(浙大远程)建设法规与合同管理(在线作业及考试选择题)

建设法规与合同管理课程自我测试 1 单选题 1 根据 标准施工合同 采用公式法调价方式考虑 市场价格浮动对合同价的影响 仅适用于工程量清单中 的 部分 A 单价支付 B 工程材料费用 C 总价支付 D 人工费用 正确答案 A 2 关于招标方式的说法 正确的是 A 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法 人或者其他组织投标 B 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请 5 个以 上特定法人或者其他组织投标 C 省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的 经省级人民政府批准可以进行邀请招标 D 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的 项目一律公开招标 正确答案 C 3 适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术 性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是 A 最低价法 B 经评审的最低投标价法 C 综合评估法 D 评议法 正确答案 B 4 下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法 中 正确的是 A 最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金 B 最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金 C 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资的的比 例乘以直接经济损失 D 赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额 的比例乘以直接经济损失 正确答案 D 5 主要包括工程勘察设计 施工准备 工程施工 生 产准备等环节工作的是基本建设程序中的 A 决策分析阶段 B 建设准备阶段 C 建设实施阶段 D 工程终结阶段 正确答案 C 6 不得违法限制或者排斥本地区 本系统以外的法 人或者其他组织参加投标 遵循的是招标投标中的 原 则 A 公开 B 公平 C 公正 D 诚实信用 正确答案 B 7 因依法修改城乡规划 给被许可人合法权益造成损 失的 应当依法给予 A 困难补助 B 生活补助 C 补偿 D 赔偿 正确答案 C 8 事故调查组应当自事故发生之日起 日内提交事故 调查报告 特殊情况下 经负责事故调查的人民政府批 准 提交事故调查报告的期限可以适当延长 但延长的 期限最长不超过 60 日 A 30 B 60 C 90 D 120 正确答案 B 9 下列关于评标委员会的说法 错误的是 A 评标委员会不得私下接触投标人 B 评标委员会经过评审 认为所有投标都不符合招标文 件的要求 可以否决所有投标 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的 视为不同 意评标结果 D 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含 义不明确 有明显文字或计算错误的内容作出必要澄清 说明 正确答案 C 10 根据 建筑法 及相关法规 下列工程中应当办 理施工许可证的是 A 国务院批准开工报告的工程 B 大型市政基础设施工程 C 建筑面积 200m2 的农民自建低层住宅 D 工程投资额为 25 万元的工程 正确答案 B 11 城市 镇总体规划的规划期限一般为 年 A 15 B 20 C 25 D 30 正确答案 B 12 在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要 求进行事先约定 在施工过程中 承包商采用了易燃材 料 业主对此产生异议 根据 解释 承包商应当采用 防火阻燃材料进行装修 A 词句 B 整体 C 合同目的 D 交易习惯 正确答案 C 13 由于第三方原因造成的损失 承包商应向 进行索 赔 A 业主 B 工程师 C 第三方 D 代理人 正确答案 A 14 下列建设项目中 属于依法应当进行公开招标范 围的是 A 涉及国家安全 国家机密的项目 B 使用各级财政预算资金的项目 C 使用企事业单位自有资金的项目 D 使用上市公司资金的项目 正确答案 B 15 根据 建设工程质量保证金管理暂行办法 全部 或部分使用政府投资的建设项目 按工程价款结算总额 左 右的比例预留保证金 A 3 B 5 C 10 D 15 正确答案 B 16 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 委托人与违约承包人解除合同后 监理人完成的 善后工作属于 A 正常工作 B 本职工作 C 额外工作 D 附加工作 正确答案 D 17 根据 标准设计施工总承包招标文件 2012 年版 中的 合同条款及格式 符合专用合同条款约定的开始 工作条件的 监理人应提前 向承包人发出开始工作 通知 A 7 天 B 14 天 C 28 天 D 一个月 正确答案 A 18 材料设备采购招标中 划分采购合同的原则是 A 符合采购资金的到位计划和周转计划 充分考虑计划 实施的风险 B 有利于吸引较多投标人参加竞争 降低价格 保证供 货质量和时间 C 充分考虑供货的市场价格浮动 减少价格波动对采购 成本的影响 D 全面考虑供货 仓储和运输能力 减少运输规划 提 高仓储能力 正确答案 B 19 根据 标准施工合同 投保工程一切险的保险金 额不足以赔偿实际损失时 差额部分应由 进行补偿 A 发包人 B 承包人 C 合同条款确定的该风险责任人 D 造价咨询机构 正确答案 C 20 下列关于投标联合体资格条件的说法 正确的是 A 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即 可 B 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件 D 由不同专业的单位组成联合体 按照资质等级较低的 单位确定其资质等级 正确答案 C 21 根据 标准施工合同 因承包人原因逾期竣工时 承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价 的 A 1 B 2 C 3 D 5 正确答案 C 22 征地 拆迁 报建 属于 阶段的工作 A 项目建议书阶段 B 可行性研究阶段 C 建设准备阶段 D 建设实施阶段 正确答案 C 23 工程勘察合同是指根据建设工程的要求 查明 分析 评价建设场地的 编制建设工程勘察文件而订 立的协议 A 地质地理环境特征 B 岩土工程条件 C 地质地理环境特征和地下水分布情况 D 地质地理环境特征和岩土工程条件 正确答案 D 24 工程监理招标的标的是 A 监理酬金 B 监理设备 C 监理人员 D 监理服务 正确答案 D 25 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工 程勘察 设计文件时 应当首先报经 批准 A 原设计单位 B 原审批单位 C 原备案部门 D 建设行政管理部门 正确答案 B 26 DB 模式中的价格清单是指各阶段的 清单价格 费用的总和为签约合同价 A 计划费用 B 实际费用 C 调整费用 D 计划或实际费用 正确答案 A 27 进行总承包的工程 在项目实施阶段 由 承担实 施过程的主要风险 A 承包人 B 业主 C 监理人 D 承包人和业主 正确答案 A 28 索赔具有 没有 只有实际发生了经济损失或 工期损害 一方才能向对方索赔 而违约具有 不仅限 于补偿实际损失 还会要求双倍或更高的赔偿 以下选 项正确的是 A 惩罚性 补偿性 补偿性 B 补偿性 惩罚性 惩罚性 C 补偿性 惩罚性 补偿性 D 惩罚性 补偿性 惩罚性 正确答案 B 29 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 当发生 情况时 监理人有权向委托人发出 解除合同的通知 A 执行监理业务的时间超过合同内约定的时间 B 委托人未批准监理单位更换总监理工程师的要求 C 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理 酬金付款 D 由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停 6 个月 正确答案 D 30 根据 建设工程设计合同示范文本 房屋建筑工 程 GF 2015 0209 工程施工前 需向承包人进 行设计交底 A 委托人 B 设计人 C 工程师 D 发包人 正确答案 B 31 在我国建设程序中 通过多方案比较 提出评价 意见 推荐最佳建设方案 的阶段是 A 项目建议书阶段 B 可行性研究阶段 C 初步设计阶段 D 建设前期准备工作阶段 正确答案 B 32 法律关系主体与客体的变更 A 必然导致权利的增加 B 必然导致义务的增加 C 必然导致内容的变更 D 不会导致权利义务的变更 正确答案 C 33 对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件 A 归入无效投标书 B 不再进入详细评审 C 仍属于有效投标书 D 予以淘汰 正确答案 C 34 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 对监理人职责的规定中 不包括 A 对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意 见 B 当委托人与承包人之间发生合同争议时 协助委托人 与承包人协商解决 C 当委托人与监理人协商达不成一致时 作为独立第三 方公正地作出处理决定 D 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁 或人民法院审理时 作为证人提供必要的证明资料 正确答案 C 35 下列工程建设项目可以不进行招标的是 A 关系社会公共利益 公众安全的公用事业项目 B 全部或部分使用国家融资的项目 C 利用扶贫资金实行以工代赈 需要使用农民工的工程 建设项目 D 需要采用专利或者专有技术的工程建设项目 正确答案 C 36 建设单位应当自领取施工许可证之日起 个月内开 工 A 3 B 6 C 9 D 12 正确答案 A 37 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程 作业过程中 体育馆屋顶突然坍塌 压死 2 人 重伤 11 人 根据 生 产安全事故报告和调查处理条例 该事故属于 A 特别重大事故 B 重大事故 C 一般事故 D 较大事故 正确答案 D 38 根据 标准施工合同 缺陷责任期满承包人提交 最终结清单前 仍有权提出索赔要求 索赔的原因应是 在 发生的事项 A 施工期间 B 竣工验收期间 C 缺陷责任期间 D 合同有效期间 正确答案 C 39 根据 标准施工合同 关于监理人指示的说法 错误的是 A 发布指示前与当事人双方协商 尽量达成一致 B 监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务 C 监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利 D 监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务 正确答案 D 40 因承包人的原因造成工程施工进度滞后的 属于 的延期 承包人不应承担任何责任的延误 是的延期 以下选项正确的是 A 不可原谅 可原谅 B 不可原谅 不可原谅 C 可原谅 不可原谅 D 可原谅 可原谅 正确答案 A 41 根据 标准施工合同 不属于施工合同履行中 不利物质条件 的是 A 不利地质条件 B 不利水文条件 C 有毒作业环境 D 不利气候条件 正确答案 D 42 根据 标准施工合同 履约担保和预付款担保采 用的担保形式是 A 均采用无条件担保 B 分别采用无条件担保和有条件担保 C 均采用有条件担保 D 分别采用有条件担保和无条件担保 正确答案 A 43 施工现场安全防护制度中 关于施工现场生活区 作业环境的要求 下列说法错误的是 A 施工现场的办公 生活区与作业区分开设置 并保持 安全距离 B 施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证 C 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求 D 必要时可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 正确答案 D 44 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 附录 A 是用来明确约定 A 相关服务工作内容和范围 B 项目监理机构人员及其职责 C 项目监理设备配置数量和时间 D 监理服务酬金及支付时间 正确答案 A 45 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设 项目 以划拨方式提供国有土地使用权的 建设单位在 报送有关部门批准或者核准前 应当向城乡规划主管部 门申请核发 A 选址意见书 B 建设用地规划许可证 C 建设工程规划许可证 D 规划条件通知书 正确答案 A 46 根据 建设工程设计合同示范文本 房屋建筑工 程 GF 2015 0209 委托设计的工程中 如果有部分 属于外商提供的设计 如大型设备采用外商供应的设备 而需使用外商提供的制造图纸 应负责对外商的设 计资料进行审查 并负责该合同项目的设计联络工作 A 发包人 B 设备安装承包商 C 设计人 D 监理工程师 正确答案 C 47 根据 标准施工合同 施工准备阶段设计交底应 由 组织 A 设计人 B 监理人 C 发包人 D 总承包人 正确答案 C 48 根据 标准设计施工总承包招标文件 2012 年版 中的 合同条款及格式 发包人同意承包人分包的 承 包人应向 提交分包合同副本 A 发包人 B 监理人 C 发包人和监理人 D 发包人或监理人 正确答案 C 49 根据 标准设计施工总承包招标文件 2012 年版 中的 合同条款及格式 承包人对总监理工程师授权的 监理人员发出的指示有疑问时 可在该指示发出的内向 总监理工程师提出书面异议 总监理工程师应在内对该 指示予以确认 更改或撤销 以下选项正确的是 A 48 小时 48 小时 B 24 小时 24 小时 C 36 小时 36 小时 D 24 小时 48 小时 正确答案 A 50 关于招标程序和要求的说法 正确的是 A 依法必须进行招标的项目 招标人必须委托有资质的 招标代理机构办理招标事宜 B 招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款 C 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的 应当先履行审批手续 获得批准 D 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的 应当重新发布经过澄清或者修改的招标文件 正确答案 C 51 城乡规划法 所称城乡规划 包括城镇体系规划 城市规划 镇规划及 A 区规划 B 村庄规划 C 乡规划 D 乡规划和村庄规划 正确答案 D 52 评标委员会由招标人的代表和有关技术 经济等 方面的专家组成 人数为人以上单数 其中技术 经济 等方面的专家不得少于总数的 正确的选项是 A 3 1 2 B 3 2 3 C 5 1 2 D 5 2 3 正确答案 D 53 根据 建设工程设计合同示范文本 房屋建筑工 程 GF 2015 0209 设计合同中约定的费用如为估算 设计费 需按批准的 核算设计费 A 扩大的初步设计概算 B 施工图预算 C 地质地理环境特征和地下水分布情况 D 地质地理环境特征和岩土工程条件 正确答案 D 54 建设工程监理投标文件的核心是 A 监理实施细则 B 监理大纲 C 监理服务报价单 D 监理规划 正确答案 B 55 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 关于委托人义务 正确的是 A 在监理过程中 不得泄露委托人申明的秘密 B 对建设工程有关事项和工程设计提出建议 C 负责合同的协调管理工作 D 在双方议定的时间内 免费向监理人提供与工程有关 的监理服务所需要的工程资料 正确答案 D 56 以下关于主合同和从合同的关系描述中 错误的 是 A 主合同和从合同并存时 两者发生互补作用 B 主合同无效或者被撤销时 从合同也将失去法律效力 C 从合同无效或者被撤销时 一般将影响主合同的法律 效力 D 从合同无效或者被撤销时 一般不影响主合同的法律 效力 正确答案 C 57 建设工程质量管理条例 规定 建设单位将建设 工程发包给不具有相应资质等级的勘察 设计 施工单 位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的 责令改正 处 的罚款 A 工程合同价款 1 以上 2 以下 B 5 万元以上 10 万元以下 C 20 万元以上 50 万元以下 D 50 万元以上 100 万元以下 正确答案 D 58 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起 到 止 A 完成监理合同约定的监理工作之日 B 签订监理合同时约定的结束日 C 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D 完成正常监理工作和附加监理工作之日 正确答案 C 59 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 对于非招标的监理工程 除专用条件另有约定外 下列合同文件解释顺序正确的是 A 通用条件 协议书 委托书 B 委托书 通用条件 协议书 C 委托书 协议书 通用条件 D 协议书 委托书 通用条件 正确答案 D 60 施工过程中最高的行为准则是 A 合同 B 事实 C 法律 D 建筑法 正确答案 A 61 安全生产事故隐患报告义务 主要是 的安全责任 A 建设单位 B 勘察 设计单位 C 监理单位 D 施工单位 正确答案 C 62 某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议 该酒楼包括 2 个大厅 20 个包厢和 1 个歌舞厅 在签订 的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具 体规定 在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅 和包厢在内的工程的装修要求 对歌舞厅未作要求 根 据 规则 应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修 A 对合同条款起草人不利 B 主张合同有效的解释优先 C 排他 D 同类相容 正确答案 C 63 建设单位应当在建筑工程开工前 申请领取施工 许可证 建设行政主管部门应当自收到申请之日起 日 内 对符合条件的申请颁发施工许可证 A 7 B 15 C 28 D 30 正确答案 B 64 事故发生后 事故调查应由设区的市级人民政府 组织事故调查组进行调查的事故是 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 正确答案 C 65 合同法 规定 债权人自知道撤销事由之日起 年内或者债务人的行为发生之日起 年内 没有行使 撤销权的 该撤销权消灭 正确选项是 A 1 2 B 2 5 C 1 5 D 2 6 正确答案 C 66 以下说法正确的是 A 违约事件的发生 不一定在合同文件中有约定 B 发生不可抗力可以免除追究当事人的违约责任 C 索赔事件的发生 必定是合同当事人一方引起的 D 监理人未能按照合同约定完成工作不视为发包人违约 正确答案 B 67 工程总承包是指工程总承包企业受业主委托 按 照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工 试运 行等实行 的承包 A 全过程 B 若干阶段 C 全过程或若干阶段 D 设计和施工阶段 正确答案 C 68 根据 标准施工合同 承包人需要变动保险合同 条款时 正确的处理方式是 A 直接与保险人协商一致后 并通知发包人 B 直接与保险人协商一致后 并通知监理人 C 应事先征得发包人同意 并通知监理人 D 应事先征得监理人同意 并通知发包人 正确答案 C 69 建设工程质量管理条例 对最低保修期限作出规 定 正常使用条件下 屋面防水工程的最低保修期限为 年 A 2 B 5 C 8 D 合理使用年限 正确答案 B 70 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 是 的 安全生产责任 A 建设单位 B 勘察 设计单位 C 物资供应单位 D 施工单位 正确答案 D 71 根据 标准施工合同 下列属于监理人在工程施 工准备阶段职责的是 A 组织施工图设计交底 B 审查承包人质量管理体系 C 组织专项施工方案论证 D 审查暂估价及暂列金额 正确答案 B 72 合同结算 是指合同约定的 终止后 承包人已按 合同规定完成全部剩余工作且质量合格的 发包人与承 包人结清全部剩余款项的活动 A 竣工后检验 B 缺陷责任期 C 交付期 D 竣工试验 正确答案 B 73 履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己 的债务 只是延期履行自己的债务的是 A 同时履行抗辩权 B 后履行抗辩权 C 违约救济权 D 不安抗辩权 正确答案 A 74 甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程 分包合同 在建设单位组织竣工验收时 发现该专业工 程质量不合格 关于该专业工程质量责任的说法 正确 的是 A 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D 甲对建设单位承担主要责任 乙承担补充责任 正确答案 C 75 下列情形中 属于监理人不履行合同义务的是 A 无正当理由单方解除合同 B 未按规范程序进行监理 C 未能及时发出相关指令 导致工程实施进程发生重大 延误或混乱 D 未完成合同约定范围内的工作 正确答案 A 76 是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务 的一方当事人 届期未履行债务或履行债务严重不符合 约定条件时 相对人为保护自己的到期利益或为保证自 己履行债务的条件而中止履行合同的权利 A 同时履行抗辩权 B 不安抗辩权 C 后履行抗辩权 D 保证履约抗辩权 正确答案 C 77 根据 标准施工合同 关于承包人施工安全责任 的说法 正确的是 A 承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措 施计划 B 合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担 安 全作业环境所需费用由发包人承担 C 承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任 D 因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包 人自行承担 正确答案 A 78 交钥匙总承包是 业务和责任的延伸 最终是向业 主提交一个满足使用功能 具备使用条件的工程项目 A DB B EPC C EP D PC 正确答案 B 79 以下有关合同变更后的效力的描述中 错误的是 A 变更后的合同部分 原有的合同失去效力 当事人应 当按照变更后的合同履行 B 合同的变更只对合同未履行部分有效 不对合同中已 经履行部分产生效力 C 合同的变更不产生追溯力 D 合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利 正确答案 D 80 某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝 土 施工方对此专门提出的索赔为 A 单项索赔 B 默示索赔 C 综合索赔 D 明示索赔 正确答案 A 81 法律效力等级是正确适用法律的关键 下述法律 效力排序正确的是 A 行政规章 宪法 行政法规 地方性法规 B 法律 行政法规 地方政府规章 地方性法规 C 行政法规 部门规章 地方性法规 地方政府规章 D 宪法 法律 行政法规 地方政府规章 正确答案 D 82 保证安全生产投入 是 的安全责任 A 建设单位 B 勘察 设计单位 C 监理单位 D 施工单位 正确答案 A 83 建设工程质量管理条例 规定 施工单位不履行 保修义务或者拖延履行保修义务的 责令改正 处 的 罚款 并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿 责任 A 工程合同价款 2 以上 4 以下 B 5 万元以上 10 万元以下 C 10 万元以上 20 万元以下 D 20 万元以上 50 万元以下 正确答案 C 84 建筑法 规定 从事建筑活动的专业技术人员 应当依法取得 的范围内从事建筑活动 A 相应的专业毕业证书 并在其专业领域涉及 B 相应的职称证书 并在其职称等级对应 C 相应的执业资格证书 并在执业资格证书许可 D 相应的继续教育证明 并在其接受继续教育 正确答案 C 85 施工索赔的处理通常包括以下环节 意向通知 证据资料准备 索赔报告的编写 提交索赔报告 索 赔报告评审 谈判解决 争端的解决 正确的处理程序 是 A B C D 正确答案 B 86 建设法规体系由很多不同层次的法规组成 下列 选项中不属于建设法规的是 A 浙江省城乡规划管理条例 B 北京市建筑工程施工许可办法 C 浙江省高级人民法院发布的工程案件判例 D 工程建设标准 正确答案 C 87 按照工程建设阶段分类 工程合同可分为 A 勘察合同 设计合同和施工合同 B 监理合同 担保合同和施工合同 C 设计合同 监理合同和施工合同 D 担保合同 设计合同和施工合同 正确答案 A 88 以下不属于代位权成立条件的是 A 债务人对第三人享有债权 B 债务人实施了处分财产的法定行为 C 债务人的行为对债权人造成损害 D 债务人不行使债权 有造成债权消失或者丧失的危险 正确答案 B 89 在提存期间 发生一切的提存物的毁损 灭失的 风险由 承担 A 提存机关 B 债权人 C 债务人 D 债权人与提存机关共同 正确答案 B 90 根据 标准施工合同 合同进度计划 是指 A 承包人投标书内提交的进度计划 B 施工准备阶段承包人编制的进度计划 C 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划 D 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划 正确答案 C 91 以下不属于合同法律关系客体的是 A 行为 B 事件 C 物 D 智力成果 正确答案 B 92 在工程项目合同体系中处于主导地位的合同是 A 保险合同 B 施工承包合同 C 工程设计合同 D 贷款合同 正确答案 B 93 根据 建设工程勘察合同 示范文本 GF 2016 0203 勘察合同实行定金或预付款的 双方应在专用合 同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额 支付时间应不迟于约定的开工日期前 天 A 7 B 14 C 21 D 一个月 正确答案 A 94 根据我国现行法律规定 一般建设项目按和两个 阶段进行设计 正确选项是 A 初步设计 技术设计 B 初步设计 总体设计 C 初步设计 施工图设计 D 总体设计 施工图设计 正确答案 C 2 多选题 95 依照 工程建设项目招标范围和规模标准规定 必须通过招标投标选择承包人的项目范围内 总投资低 于 3000 万元人民币 但单项合同估算价达到 的 也必 须进行招标 A 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的 B 重要设备 材料等货物的采购 单项合同估算价在 100 万元人民币以上的 C 施工单项合同估算价在 500 万元人民币以上的 D 重要设备 材料等货物的采购 单项合同估算价在 150 万元人民币以上的 E 勘察 设计 监理等的服务采购 单项合同估算价在 50 万元人民币以上的 正确答案 ABE 96 以下属于索赔证据基本要求的是 A 唯一性 B 及时性 C 全面性 D 真实性 E 有效性 正确答案 BCDE 97 根据 建设工程设计合同示范文本 房屋建筑工 程 GF 2015 0209 在设计合同的履行中 发包人因 非设计人原因要求终止或解除合同的 则 A 设计人未开始设计工作的 退还发包人已付的定金 B 设计人未开始设计工作的 不退还发包人已付的定金 C 设计工作不足一半时 按该阶段设计费的一半支付设 计费 D 设计工作超过一半时 按实际完成的工作量支付设计 费 E 设计工作超过一半时 按该阶段设计费的全部支付设 计费 正确答案 BCE 98 世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法 除 投标价外的评审要素还应有 A 运输费用 B 技术性能 维修 运行费 C 售后服务 D 标准备件 E 企业财务状况及银行信用 正确答案 ABCD 99 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 需要在协议书中约定的内容有 A 监理合同文件组成 B 总监理工程师 C 监理与相关服务酬金 D 合理化建议奖励金额的确定方法 E 监理与相关服务期限 正确答案 BCE 100 以下属于施工投标策略的有 A 不平衡报价 B 多方案报价 C 无利润算标 D 增加建议方案 E 以缩短工期为承诺 正确答案 ABCD 101 根据 建设工程勘察合同 示范文本 GF 2016 0203 发包人的义务包括 A 应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料 B 应以书面形式或口头形式向勘察人明确勘察任务及技 术要求 C 应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件 D 应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道 E 应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支 付安全生产防护费用 正确答案 A C D E 102 下列属于城市总体规划 镇总体规划的强制性内 容的有 A 规划区范围 规划区内建设用地规模 B 基本农田和绿化用地 C 禁止 限制和适宜建设的地域范围 D 防灾减灾 E 水源地和水系 正确答案 ABDE 103 以下属于 合同法 中所述的合同法律特征的是 A 合同是两个以上当事人意思表示一致的协议 B 合同是一种民事法律行为 C 合同是一种行政法律行为 D 合同以设立 变更 终止身份关系为目的 E 合同以设立 变更 终止民事权利义务关系为目的 正确答案 A B E 104 工程施工管理具体包括 等几方面的内容 A 施工调度 B 施工准备 C 施工安全 D 文明施工 E 环境保护 正确答案 ACDE 105 工程索赔的依据有 A 工程检验报告 B 工程进度计划 C 施工合同文本及附件 D 施工许可证 E 招标文件 正确答案 ABCE 106 下列属于监理人应履行职责的有 A 及时处置委托人 施工承包人及有关各方的意见和要 求 B 按仲裁机构或法院要求提供必要的证明材料 C 处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜 D 要求施工承包人调换其不能胜任本职工作的人员 E 协调工程建设中所有外部关系 正确答案 ABCD 107 根据 建设工程勘察合同 示范文本 GF 2016 0203 勘察合同履行过程中 勘察承包人应做到 A 提出勘查技术要求 B 勘查进度符合合同规定 C 自行解决勘察现场的土地使用和通道 D 勘察成果质量符合规范及合同的约定 E 勘察中的漏项及时予以勘察 但由此支出的费用由发 包人承担 正确答案 BD 108 招标活动中必须遵循的公开原则是指 A 给所有投标人同等的信息量 B 招标活动信息公开 C 开标活动公开 D 评标标准公开 E 定标结果公开 正确答案 BCDE 109 根据 标准施工合同 履约担保和预付款担保 的主要区别有 A 担保的方式不同 B 担保的金额不同 C 担保的期限不同 D 担保的作用不同 E 被担保的主体不同 正确答案 BCD 110 根据 标准设计施工总承包招标文件 2012 年 版 中的 合同条款及格式 下列关于设计施工总承包 合同模式下分包合同的说法错误的是 A 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义 分别转包给第三人 B 发包人已同意投标文件中说明的分包 分包工作不需 要经发包人同意 C 承包人不得将设计和施工的主体 关键性工作的施工 分包给第三人 D 分包人的资质能力不需要经过监理人审查 E 发包人同意分包的工作 承包人应向发包人和监理人 提交分包合同副本 正确答案 BD 111 根据 标准施工合同 履约担保的特点有 A 担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止 B 采用无条件担保方式 C 能快速解决承包方严重违约对施工的影响 D 能降低发包人合同风险 E 有助于加强发包人的履约责任心 正确答案 AB 112 工程监理合同生效后 出现 情况致使监理人不 能完成全部或部分工作 合同终止后的善后工作以及恢 复服务的准备工作应为附加工作 A 因委托人原因致使监理人服务的工程被迫终止 B 因委托人原因致使被监理合同终止 C 因监理人原因致使监理合同终止 D 因施工承包人原因致使被监理合同终止 实施工程需 要更换施工承包人 E 不可抗力原因致使被监理合同暂停履行或终止 正确答案 ABDE 113 按索赔发生的原因 索赔可分为 A 工程延期索赔 B 工程变更索赔 C 工程加速索赔 D 道义索赔 E 意外风险和不可预见因素索赔 正确答案 ABCE 114 下列关于邀请招标的说法 正确的是 A 邀请招标相比于公开招标更有利于获得最优报价 B 邀请招标相比于公开招标更节省成本 C 邀请的投标人不应少于 3 个 D 邀请招标适用于涉及国家安全 适宜招标但不宜公开 招标的项目 正确答案 BCD 115 下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是 A 减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查力度 B 设计方案最优 C 可以减少设计变更 D 减少承包人的索赔 E 建设周期长 正确答案 ACD 116 下列工程建设国家标准中 属于强制性标准的有 A 勘察 规划 设计等通用的综合标准 B 施工 验收等重要的通用的质量标准 C 重要的通用的实验和评定方法等标准 D 通用的有关安全 卫生和环境保护的标准 正确答案 ABCD 117 建设工程安全生产管理条例 规定 违反本条 例的规定 施工起重机械和整体提升脚手架 模板等自 升式架设设施安装 拆卸单位有下列 行为的 责令限 期改正 处 5 万元以上 10 万元以下的罚款 情节严重的 责令停业整顿 降低资质等级 直至吊销资质证书 造 成损失的 依法承担赔偿责任 A 未编制拆装方案 制定安全施工措施的 B 未由专业技术人员现场监督的 C 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的 D 未经监理工程师验收合格 擅自投入使用的 E 未向施工单位进行安全使用说明 办理移交手续的 正确答案 A B C E 118 根据 建设工程设计合同示范文本 房屋建筑工 程 GF 2015 0209 发包人应向设计人提出的项目设 计要求有 A 合理使用年限要求 B 限额设计的要求 C 设计费用要求 D 地质地理环境特征和地下水分布情况 E 地质地理环境特征和岩土工程条件 正确答案 A B D 119 根据 建设工程质量管理条例 下列行为中属 于建设单位应当被责令改正 处 20 万元以上 50 万元以 下罚款的有 A 迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B 任意压缩合理工期的 C 未按照国家规定办理工程质量监督手续的 D 施工图设计文件未经审查或者审查不合格 擅自施工 的 E 欠付工程款数额较大的 正确答案 A B C D 120 根据 标准设计施工总承包招标文件 2012 年 版 中的 合同条款及格式 设计施工总承包合同模式 下 无论承包人复核时发现与否 由于 资料错误 导致承包人增加费用或延误工期 均由发包人承担 并 向承包人支付合理利润 A 对工程的工艺安排 B 试验和检验标准 C 发包人要求中引用的原始数据和资料 D 承包人可以核实的数据 E 对某工程部分功能的要求 正确答案 ABCE 121 下列关于分包的说法中 正确的有 A 分包人直接对建设单位负责 B 中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非 关键性工作分包给他人完成 C 经招标人同意 中标人将中标项目的非关键性工作分 包给他人完成 D 经招标人同意 接受分包的人可将项目再次分包给他 人 E 中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分 非主体工程分包给他人完成 正确答案 C E 122 根据 建设工程监理合同 示范文本 GF 2012 0202 下列属于监理人需要完成的基本工作内容 的是 A 主持工程竣工验收 B 编制工程竣工结算报告 C 检查施工承包人的试验室 D 验收隐蔽工程 分部分项工程 E 主持召开第一次工地会议 正确答案 CD 123 合同风险评价主要包括 A 风险的辨识 B 风险的比较 C 风险的评估 D 风险的选择 E 风险的判断 正确答案 AC 124 广义上的合同是指以确定权利 义务为内容的协 议 除了包括民事合同外 还包括 等 A 债权合同 B 行政合同 C 劳动合同 D 身份合同 E 经济合同 正确答案 BC 125 下列不属于 建筑法 调整对象的是 A 各类房屋建筑的建筑活动 B 水利工程的发包与承包活动 C 农民自建低层住宅的建筑活动 D 古建筑等的修缮 E 抢险救灾等工程的建筑活动 正确答案 CDE 126 下列各项权利中 属于施工作业人员安全生产权 利的是 A 检举权 B 控告权 C 批评权 D 接受安全教育培训的权利 E 危险报告权 正确答案 ABC 127 根据建设部 关于培养发展工程总承包和工程项 目管理企业的指导意见 以下属于工程总承包的有 A BOT B EPC C DB D E P E CM 正确答案 BCD 128 勘察投标书的评标内容主要包括 A 勘察方案是否合理 B 勘察技术水平是否先进 C 勘察进度快慢 D 报价是否合理 E 投入 产出经济效益比较 正确答案 ABD 129 不可抗力是指 的客观情况 A 不能判断 B 不可改变 C 不能预见 D 不能避免 E 不能克服 正确答案 CDE 130 根据 标准施工合同 合同协议书中需要明确 填写的内容有 A 签约合同价 B 合同工期 C 双方义务 D 质量标准 E 项目经理 正确答案 ABDE 131 根据 标准施工招标文件 标准施工合同中给 出的合同附件格式 包括 A 合同协议书 B 通用条款 C 专用条款 D 履约保函 E 预付款保函 正确答案 ABE 132 总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是 一个规定的金额 即总价 的合同 又称闭口合同 包 干合同 根据工程合同总价变化的可能性 可进一步分 为 另外还有管理费总价合同 A 固定总价合同 B 调值总价合同 C 固定工程量总价合同 D 纯总价合同 E 估计工程量总价合同 正确答案 ABC 133 根据 标准施工合同 关于暂估价的说法 正 确的有 A 暂估价中涉及的专业工程一定会实施 B 暂估价是签约合同价的组成部分 C 暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标 D 暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定 E 暂估价金额由监理人控制使用 正确答案 ABD 134 承包商的索赔要求成立必须同时具备 A 与合同相比较已经造成了承包人工程项目成本的额外 支出或直接工期损失 B 造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的行为 责任 C 按合同规定不应由承包商承担的风险 D 承包商提供的证据足以支持自己的主张 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和 索赔报告 正确答案 ABCE 135 根据 建设工程质量管理条例 下列选项属于 建设工程竣工验收应当具备的条件的是 A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B 有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 C 有完整的技术档案和施工管理资料 D 有工程使用的主要建筑材料 建筑构配件和设备的进 场试验报告 E 有建设单位签署的工程保修书 正确答案 A C D 136 建设法规的作用是 A 建立建设活动行为规范 B 规范指导建设行为 C 保护合法建设行为 D 规范建设活动商业行为 E 处罚违法建设行为 正确答案 BCE 137 合同成立的条件包括 A 订立主体存在双方或者多方当事人 B 合同的订立符合法律规定 C 对主要条款达成合意 D 合同按规定办理了批准 登记手续 E 合同按约定办理公正 鉴证手续 正确答案 AC 138 施工作业人员应当享有的安全生产权利有 A 获得防护用品权 B 获得保险赔偿权 C 拒绝违章指挥权 D 安全生产决策权 E 紧急避险权 正确答案 ABCE 139 下列属于乡规划 村庄规划的内容的有 A 确定规划区范围 B 农村生产 生活服务设施 公益事业等各项建设的用 地布局 建设要求 C 对耕地等自然资源和历史文化遗产保护 防灾减灾等 的具体安排 D 绿地和公共活动场地的规划设计 E 本行政区域内的村庄发展布局 正确答案 A B C E 140 依法必须进行施工招标的工程建设项目 可以采 用邀请招标的情形有 A 项目受自然地域环境限制 只有少数潜在投标人可供 选择 B 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C 涉及国家安全 国家秘密或者抢险救灾 适宜招标且 不宜公开招标 D 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术 E 在建工程追加附属小型工程或者主体加固工程 正确答案 ABC 141 组织编制机关可按照规定的权限和程序修改省域 城镇体系规划 城市总体规划 镇总体规划的情形有 A 上级人民政府制定的城乡规划发生变更 提出修改规 划要求的 B 行政区划调整确需修改规划的 C 因国务院批准重大建设工程确需修改规划的 D 经评估确需修改规划的 E 地区经济发展规划调整的 正确答案 A B C D 142 合同解除有两种方式 即约定解除和法定解除 其中的约定解除包括 A 不可抗力解除 B 约定解除 C 违约解除 D 其他解除权 E 协议解除 正确答案 BE 143 合同法律关系主体的种类包括 A 自然人 B 法人 C 经济人 D 社会人 E 其他组织 正确答案 ABE 144 单价合同包括哪几种形式 A 固定工程量单价合同 B 估计工程量单价合同 C 调值单价合同 D 纯单价合同 E 单价与包干混合式合同 正确答案 BDE 145 据 合同法 规定 可引起合同终止的几种情形 中 不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法 条款效力的情形是 A 债务相互抵消 B 合同被解除 C 债务人依法将标的物提存 D 债权债务归于一人 E 法律规定或者当事人约定终止的其他情形 正确答案 BE 146 根据 标准施工合同 工程施工准备阶段承包 人应履行的义务有 A 收集地下管线资料 B 建立专门的质量检查体系 C 测试施工控制网 D 组织施工图纸会审 E 提交工程开工报审表 正确答案 BCE 147 工程设计资质分为 A 工程设计综合资质 B 工程设计劳务资质 C 工程设计行业资质 D 工程设计专业资质 E 工程设计专项资质 正确答案 ACDE 148 根据 标准施工合同 暂列金额的主要特点有 A 用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款 B 用于支付签订协议书时不可预见的变更费用 C 不能用于计日工支付 D 属于签约合同价的一部分 E 承包人不一定能全部获得约定的暂列金额 正确答案 ABDE 149 下列情