外墙涂料承包合同范本

外墙涂料承包合同范本外墙涂料承包合同范本 外墙涂料 是用于涂刷建筑外立墙面的 那么签订外墙涂 料承包合同需要注意什么呢 以下是在小编为大家整理的外墙涂 料承包合同范文 感谢您的欣赏 外墙涂料承包合同范文篇一外墙涂料承包合同范文篇一 甲方 乙方 甲方将 的外墙涂料工程发包给乙方施工 双方遵循自愿 诚实 信用的原则 为明确甲 乙双方的权利和义务 经协商 一致 订立本合同 一 工程名称 二 工程承包范围及形式 外墙未贴面砖部分的墙 板 线条等 具体按甲方指定的部位 以包工包料承包施工 三 工期 质量 以甲方下发通知为准 质量为合格及以 上 面漆采用多乐士牌漆 四 承包费用及付款方式 1 承包费用及结算方式 按实际施工面积进行结算 单价 38 元 m 每平方米叁拾捌元整 此费用已包含了乙方所有预见 与不可预见的及风险的费用 2 付款方式 外架拆除完毕 合同范围内工程全部施工完 验收合格后 10 天内 付清全部工程价款 中途不预付工程款 五 甲 乙双方责任 一 甲方职责 1 对乙方进行技术交底 2 负责组织验收 二 乙方职责 2 1 所用材料的必须符合质量要求 并提供材料的出厂合格 证 必须严格服从甲方管理人员的安排 工人的食 宿自理 2 施工质量必须符合施工设计 设计变更 施工强制性条 文 施工验收规范要求 3 做好已完的成品保护 4 乙方应严格按安全规程操作 杜绝事故的发生 确保安 全生产 所发生的一切安全事故及责任全部由乙方承担 六 违约责任 1 乙方承包的工程不符合甲方要求的工期 质量时 甲方 有权随时清退乙方 所有费用乙方自己承担 不予结算 2 由于乙方自身原因造成质量缺陷或下料失误 乙方无条 件返工或更换材料 3 乙方应负有对本班组的工人的安全及劳资的全部责任 乙方工人的安全及劳资若有发生纠纷所发生的损失由违约方负 责 七 本合同对双方具有约束力 任何一方违约所发生的损 失由违约方负责 八 本合同自双方签字起生效 至工程款付清当日终止 本合同一式二份 双方各持一份 未尽事宜 协商解决 甲方 乙方 身份证号码 年 月 日 年 月 日 外墙涂料承包合同范文篇二外墙涂料承包合同范文篇二 发包方 以下简称甲方 承包方 以下简称乙方 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑 法 及其他相关法律 行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚 实信用原则 双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致 订立本合同 一 工程概况 1 工程名称 外墙及室内涂料装饰工程 2 工程地点 二 承包方式 包工包料 包脚手架 三 承包内容及价格 本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目 采用 立邦 牌外 墙涂料 调色外墙涂料每平方米 38 00 元 其他外墙涂料每平方 米 35 00 元 内墙楼梯水泥漆每平方米 15 50 元 以上所有单价 不含配套费及税费 所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内 四 施工及质量要求 1 乙方必须严格按现行规范标准施工 分项工程验收要求 达合格以上 2 涂刷质量要求 表面颜色均匀一致 不允许有泛碱 咬 色 和流坠 疙瘩 无砂眼 刷纹 装饰线 分色线 直线度 立面垂直符合允许偏差范围 阴阳角顺直 3 材料要求 底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收 符合要求后使用 4 底漆和面漆按产品说明进行配比施工 5 质量未达到要求者 其返工的工料损失由乙方负责 因 乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责 五 施工工期 1 乙方根据甲方施工进度计划要求 组织劳力 2 施工工期 根据甲方要求 乙方实际情况协商确定 六 结算及付款方式 1 结算方式 内墙涂料工程量按实际展开面积计算 以分 项单价乘以实际工程量结算 2 付款办法 本工程无备料款 按每月经有关部门审核进 度款付至 80 工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并 将有关资料送至甲方 甲方接到上述资料 15 天内审核完毕 按 业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至 97 余款 3 作为质量保修金 待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清 七 安全施工 在施工过程中 乙方应严格按照安全操作规程进行施工 加强施工人员的安全教育管理 采取必须的安全防范措施 如 造成安全事故 一切责任和经济损失由乙方承担 甲方不承担 任何责任 八 甲方职责 1 负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系 2 向乙方提供本工程相应施工图纸壹份 并对乙方进行质 量 安全技术交底 施工中如有图纸设计更改 应及时通知乙 方 否则应予签证 3 甲方应提供现场水 电 费用由甲方负责 提供垂直运 输机械以及提供开升降机专职人员 及时进行技术交底和现场 检查 发现问题及时解决提供水电至施工作业现场 九 乙方职责 除甲方提供的机械设备外 其余的工具均由乙方负责 包括 雨具 严格按施工进度计划组织 确保工程工期和质量 十 附则 1 本合同如有未尽事宜 经双方协商可另行签订补充协议 其补充协议视同本合同 具有同等法律效力 2 本合同一式贰份 甲乙双方各执壹份 3 本合同自签字后生效 至工程竣工验收 工程款项结清 后终止 甲方 乙方 代表 代表 开户行 账号 签订日期 年 月 日 签订日期 年 月 日 外墙涂料承包合同范文篇三外墙涂料承包合同范文篇三 发包方 甲方 承包方 乙方 按照 中华人民共和国经济合同法 建筑安装工程承 包合同条例 及其他有关法律法规的规定 结合本工程具体情 况 甲 乙双方遵循平等 自愿 公平和诚实守信的原则 经 协商达成如下协议 第一条 工程概况 1 1 工程名称 宝杨路配套商品房 1 3 号外墙弹性拉毛涂料 工程 1 2 工程地点 宝杨路 3320 号 1 3 承包范围 1 3 号外墙涂 1 4 承包方式 包工包料 外墙腻子甲方提供 1 5 工期 自接到甲方通知后 10 天 内完成 施工期间需 配合甲方的合理安排 服从甲方管理 1 6 工程质量 合格 1 7 工程面积 暂定 3000m2 竣工后按实计算 1 8 合同价款采用固定单价 单价 浅色 20 60 元 每平方 深色 21 80 元 每平方 合计金额为 人民币 63000 00 元 大 写 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容 另有约定 的除外 1 9 该价格含直接费 间接费 乙方利润 管理费 政策 性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险 责任和义 务的费用 少工程完成后按实际施工面程计算 单价按合同单价 计算 第二条 甲方工作 2 1 指派 周建军 为甲方驻工地代表 负责合同履行 对工 程质量 进度进行监督检查 办理验收 变更 登记手续和其 他事宜 2 2 甲方签订合同后 3 天内向乙方明确施工范围及施工要求 第三条 乙方工作 3 1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底 拟定 施工方案和进度计划 交甲方审定 3 2 乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表 负责合同履行 按要求组织施工 保质 保量 按期完成施工任务 解决由乙 方负责的各项事宜 3 3 严格执行施工规范 安全操作规程 防火安全规定 环 境保护规定 严格按照图纸或作法说明进行施工 做好各项质 量检查记录 参加竣工验收 编制工程结算 3 4 做好施工现场保卫 消防和垃圾清理等工作 并承担相 应费用 3 5 施工中未经甲方同意或有关部门批准 不得随意拆改原 建筑物结构及各种设备管线 3 6 在施工过程中 负责对外立面的铝合金门窗的成品保护 采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料 若有污染要及时清 理 若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责 3 7 工程竣工未移交甲方之前 负责对现场的一切设施和工 程成品进行保护 第四条 关于工期的约定 4 1 乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制 4 2 乙方在合同签订后 3 日内提供施工组织设计 甲方对乙 方的施工组织设计 或方案 和进度计划提出质疑和合理修正时 乙方应在此后 3 天内提供修正的施工组织设计 4 3 非乙方原因造成的工期延误 经双方协商 以经甲方签 证的联系单为准 工期可以顺延 4 4 工程竣工结算时乙方提供发票 甲方出具免税凭证 第五条 关于工程质量及验收的约定 5 1 本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格 标准 施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时 则以建 筑行业装饰标准为准 5 2 甲 乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验 收手续 乙方应提前 24 小时通知甲方验收 甲方若不按时参加 隐蔽工程和中间工程验收 乙方可自行验收 甲方应予承认 若 甲方要求复验时 乙方应按要求办理复验 复验合格 甲方应 承担复验而引起的产品损坏 停工直接费 若乙方没提前 24 小 时通知甲方验收且自行验收 甲方不予承认 甲方要求复验时 乙方应按要求办理复验 无论复验是否合格 甲方不承担应复 验而引起的产品损坏 停工损失 工期不予顺延 5 3 由于乙方原因造成质量事故 其返工费用由乙方承担 工期不予顺延 5 4 工程竣工后 乙方应通知甲方验收 甲方自接到验收通 知 7 日内组织验收 并办理验收 移交手续 如甲方在规定时 间内未能组织验收 需及时通知乙方 另定验收日期 但甲方 应承认竣工日期 并承担乙方的看管费用 第六条 关于工程价款及结算的约定 6 1 支付方式 工程开工后 工程完成至 30 时 支付至合同价的 50 工 程工程全部完成验收后 支付至合同价的 80 全部工程验收合 格且经甲方审定结算后支付至结算价的 95 余款作为保修金 保修金为工程结算价的 5 在工程竣工验收合格满一年后一 次性无息退还 6 2 如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的 由乙方出 具工程联系单 甲方认可确定签字 在决算时按实结算 第七条 关于材料供应的约定 7 1 工程所需材料全部由乙方负责采购 涂料进场后 取小 样送检测 费用由乙方负责 7 2 乙方采购的材料 设备 如不符合质量要求或规格有 差异 应禁止使用 并且对工程造成的损失由乙方负责 第八条 有关安全生产和防火的约定 8 1 乙方提供的施工图纸或作法说明 应符合 中华人民 共和国消防条例 和有关防火设计规范 8 2 乙方在施工期间应严格遵守 建筑安装工程安全技术 规程 建筑安装工人安全操作规程 中华人民共和国 消防条例 和其它相关的法规 规范 8 3 由于甲方确认的图纸或作法说明 违反有关安全操作 规程 消防条例和防火设计规范 导致发生安全或火灾事故 甲方应承担由此产生的一切经济损失 8 4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程 消防条例 导致发生安全或火灾事故 乙方应承担由此引发的 一切经济损失 第九条 争议与违约责任 9 1 违约 1 工期 施工过程中由于乙方原因造成工期延误 每逾期 一天 须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金 并承担因此 给甲方造成的一切损失 如乙方不按本条款执行 甲方有权从 乙方工程款中直接扣除 因甲方原因造成工期延误 经甲方确认 后 工期相应顺延 但甲方不承担任何费用 2 产品质量 如乙方提供的产品经检验质量不合格的 乙 方除应立即调换合格产品外 还应按不合格产品价款的 向甲 方支付违约金 如因此造成工期延误的 乙方还应承担相应的 违约责任 3 工程质量 如因乙方原因引起工程质量不合格 以甲方 设计单位 等书面确认为准 乙方必须立即整改 直至质量达 到合格为止 同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金 因此给甲方造成其他损失的 乙方应据实赔偿 4 付款 如甲方无故延迟支付工程款 经乙方合理催告后 仍未支付的 则每逾期一天 应按逾期未付款项的 向乙方支 付违约金 9 2 争议 1 双方约定 在合同履行过程中产生争议时 各方协商解 决 协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决 2 对于不存在争议的部分 各方在诉讼期间仍应继续履行 在人民法院判决 裁定前乙方不