场负责人在此特向贵司保证及郑重承诺，如有民工到贵司索要工资，根据贵司统计的各现场拖欠工资的工人人数，由现场负责人向贵司承担每人每次3000元的违约责任。该违约金由拖欠工资的现场负责人以个人财产或工程质保金承担。贵司可按照民工签字确认的拖欠工资总额，直接向法院申请对现场负责人的财产包括房产、汽车、现金、银行账户及其他财产等采取冻结、扣押、强制划拨、先予执行、先行给付等法律手段予以抵偿，所拖欠工资的现场负责人还要承担恶意欠薪、诈骗等法律责任。特此保证！ 劳务承包人（签字）： 现场负责人（签字）： 建设工程承发包安全管理协议甲方：武汉宇华云劳务有限公司乙方： 甲方将万宁木棉山莊三期劳务发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家及工程所在地有关法规，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订劳务分包工程合同的同时签订本协议。一、承包工程项目： 1、工程名称：万宁木棉山莊三期 楼 2、工程地点：海南省万宁市万城镇望海大道 3、承包范围：详见劳务分包合同； 4、承包方式：见施工合同； 二、工程项目期限：开工日期： 2016 年 7 月 15 日（具体以甲方通知开工时间为准）竣工日期： 2017 年 4 月 30 日三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、工程所在地和上级劳动保护、安全生产管理部门颁发的有关安全生产、消费工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。 3、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查、指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查处的隐患，乙方必须限期整改。 5、在生产操作过程中的个人防护用品，由