建筑施工劳务分包合同.doc

编号：海工大地方生院教学综合楼和食堂工程劳务合同武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 浠水擎天建筑安装有限责任公司二OO七年一月建设工程施工劳务合同承包方:武汉一冶建筑安装工程有限责任公司劳务方:浠水擎天建筑安装有限责任公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于海军工程大学(以下简称为“发包人”)与承包方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就（扩大）劳务施工事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务施工范围及提供劳务内容工程名称：海工大地方生院教学综合楼和食堂工程工程地点：海军工程大学校园内 劳务范围：承包人施工图范围内海工大地方生院教学综合楼和食堂的结构、建筑及粗装修工程不包括桩基工程、水电安装工程、外墙装饰工程、室内二次装修工程(包括天棚吊顶)、门窗工程和屋面防水(专指防水涂料或卷材防水)、消防、及楼梯栏杆制作安装；包含结构预埋管、砼后浇带及配合水、电和其它专业施工等。劳务内容（扩大）：劳务范围内的“钢筋、模板、混凝土、砌筑、抹灰装饰、楼地面(含屋面)基层、脚手架及支撑、”等工程；以上工程内容除包括定额相应分项工作内容外，还包含钢筋、模板工程中的辅助材料（镀锌铁丝、电焊条、焊剂、铁钉等）、模板及支撑工程的周转材料及脚手架工程的周转材料和小型机具。2、劳务工作期限 开始工作日期：2007年1月15日 （具体开工时间以业主开工令为准）结束工作日期：2007年7月25日 合同日历总工期：190天（含法定节假日及雨雪天）。 3、质量标准工程质量等级：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须确保合格，争创军区优质工程奖。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程招标文件；（4）本工程投标文件及承诺；（5）本工程总包合同；（6）双方有关本工程的洽商、变更等其它书面协议或文件。以上文件的条款如有不一致之处，按较高标准执行。5、项目经理5.1承包方委派的担任驻工地履行本合同的负责人罗锦平，职务：项目经理。5.2劳务方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为肖 威，职务：项目经理。6、工程承包方义务6.1、除非本合同另有约定，工程承包方完成劳务方施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）工程承包人应在劳务分包工作开工前3天，向劳务分包人提供图纸1套，以及与本合同工作有关的标准图1套（费用由劳务分包人自理）。劳务分包人如需更多图纸，工程承包人负责提供，但费用由劳务分包人自理。（2）在工程开工前向劳务方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地和满足完成本合同劳务作业所需的水、电等能源供应。（3）向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：承包人提供生活临时设施，生活水电费用由劳务分包人自行承担。6.2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 6.3、统筹安排、协调解决非劳务方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；6.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术资料的收集整理及交工验收；6.5、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备及承包方应提供的施工机械设备、安全设施，以保证施工需要；6.6、按本合同约定，向劳务方支付劳动报酬及相应材料和机具费用；6.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 7、劳务方义务 7.1、对本合同劳务范围内的工程质量向工程承包方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。7.2、按承包方工期要求，严格保证工期。劳务分包人根据施工组织设计的总计划的要求，每月18日前提交下月施工计划，每周提供周计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，并根据工程承包人的月计划、周计划安排调整相应的劳动力安排，以保证工程工期的实现。对于工程承包人下发的周计划，如未能按计划完成，每拖延一天，工程承包人将对劳务分包人处以500元的处罚，对于工程承包人下发的月计划，如劳务分包人未能按期完成，每拖延一天，工程承包人将对劳务分包人处以5000元的处罚，对于工程合同工期，如劳务分包人未能按期完成，每拖延一天，工程承包人将对劳务分包人处以10000元的处罚，违约处罚金累加计算。如周进度拖延后，劳务分包人采取有效措施保证月进度按计划实现，工程承包人可免除对劳务分包人周进度拖延的处罚。7.3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、脏乱造成的损失及各种罚款； 7.4、自觉接受工程承包方及有关部门的管理、监督和检查；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 7.5、搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；7.6、妥善保管、合理使用工程承包方提供或租赁给劳务方使用的机具或周转材料及其他设施；7.7、政府部门规定的属于劳务方个人承担的费用由劳务方承担，包括：暂住证、社会保险、人生意外伤害保险、个人所得税等。7.8、劳务分包人派驻现场的管理人员必须专职在岗，不得兼任其它项目任何职务，同时必须具备相应的施工组织能力，如有不称职的，必须在项目部要求的时间内予以更换，劳务分包人或其派驻现场的项目经理必须每月至少25天参与现场管理，每周工程、质量例会及其它现场会议必须按时参加，不得缺席；同时，劳务分包人或其驻派驻现场的管理人员必须将例会精神和要求落实到施工生产中。7.9、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。7.10、劳务分包人必须接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；加强与现场其它单位的施工协调及配合，照顾全局；7.11、劳务分包人必须做好文明施工。必须按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，做好自身责任区的治安保卫工作；建筑垃圾每天清理，并在指定地点堆放，做到工完料清、工完场清。7.12、劳务分包人必须服从工程承包人的各项管理和规定，按时、按要求完成工程承包人下达的各项书面指令；服从工程承包人转发的发包人及监理工程师的指令。如劳务分包人未能按时、按要求完成工程承包人、发包人或监理工程师的各项指令，工程承包人每次对劳务分包人处以500元的处罚；7.13、不准转包或肢解分包；7.14、劳务分包人必须按照项目部要求和工程实际要求及时组织人员和材料；根据工程承包人要求组织不再需用的材料退场；由工程承包方供应的材料，劳务分包方应根据工程实际需要提前两天向工程承包人提出书面计划，工程承包人负责根据劳务分包人的材料计划组织材料进场，如因劳务分包人计划提供不及时而造成的延误工期和其它损失，由劳务分包人负担全部损失。工程材料实行定、限额领料制度，工程承包人进场的施工材料，由工程承包人和劳务分包人共同验收。7.15、劳务分包人应配合项目部对其工作进行初步验收，配合监理单位或发包人对其工作进行检查和隐蔽工程的验收，工程承包人或施工场地内的第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按项目部的指令予以配合；配合工程承包人作好交工验收；7.16、劳务分包人应配备23名专职技术人员及一名专职安全员对工程质量、技术、安全、文明施工负责。7.17、劳务分包人根据工程承包人提供的测量控制点自行放线（劳务分包人自配备50m钢尺）；7.18、工程竣工验收合格后，劳务分包人必须在项目部规定的时间内退场，不得以任何理由拖延或拒绝退场；7.19、根据有关规定承担保修义务。7.20、以上各条，除有特别注明外，劳务分包人每违反一条，工程承包人将对劳务分包人处以每次500元的处罚。 8、安全施工与检查 8.1、劳务方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务方承担。 8.2、工程劳务方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包方不得要求劳务方违反安全管理的规定进行施工。9、安全防护9.1、劳务方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带、安全栏网及其他保护用品），由劳务方自行负责。 10、事故处理 10.1、发生安全事故，劳务方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 10.2、劳务方和工程承包方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。 11、材料、设备供应11.1承包方提供的材料工程用材料（不包括辅助材料）由承包人供应，分包人按计划领用。由承包人供应的材料，分包人领用时实行“多罚少奖”的原则，即，领用材料超过定额材料消耗量时，双倍扣罚超领部份材料款；领用材料少于定额材料消耗量时，按少领部份材料款的60%给予奖励。11.2劳务方提供的材料工程用辅助材料：镀锌铁丝、电焊条、焊剂、铁钉等以及模板及支撑工程和脚手架工程的周转材料由劳务方自行采购、供应，劳务方负责采购的材料必须附有完整的出厂证明、产品合格证及相关证明资料（原件），经承包人认证后方可使用。11.3机具、设备的供应承包方提供机具、设备：提供本工程的搅拌机械、砼泵车和每幢楼一台塔吊及一台施工电梯。劳务方自备的机具、设备：除承包方提供的机具、设备外，本工程所有施工所需的工、用具（含钢筋加工机械、砼振捣器、砂浆搅拌机、砼地泵、电焊机等小型机具和安全帽）均由劳务方提供。12、劳务报酬12.1、工程量确认：本工程分包工程量（建筑面积）按照2000版全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表中建筑面积计算规则计量。12.2、分包人向承包人提交当月已完工程量报告的时间：每月23日提交已完工程量报告。12.3、本工程的劳务结算按照下列方式计算：工程结算价=承包人审定的工程量（建筑面积） 元/m2（综合平米人工单价）。综合平米人工单价：除完成第1条施工范围内所有施工工序及必须的施工组织、方案等综合人工费用外，还包含钢筋、模板工程中的辅助材料费（镀锌铁丝、电焊条、焊剂、铁钉等）和模板工程的周转材料费、加固材料费（对拉螺栓等）及支撑和脚手架工程的周转材料费；因超高、垂直运输而发生的降效费，施工生产用水、电管线（每三层布置一个的二级配电箱至三级配电箱）的布置安装和维护管理的人工费用；现场安全生产、文明施工所发生的人工费用，其他专业配合费用、现场纠察费用、人员调迁费，材料、机具、设备场内搬运、装卸费用和按规定应缴纳的劳动保险费（含人身意外伤害保险）、个人收入所得税等费用。12.4、经业主提出并确认的设计变更或因条件及技术原因造成工程量增加或减少时，按湖北省2000版建筑定额人工工日计量，每工日人工单价按32元/工日计取变更费用。本工程不再计取其它任何计时工费用。13、工程款支付13.1、 本工程无预付款。13.2、工程款付款时间和比例按总包合同中规定的要求执行，即：承包人在收到发包人按总包合同支付的工程款后，向劳务分包人支付已收到工程款的20%（在业主工程款不到位的情况下，劳务分包人承诺可垫资至工程完工，并保证不拖欠民工工资）；工程竣工验收合格，与发包人竣工结算办理完毕后，按与建安公司经营部终审的结算值，在承包人收到发包人支付工程款占本工程总造价的比例基础上支付到95，余款5作为工程质量保修金。质保期满后，若工程无任何质量问题，返还劳务分包人质保金（无息）和剩余分包工程款。月进度款支付时，由劳务分包人填报进度款支付审批表，由工程承包人各对口部门根据当月实际情况，扣除因劳务分包人在当月的工期、质量、安全及文明施工情况、现场各项规章制度等未完成或未达标的各项扣款及代扣代缴的各项费用后支付。13.3、工程竣工，分包人将完整的工程结算书送交承包人项目部，项目部初审后报承包人经营部，承包人经营部最终审核并发放结算批单，结算批单是本扩大劳务分包工程价款的最终依据。13.4、劳务方和工程承包方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。14、争议 15.1工程承包方和劳务方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议： （1）双方达成仲裁协议，向 / 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 武汉市青山区 人民法院起诉。 15、合同终止 15.1双方履行完合同全部义务，劳务结算价款支付完毕，劳务方向工程承包方交付劳务作业成果，并经工程承包方验收合格后，本合同即告终止。 16、合同份数 16.1本合同一式 肆 份， 由工程承包方和劳务方各 贰 一份。17、补充条款17.1劳务分包人必须根据施工规范和工程承包人下发的施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底及其它指导性文件组织施工生产。17.2劳务分包人必须严格执行三检制度和工序交接制度，本道工序不合格不准进入下道工序，劳务分包人自检合格后，报送工程承包人专职检查员检查，专职检查员检查如出现不合格，每次对劳务分包人罚款100元整，施工过程中如发生工程质量不符合标准、规范和设计要求，质量不合格或监理单位下发监理通知单，劳务分包人除自行承担返工责任和损失外，工程承包人将对劳务分包人处以500元每次的处罚。施工过程中如出现监理工程师下发停工指令，劳务分包人除无条件承担整改责任和损失外，工程承包人还将对劳务分包人处以1000元的处罚。17.3作好成品保护措施。17.4劳务分包人确保按月足额支付作业人员工资，并将发放清单报承包人备案，否则因分包人拖欠作业人员工资引起的一切后果由劳务分包人承担，而发生拖欠民工工资被媒体曝光的事件，媒体每登、播一次，甲方处罚乙方10万元，结算时从分包工程款中扣除。17.5分包人承诺用于本工程模板材料为新购置模板.合同订立时间： 2007年1月18日合同订立地点：武汉一冶建安公司经营部 本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。 工程承包方：(公章) 劳务方(公章) 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 施工安环协议书承包人（全称）：武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 分包人（全称）：浠水建筑安装有限责任公司 一、承包工程项目范围和内容：见本劳务(扩大)施工合同第1条所列工程项目范围和内容.二、承包工期：自2007年1月15日至2007年7月25日止。（本协议在承包工程任务施工完工前均有效）三、为了切实加强安全及环境保护管理，遏制安全、环境污染事故发生，根据国务院建设工程安全生产管理条例等有关法律规定，明确划分承包人与分包人在施工过程中的安全及环境保护责任，特签订本施工安环协议书。1、 承包人安全及环境保护责任：1.1 应严格审查分包人施工资质和安全资质，并根据工程安全施工的特点，向分包人进行书面安全技术交底（工程概况、作业环境安全条件、现场安全文明施工生产的有关管理规定和制度等）。1.2 对危险性较大的关键工序（土方开挖、基坑支护、脚手架、模板工程、起重作业、拆除和爆破工程）督促指导分包人认真编制安全技术措施方案并监督其实施。1.3 充分考虑粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，并向分包方进行交底。1.4 在分包人发生安全或环境污染事故时，积极组织抢救，防止事故扩大和蔓延，并协助分包人做好安全事故的调查处理工作。2、 分包人安全及环境保护责任：2.1 按照国家安全生产及环境保