幕墙加工劳务合同草稿.doc

合同编号：20170621铝型材001 建设工程加工劳务分包合同甲方： -有限公司 乙方： 合同目录第一部分 合同协议书31 分包工程概况32 分包合同价款及承包方式33 工期44 工程质量标准45 合同文件及解释顺序46 项目经理（负责人）47 乙方承诺58 合同的生效5第二部分 合同条款71 合同价格72 总包合同73 图纸74 甲方义务75 乙方义务86 安全加工与检查107 安全防护108 事故处理119 保险1110 材料与设备供应1111工程计量及确认1212合同价款的支付1213 加工变更1314工程验收1315 加工配合1316 合同价款结算1417 违约责任1518 争议1619 禁止转包或再分包1620 不可抗力1621 合同解除1722合同终止1723 其他约定1724 合同份数1825 合同订立时间与地点及生效18法人授权委托书、营业执照20安全生产协议书22安全生产、环境管理、文明加工奖罚规定26建设工程廉洁协议书28第一部分 合同协议书甲方：-有限公司 乙方： 乙方属于：一般纳税人；小规模纳税人；其他鉴于甲方与-有限公司（以下简称“发包人”）签订了建设工程加工合同。加工合同（以下简称“总包合同”），另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件、相关图纸及所有有关资料进行了全面细致的勘查和研究，并已对甲方有关项目管理制度规定（包括但不限于甲方关于项目管理、安全、质量、环境、签证索赔、结算、付款等各项公司规章制度）充分了解，同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1 分包工程概况分包工程承包内容：铝型材的加工。分包范围： 项目上的铝型材的切割、下料、打孔、部分穿胶条、加工成品件后铝型材的二次包装，原材料的运输、装车、卸车、加工厂区内的二次倒运、厂区内的清理、加工设备的日常维护、零星材料的加工制作、零工等，包括但不限于以上工作内容等。分包形式：包清工2 分包合同价款及承包方式暂定金额：，大写：人民币元。固定总价合同，合同价款金额：，大写：人民币元 固定综合单价合同，工程量按实结算。铝型材加工费综合单价为 元/吨;开启扇综合单价为 元/m2(含五金)。综合单价包括以下内容：人工费、材料二次倒运费，抢工费，队伍调遣费，材料整理、保管费，建筑加工垃圾清理并运至现场指定地点（工完场清）、生活垃圾清理及运输费，缺陷修复成品保护费，下料放线，安全、文明、安全防护用品费，运输费、工人及管理人员住宿伙食费、床铺费、安全劳保用品等费用，按规定向有关部门交纳的暂住户口费、治安费、生活区卫生费以及不可预见因素和加工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目所发生的一切费用，除工程变更外综合单价不再调整。乙方开具增值税专用发票。乙方对铝型材加工单的准确性负责，如因乙方下料不准确，导致的返工、下料错误等一切损失，由乙方承担，铝型材下料错误率控制在千分之三的范围内。甲方在规定的加工节点内，从安全管理、文明加工、质量、加工进度等方面对乙方进行考核，耽误工期及产品质量不合格应由乙方承担由此给甲方造成的全部损失，并接受实际产值0.5%的违约金。3 工期根据甲方要求的工期，满足甲方工程进度要求。工期控制点：乙方对现场实际加工总进度计划要求的控制点为准，乙方必须按加工总进度计划要求的时间完成每个工期控制点，同时必须保证甲方的月、旬、周、日进度计划。4 工程质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑装饰装修工程质量验收规范和建筑工程加工质量评价标准。质量标准：一次性验收合格。5 合同文件及解释顺序除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)加工过程中签订的补充协议；(2)本合同及其附件； (3)乙方报价书及其附件；(5)现行建筑安装工程标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；（6）确定报酬的工程预算书及图纸。 除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。6 项目经理（负责人）甲方委派的担任本合同驻工地履行本合同的项目负责人 ，职务：项目负责人，其职责与权限包括：负责本合同的铝型材加工的管理，履行合同条款，在甲方相应规章制度及本合同规定许可的前提下，签署加任务书、签认用工、洽商变更。乙方委派的担任本合同驻工地履行本合同的项目负责人 ，职务： 项目负责人 。其职责与权限包括：全权负责乙方加工现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。7 乙方承诺7.1乙方向甲方承诺：按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并保证铝型材的加工质量，在约定的工期内完成加工任务。7.2乙方向甲方承诺：履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方共同向业主或总承包方承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。7.3严格按照设计图纸、加工验收规范、有关技术要求精心组织加工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保加工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对加工现场的管理规定，做到文明加工；承担由于自身责任造成的铝型材修改、返工、工期拖延、安全事故、农民工工资纠纷、现场脏乱造成的损失及各种罚款。8 合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点：加工厂 本合同一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份。（以下无正文）甲方：（盖章）乙方：（盖章）住所：住所： 邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行： 账 号： 账 号：日 期：2017年6月22日日 期：2017年 6 月22日 第二部分 合同条款1 合同价格1.1本合同价款结算合同约定的综合单价执行，工程量按实际加工完成量和合同约定工程量计算规则计算。2 解释顺序：1.本合同;2.相关技术资料3 图纸3.1甲方应在劳务分包工作开工7日前，向乙方提供图纸1套。4 甲方义务4.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施加工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。4.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方加工前期的下列工作并承担相应费用。（1）加工前向乙方交付具备本合同劳务作业开工条件的加工场地，具备开工条件的加工场地交付要求为：乙方已进行勘察，接受现场条件，并自行承担勘察现场所发生费用。乙方进场加工后不再向甲方提出任何要求和追加费用。（2）提供加工现场的加工用水源、电源，保证加工道路畅通。（3）必要时向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）加工前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：书面交验，乙方负责保护。（6）乙方使用的床具、灶具、生活燃料等由乙方自行提供，费用包括在合同价款中。（6）加工现场具备工人住宿条件的，由甲方统一协调安排。4.3负责编制铝型材加工计划，统一制定各项管理目标，组织编制物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明加工，计量检测、监督、检查和验收。4.4及时向乙方提供加工图纸等技术资料。 4.5组织图纸会审，及时对乙方加工作业人员进行加工技术、安全交底工作。4.6负责与发包人、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。4.7按照合同约定，按时向乙方支付工程款。若因业主方拖欠甲方工程款而致使甲方不能及时支付乙方劳务费，乙方应接受并予以谅解。不得以此造成工人停工或工人滋事，而影响本合同工期进度和有损于甲方的企业形象。5 乙方义务5.1对本合同劳务分包范围内的铝型材加工承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。5.2自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。5.3甲方提供现场材料堆放场地、加工场地等用地，现场加工棚及相应的临时围挡的搭设由乙方承担。乙方应按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。5.4乙方应对铝型材加工的实施、加工质量负责，承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。5.5配备完全胜任本合同各项要求的管理人员，负责人及授权的厂区的劳务队长、安全员等其他管理人员必须按到位，加工期间不得随意调整。确需调整时应提前通知甲方，征得同意后方可调整，否则承担结算价款 10% 的违约金。调离人员必须在接任者到位办理交接后方可离任，后任继续承担前任应负的责任。5.6乙方按甲方厂区管理计划对相应加工范围要求的人员工种、级别和人数安排进场，特殊工种必须具有相应的上岗证书。乙方应与其使用的工人签订劳动合同，并按照法律规定为工人缴纳社会保险，若乙方违反法律规定不予缴纳或不足额缴纳，应自行承担因此导致的工人索赔及法律责任。因此造成甲方损失的，甲方可直接从应付工程分包人的工程款中予以扣除，扣除金额为甲方实际支出金额，无须通知或得到乙方同意。5.8乙方进场后7日内提供现场人员花名册、工资卡和有关证件，并且必须授权配备一名劳资员，配合甲方按照建设主管部门及现场实行的考勤制度进行管理，必须做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、岗位技能证、工人月度工资发放表、工人考勤表相互统一），每月5日前提供上月真实的分包商现场工人应得工资及支付表并进行公示，乙方必须将农民工工资直接支付到劳动者工资卡中，乙方每月申请工程款时，需提供与工人考勤表人员一致的上月工资支付银行回单复印件，并积极配合和接受甲方的监督和检查、确保稳定等管理工作。由于乙方劳务管理措施不力，导致工人讨薪、上访、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇佣人员）未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入甲方办公区或厂区现场，妨碍正常办公秩序、影响正常加工，或做出任何影响甲方声誉的行为出现时，甲方无须通知或征得乙方的同意，可按实际拖欠的工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中扣除，同时要求乙方按专用条件约定承担违约责任。5.9在本铝型材验收前，乙方对自己完成的工作及分包加工范围内其他分包人的劳动成果负有成品保护责任，如发生成品损坏，其责任和修复费用由乙方承担，工期不予顺延。如给甲方造成其他损失的，由乙方负责赔偿。5.10加工人员进场前必须根据甲方要求，到甲方指定医院进行体检，并向甲方提供体检报告。体检合格者方能进场加工，产生的体检费用由乙方自行承担。5.11加工人员需统一着装，工作服由甲方统一提供样式，购买的费用由乙方承担。5.12甲方统一为乙方加工人员办理的出入证，费用由乙方承担。5.13乙方应为加工人员提供一切质量达到甲方安全生产要求的劳保用品，费用由乙方承担。5.14乙方不得雇佣未成年人、残疾人、18周岁以下、否则处以5000元/人的罚款，并承担由此给甲方造成的全部损失；若因此导致出现安全责任事故，对乙方处以100000元/次的罚款。 5.15，乙方不得将其承包的分包工程转包或再分包，否则应按照分包合同价款的 30% 向承包人支付违约金。 5.16乙方必须无条件接受甲方对乙方劳动力数量的要求，保证在农忙季节或者节假日（含春节、中秋节等法定假日）有足够的劳动力加工；乙方必须保证在甲方要求夜间加班时能够有足够劳动力加班。上述费用已包含在合同价款中，结算时不做调整。5.17加工过程中，乙方应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应保存或根据甲方要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或临时工作用具以及工程不再需要的加工设备。甲方提供指定堆场，乙方负责清运到指定的地点。5.18甲方提供用水用电设施；乙方负责所有由甲方提供的相关用水、用电设施的维护及保管工作，其维护及保管费用包含在合同价款中。乙方加工结束后需将水、电设施返还甲方，若有损坏及丢失则按照市场价从结算中扣回。5.19做好文明加工，本合同加工期间达到甲方的各项要求。由于乙方管理不善而引起政府职能部门处罚和停工整改以及民事赔偿等，其相应发生的费用与损失将由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付与乙方责任相当的工程款的权利，以确保本合同的文明加工。6 安全加工与检查6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行加工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，同时应满足地方政府规定和甲方的安全加工要求，符合甲方现场安全文明管理规定，费用包括在乙方相应的综合单价中。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担，并接受地方政府或甲方的处罚。6.2甲方应对其在加工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行加工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。7 安全防护7.1乙方应严格遵守甲方安全生产管理体系和本阶段安全生产、文明加工方案，编制专项安全加工组织设计，并在合同签订后三日内取得甲方审批同意，建立安全生产保证体系，并配备足额、专职的持证安全生产管理人员。7.2乙方在加工过程中必须遵守厂区的有关消防、安全文明加工、环境管理等规定，办理相关手续，承担由此发生的费用。凡因违反政府有关规定的引起的所有责任，均由乙方承担。7.3乙方责任及目标乙方确保杜绝发生安全事故，轻伤率控制在0.01人/亿元产值以下，造成安全事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此带来的一切损失。不允许男女混住。按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须最先进场和最后退场。在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员，费用已包含在合同综合单价中。按要求给加工人员配备合格的劳动防护用品，给每个加工人员配备上正式编号的合格的安全帽，费用已包含在合同综合单价中。接受甲方的安全技术交底，考勤管理等交底，接受交底班组的所有人员都要签名和签时间。建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告，同时要参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对甲方整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向甲方反馈整改情况。建立安全教育制度，负责组织对工人进行全面安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员及按照规定进行门禁管理而未进入门禁系统刷卡的人员一律不得进入加工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。有对甲方提供的加工机械、工具用具及时保养和维修，对甲方提供的机械、设备有要求的按规定保养和维修的责任。炊事员持健康证上岗，当天饭菜应留样到第二天，防止食物中毒。发生交叉作业时，在加工前，要与有交叉作业的明确双方加工的顺序和保护措施。建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全加工责任制度，明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全加工。8 事故处理8.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。8.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。9 保险9.1乙方应视其需要自行购买保险，保险费用已包含在本合同价款中。若发生甲方购买保险保赔额以外的损失，由乙方承担。9.2若根据本合同约定，应由乙方承担工期延误责任时，因此导致保险期延长的损失，也应由乙方承担。9.3 乙方必须为其从事作业的职工办理意外伤害保险，并为加工场地内自有人员、物资和加工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)若政府规定由甲方统一办理的保险（意外伤害保险、工伤保险、医疗保险），甲方办理后按乙方分包范围结算价款的比例分摊给乙方。9.4保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。10 材料与设备供应10.1 甲方供应材料、设备。甲方供应的材料、设备运到现场后，由乙方协助甲方验收、保管和使用，其费用包括在合同综合单价中。10.2甲方供应的材料、设备属于甲方所有，只供本合同约定乙方分包范围内的工程使用，乙方不得挪用、浪费、丢失和擅自处理（包括边角余料），如有发生以上情况，由乙方承担因此给承包人造成的一切经济损失.11工程计量及确认11.1 工程量计算规则：按实际吨位计算。11.2 每月25日由乙方按照本合同的约定将当月完成的工程量报甲方，经甲方审核确认后作为当月的付款依据；乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围或由于乙方原因造成返工的数量，甲方不予计量。乙方未按时提交或提交的报表不符合甲方要求且未做整改的，甲方不予计量，并视为当期乙方无支付要求。劳务分包价款支付程序执行甲方相关规定。12合同价款的支付12.1 本合同预付款：无。12.2 工程进度款支付：进度款按月支付已完工程量的 70 %,每个项目单独核算加工费用，春节前付至已完工程量总额的95%，留5%的保证金，每个单项工程半年后满14日内无息支付乙方。1、乙方每月25日前编制已完工程量月度报表，提供经相关人员签字并按手印确认的分包商考勤表、分包商现场工人应得工资及支付表，甲方在收到相关资料后7个日历天内审核完毕，乙方按照甲方财务管理制度办理完付款手续后，支付至已完月工程量的 80 %。2、乙方必须在工程款支付 7 日前向甲方提供合法有效的增值税专用发票，并准确填写发票项目。因乙方增值税专用发票填写有误，造成甲方增值税进项税额抵扣损失的，由乙方全额进行赔偿。如乙方提供的发票不符合甲方要求，甲方有权拒绝付款，因乙方原因无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。如乙方出具虚假发票，由乙方承担一切经济及法律责任，且甲方有权对乙方处以虚假发票金额2倍的罚款。3、价款支付方式可选择电汇、银行汇票、承兑汇票或转帐支票，具体方式在实际价款支付时甲乙双方共同协商确定。13 加工变更13.1 加工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前3日以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求加工。13.2 因变更增加工程量，劳务分包价款相应增加。因变更减少工程量，劳务分包价款相应减少。 13.3 加工中乙方不得对加工图进行变更。因乙方擅自变更加工图纸发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。13.4加工期间乙方不得以任何理由拒绝加工设计变更增加或减少的工作内容，否则视为乙方不能完成承包范围内加工工作内容。13.5变更价款确认原则：因设计变更发生的价格调整，合同中已有相同项目的，按照已有项目填报单价调整；合同中有类似项目的，参照类似项目填报单价调整；合同中没有相同或类似项目的，经双方协商确定，并签订补充合同，调整合同价款。14工程验收14.1检验、验收及完工14.1.1验收程序（1） 乙方应在每个分项工程加工完、每一道工序加工完，每个分项工程加工完后进行自检后，依本合同约定时间以书面形式通知甲方进行验收。（2） 上道工序未自检、甲方未验收或验收不合格，不得进入下道工序加工。14.1.3重新检验（1） 检查检验合格后，发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返修责任及费用，赔偿甲方因此造成的损失。甲方并不为其检查检验的行为承担任何责任。若乙方拒不返修或整改，并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款中扣除。15 加工配合15.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人要求进行的涉及乙方工作内容、加工场地的检查；甲方或加工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。15.2 甲方另行分包的工程，涉及加工工序交叉或需相互配合的，乙方应无偿积极配合，由于乙方不能配合造成质量、安全事故或停工窝工等现象，甲方有权对乙方进行处罚，由此发生的费用从乙方工程款中扣除。15.3 由于乙方不服从甲方的管理，加工质量低劣，造成重大经济损失的，甲方有权解除分包合同并将乙方清退出场，由此造成的一切经济损失，由乙方赔偿。16 合同价款结算16.1 结算的计价方式16.1.1采用固定综合单价合同模式，最终结算价款均为其单价与依合同确定的工程量/工日/数量之乘积，加上合同确定的调整金额。16.2结算的程序16.2.1乙方应在本分包工程完工，并验收合格之日起5天内向甲方上报其结算资料，结算资料应包括以下内容：（1）分包合同及补充协议：劳务分包合同、专业分包合同、补充协议。（2）封面、分包结算书。（3）工程量计算：工程量计算底稿（纸质+电子版）、分包工程加工完成工程量确认表。（4）图纸会审、设计变更：图纸会审、设计变更、技术核定单、分包签证指令单等原件。（5）分包签证、分包经济签证月清确认单。（6）加工图纸：经分包单位、总包单位共同确认的完整加工图纸（电子版）。（7）会议纪要：涉及工期、费用补偿、索赔等相关分包例会、专题会等。（8）其他需提交的资料。甲方在收到该结算资料后予以审核，并经甲方项目负责人、公司总经理签字确认并加盖甲方公章后生效。甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在甲方以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可。16.2.2若乙方未在该期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定，则被视为乙方违反本合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，乙方应无条件接受，且不得提出异议。甲方并有权扣留本合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。乙方在无事实依据的情况下，对甲方初审值不予认可的，甲方可以以合同为依据进行单方面结算，乙方应无条件接受，且不得提出异议。16.3结算其它规定：16.3.1 因甲方原因工期调整时（含中间停工）如有窝工现象，包括综合单价在内的所有费用均不调整。16.3.2 乙方铝型材加工项目综合单价，是满足设计图纸、技术要求及规范的全费用综合单价。16.4 乙方报送的竣工结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报，若乙方报送的结算总金额审减值超过最终审定金额的5%，则甲方有权直接在最终审定的实际结算金额中按实际超报额核减作为乙方支付甲方的违约金。17 违约责任17.1甲方违约责任乙方完全履行了本合同所约定的责任和义务，而甲方未按合同约定支付工程款时，甲方应承担违约责任。17.2乙方违约责任17.2.1乙方不按约定工期完工（含加工进度计划各工期控制点），每延误一天，由乙方承担2000元/天违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失。17.2.2乙方加工产品质量不符合本合同约定的质量标准或质量目标，甲方有权拒付工程款，同时对乙方处以合同价款 10% /次的违约金，并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。17.2.3乙方返工后仍不能达到本合同约定要求或不及时进行返修的，甲方可对乙方处以结算价款 20% 的违约金，且可以做出以下选择：a)甲方可视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后5天撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失； 17.2.4甲方依据本合同已支付的款项被视为已满足乙方支付农民工工资的需要，若发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将承担合同价款10/次的违约责任。17.2.5乙方在加工过程中，若达不到甲方要求，不能完成后续加工，乙方必须无条件退场，对乙方已完成的工作量按80%进行结算，并没收履约保证金，且乙方赔偿甲方的相应损失。17.2.6乙方不执行甲方的指令或违反甲方关于现场管理的相关规定和办法，每发生一次，乙方应按照分包合同价款的 1 % 向甲方支付违约金17.2.7加工过程中乙方员及其加工作业人员不服从甲方管理，甲方有权对乙方处以2000元/次的罚款，罚款单以通知单形式告知，不论乙方员或加工作业人员是否签收，均会从次月工程款中直接扣除。17.2.8安全事故违约责任见合同附件二：项目安全生产协议书约定。18 争议双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 (2) 种方式解决争议：(1)将争议提交 / 仲裁委员会申请仲裁；(2)依法向有管辖权的 当地 人民法院提起诉讼。19 禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。未经甲方许可，工程分包人擅自将其承包的分包工程转包或再分包，应按照分包合同价款的30%向承包人支付违约金。20 不可抗力21.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。21.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。21.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至加工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用。乙方提供的机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担。甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担；因乙方使用不当造成的损坏由乙方承担。停工损失由乙方自行承担；一月内因天气变化、停水停电、各种管制等影响工程进度累计7天以内，乙方不能对甲方提出任何索赔，累计超过7天，双方协商解决。21.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 22 合同解除22.1 如果甲方不按照本合同约定比例支付工程款超过28日，乙方可以停止工作（甲方与乙方达成延期付款的除外）。停止工作超过28日，甲方仍不支付工程款，乙方可以发出通知解除合同。22.2甲方发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，可以发出通知解除合同，合同自解除通知发出后5日内自动解除。22.3 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的费用。22.4 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以协商解除合同。22.5 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出加工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的费用。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。22.6 若乙方解除合同后不按甲方规定时间撤出加工场地的，应按2万元/日向甲方支付占住费，且应向甲方支付违约金为10万元。23合同终止双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，结算价款支付完毕，本合同即告终止。24 其他约定24.1因发包人或政府以及不可抗力原因造成的本合同延期开工、停建、缓建、暂停加工，乙方按已完工程量进行结算，乙方不得向甲方提出任何经济索赔。24.2乙方应设专职文明加工人员负责合同内文明加工、辅工配合等工作内容，负责承担加工范围（包括加工场区、所属场区道路、材料堆场等）和生活区内（包括办公区、宿舍区楼梯、走道、花坛、道路、厕所、食堂、澡堂、开水房等各种相关办公生活设施）全部文明加工、日常保洁工作内容，包括不定期迎接各有关单位检查前的文明清扫及生活垃圾清除，费用包括在乙方综合单价中。如乙方不履行上述职责，甲方有权安排其他人完成，按实际发生的费用在乙方的结算中扣除。24.3其他补充约定：24.3.1 工程分包人应按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和加工验收规范，精心组织加工。24.3.2工程分包人必须无条件接受甲方对工程分包人劳动力数量的要求，保证在农忙季节或者节假日（包括春节、中秋节）有足够的劳动力加工，保证在甲方要求夜间加班时能够有足够劳动力加班，由此而增加的费用已包含在合同价款中，由工程分包人承担。24.3.3做好文明加工，工程分包人在工程加工期间，须严格执行当地政府发布的建设工程文明加工管理规定，进行文明加工管理考核。由于工程分包人管理不善而引起政府职能部门处罚和停工整改以及民事赔偿等，其相应发生的费用与损失将由工程分包人自行承担，且甲方保留暂缓支付与工程分包人责任相当的工程款的权利，以确保本合同的文明加工。24.3.4工程分包人负责在工程加工的整个过程中确保加工现场全部人员的安全。因工程分包人原因造成的现场人员伤亡由分包单位承担全部责任。24.3.5清理及移交：在已完成产品移交之前，清理、运走所有的加工机械、垃圾、板条箱、容器、剩余材料等，并保持加工现场范围的清洁和整齐；工程分包人在完成本项目后须按甲方指令无偿及时撤离现场。24.3.6工程分包人必须清除现场的所有残物、垃圾和碎石，使现场保持干净和安全，所发生的费用应包括在总价中。24.3.7对日常设备，提供免费的及时的维修保养。24.3.8管理人员必须固定，现场必须配备专职安全人员。 24.3.9合同中约定不得向第三方提供其合同内容。25 合同份数本合同正本两份，双方各执一份，副本4份，甲方执3份，乙方1份正副本具有同等效力。26 合同订立时间与地点及生效26.1合同订立时间：年月日26.2合同订立地点：加工厂26.3本合同约定双方盖章后生效。附件一：劳务/专业分包人法人授权委托书附件二：安全生产协议书附件三：安全生产、环境管理、文明加工奖罚规定附件四：建设工程廉洁协议书甲方：（盖章）乙方：（盖章）住所： 住所：法定代表人：法定代表人（签字）委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：开户银行：开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码：邮政编码：附件一一、法人授权委托书本授权委托书声明：我 陈强 系 程有限公司的法定代表人，现委托 为我单位在工程装饰装修项目的加工代理人，该代理人在该工程的合同谈判及加工过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承担。代理人无转委托权，特此委托。代理人： - 性别： 年龄： 49 单位：司 职务： 项目负责人 身份证号码： 委托单位印签（公章）： 法定代表人（签字）：日 期: 2017年 6 月 22日附：授权委托代理人身份证复印件（需加盖单位公章）营业执照附件二安全生产协议书为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，依照安全生产法、建筑法、建筑工程安全生产管理条例以及当地市生产安全事故责任划分试行办法等有关规定，本着“总包统一负责、分包各负其责”的安全管理原则，强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严治理加工现场，确保项目加工中操作人员的安全与健康，促进加工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本合同加工安全事项协商一致，订立本协议书。本协议中总包方指：分包方指： 一、工程概况1.分承包形式包清工： 2.分承包范围：项目上的铝型材的切割、下料、打孔、部分穿条、加工成品件后铝型材的二次包装，原材料的运输、装车、卸车、加工厂区内的二次倒运、厂区内的清理、加工设备的日常维护、零星材料的加工制作、零工等，包括但不限于以上工作内容等。 二、管理目标1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；负伤频率控制在万分之六以内。2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %，杜绝现场重大隐患、违章的出现。3.做好加工现场的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。4.落实当地市政府治理大气污染的措施，继续治理加工现场扬尘污染，共同实现治理目标。5.严格加工现场明火作业制度，加强监管，加工现场不发生火灾火警事故。做好加工现场的保卫工作，杜绝重大刑事案件发生。 三、安全生产要求和管理责任划分：1.加工现场实行“各负其责”的管理原则。2.乙方必须按规定为本单位加工人员办理合法用工手续和工伤保险，必须是取得安全生产许可证和具备相应资质，并满足当地建设行政主管部门对分包人的管理和要求。队伍入场应进行三级安全教育后上岗，特种作业人员应持有有效证件上岗。否则，因非法用工或未经过教育上岗而诱发的一切事故由分包承担责任。3.乙方进入加工现场后，必须遵守现场安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保总包文明安全管理目标的实现，因分包不按甲方要求组织加工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标和稳标的或给交叉加工作业的其他单位造成不安全行为时，总包有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时分包承担由此造成的经济损失和事故责任。4.禁止乙方将其承包的工程非法转包，如分包有非法转包行为，一切责任由分包承担。由此原因发生事故造成总包或第三方受到损失的由分包赔偿一切损失。5.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部JGJ59-2011建筑加工安全检查标准以及相关的各项规范；自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关文明安全加工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障加工作业人员的安全与健康。6.乙方必须执行下列安全管理制度：6.1安全技术方案报批制度：乙方必须执行工程加工组织设计和安全技术方案。分包自行编制的单项作业安全防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。6.2乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。6.3乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：6.3.1乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格后持有效证件方可组织加工；6.3.2乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加安全年审考核，没按定期进行审核的视为无证上岗；6.3.3乙方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准进入现场加工，如果分包的人员需要变动，必须提出计划报告总包，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；6.3.4乙方的特种作业人员的配置必须满足加工需要，并持有有效证件上岗；6.3.5乙方工人变换加工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；11.3.6乙方必须执行周一安全活动一小时制度。12、安全检查制度：12.1乙方必须接受总包以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的后果均由分包方承担；12.2乙方必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；12.3乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。13.乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。14乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。15.乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：15.1如果发生因工伤亡事故，分包应立即以最快捷的方式通知总包的安全部门或项目领导，报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场。15.2在抢救伤员时必须移动现场设备、设施者，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的记录或拍照，为抢救提供必要的资料条件。15.3乙方要积极配甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包承担。15.4分包须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。15.5如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配甲方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的经济费用由乙方先行支付，因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方方自负。19.分包必须执行安全工作奖罚制度：分包要教育和约束自己的职工严格遵守加工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。四、现场文明加工及其人员行为的管理：1.乙方必须遵守现场安全文明加工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方的要求，按总包的规定执行，在加工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；2.乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包自己负责；3.乙方应按照甲方要求建立健全工地有关文明安全加工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；4.乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，禁止上班喝酒、寻衅闹事；5.乙方在加工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责加工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；6.乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的加工现场和住所，配有医疗药品和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件；7.乙方的生活区应按照工程所在地政府主管部门关于建设工程加工现场生活区设置和管理标准的通知要求执行。五、安全奖罚甲方对乙方的奖罚除按双方签订的安全生产责任状进行兑现外，还应按甲方的安全生产管理制度中的安全奖罚制度执行。由于乙方自身原因受到政府机关处罚的，分包独自承担由此产生的一切责任。六、协议生效与终止本协议的签订并不免除分包方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书在分包进入现场时签订，此协议具有合同同等效力，本协议一式二份，由双方各持一份。本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。总包方： 分包方：（盖章） （盖章）委托人： 法定代表人或授权委托人：2017年6月16日 2017年 6 月 16日附件三安全生产、环境管理、文明加工奖罚规定1、为确保本项目所有管理制度的落实，根据安全生产法第90条，特制定本规定。2、本经理部和分包签订劳务分包合同时，同时签订安全生产、环境管理文明加工奖罚规定以作附件。3、罚款由经理部统一划扣或直接上交现金到财务。4、所有奖罚于发生当月执行。当月末划扣或未上交的部分罚款，在分包结算会签时及时扣款。5、奖罚由项目部及时告知当事人，并公示于众。奖励资金从罚金中支取。6、对安全工作持消极、抵触、对抗的分包、班组，在每月、季度及年底的班组评审中，安全部门行使一票否决权。7、具体条款执行见奖罚明细表。奖罚明细表分类（款）条类别违章行业处罚标准（元/次）个人单位(一）个人防护用品1防护用品电焊工、电工无三宝、绝缘手套、绝缘鞋10020050002人员穿戴进入加工现场穿拖鞋、赤膊或高处作业穿高跟皮鞋的（二）现场用电5电线铺设一箱多用