20 协议书(法).doc

20 协议书(法) 合同协议书合同协议书武汉万达广场投资有限公司武汉万达广场投资有限公司合同协议书合同协议书业主（全称）武汉万达广场投资有限公司承包商（全称）中建三局建设工程股份有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据招标投标，就本建设工程施工总承包事项协商一致，订立本合同协议书。 第一条工程概况工程名称:武汉新华西路万达广场项目工程地点:湖北省武汉市江汉区新华西路万达广场，地块四至范围东临新华下路，西邻新华西路，南侧为规划道路、武汉新闻出版局，北侧为马场公寓、菱湖上品项目。 工程内容:施工总承包。 第二条组成合同的文件1.合同协议书；2.合同专用条款；3.合同通用条款；4.业主制定的施工现场管理制度及规定（包括现场签证管理原则、项目质量管理制度、项目质量奖惩措施、项目工地形象管理规定、项目工程进度管理制度、项目工程现场大检查制度等）；5.中标通知书以及相关附件；6.投标书及其附件；7.工程基本要求；8.规范；9.合同图纸；10.招标文件及其补充招标文件。 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序。 但如果“工程基本要求”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，除非合同中另有注明，工程量以“合同图纸”为准。 第三条合同工程范围本项目范围内的工程，均包括在承包商的范围内，包括但不仅限于承包商施工的工程；总承包管理；暂定工程；指定分包、独立分包施工的工程等。 承包商需对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。 合同工程范围的详细内容以工程基本要求的规定为准。 第四条合同工期暂定开工日期xx年6月8日竣工验收时间xx年10月10日竣工备案完成时间xx年10月25日合同工期总日历天数490天具体要求详见合同专用条款第23.1条。 第五条承包商项目经理徐钧。 第六条质量标准质量等级合格。 第七条合同价款金额（大写）人民币捌亿伍仟零壹拾捌万贰仟肆佰贰拾贰元整。 （小写￥850182422.00元）。 合同价款的组成及支付方式等以合同约定为准。 第八条本合同协议书中有关词语含义与合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。 第九条承包商向业主承诺按照合同约定进行施工、竣工、总包管理并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第十条业主向承包商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 第十一条承包商特此同意业主可以直接与指定分包商和供应商就指定分包工程、指定材料设备供应安装工程进行结算，并认可该结算结果及给予必要的配合。 第十二条承包商明确，本合同所述合同工期是承包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及业主施工要求，以及经核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。 双方明确，除非业主事先书面同意延期外，本合同所述工期不因任何原因予以延期。 第十三条争议解决方式本合同签订和履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商解决。 协商不成的，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。 该仲裁裁决是终局的，对双方均具有最终约束力。 第十四条合同生效本合同订立时间xx年6月8日本合同订立地点湖北省武汉市江汉区本合同自业主、承包商双方签字盖章后生效。 本合同正本一式两份，业主、承包商各执一份；副本十三份，甲方八份，乙方四份，向当地的建设工程施工合同管理机构报备一份，具有同等法律效力。 本页下无正文本页下无正文业主武汉万达广场投资有限公司（公章）住所【武汉市江汉区八古墩左五巷9号】法定代表人【丁本锡】委托代表人【杨越】电话【02781881128】传真【02781881258】邮政编码【430015】业主武汉万达广场投资有限公司（公章）住所【武汉市江汉区八古墩左五巷9号】法定代表人【丁本锡】委托代表人【杨越】电话【02781881128】传真【02781881258】邮政编码【430015】承包商中建三局建设工程股份有限公司（公章）住所【湖北省武汉市武珞路456号】法定代表人【熊德荣】委托代表人【吴良胜】电话【02787132969】传真【02787132963】邮政编码【430064】承包商中建三局建设工程股份有