国际工程承包试卷

1、卷一一、单项选择题1. FIDIC是指国际咨询工程师联合会,它是由该联合会的( )名称字头组成的缩写词. A.英文 B.法文 C.德文 D.意大利文2.对于邀请招标来说,投标单位的资格审查在( )时进行. A.签订合同 B.递交投标文件 C.资格预审 D.评标3.投标文件不包括( )内容. A.施工组织设计 B.投标报价 C.工程量清单 D.投标函4.在评标过程中,如碰到以多种货币报价的,应当按照中国银行在( )公布的汇报率中间价换算成人民币. A.发布招标公告之日 B.投标文件的递交之日 C.开标之日 D.定标之日5. 采用固定合同单价的工程,在每月(或每阶段)办理工程结算时,应根据( )来

2、结算. A.承包人报送的工程量 B.合同中规定的工程量 C.实际完成的工程量 D.招标文件中的工程量6.( )合同的适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润. A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.固定单价合同7.承包商选择合同类型时,对一些风险很大的项目,应当采用( ). A.可调总价合同 B.不可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同8.建设项目可行性研究的核心内容是( ). A.项目方案设计 B.投资估算与资金筹措 C.项目环境评价 D.项目的经济效益分析和评价9.在采用成本加酬金的合同价时,( )合同形式,有

3、利于控制工程造价,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本. A.成本加固定百分比酬金 B.成本加固定金额 C.成本加奖罚 D.最高限额成本加固定最大酬金10.( )仅适用于工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目. A.总价合同 B.固定单价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同11.下列不属于招标文件的内容有( ). A.投标须知 B.工程量清单 C.施工组织设计 D.拟签定合同的主要条款12.招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,如果要求的工期比工期定额缩短( )以上,应计算赶工措施费. A.10% B.20% C.25% D.30%13.在进

4、行投标计算时,必须首先完成的工作是( ). A.编制施工方案 B.研究招标文件 C.根据招标文件复核工程量 D.现场勘察14.最低投标价法的适用范围有( ). A.具有通用技术,性能标准或者招标人对其技术,性能没有特殊要求的招标项目 B.利用扶贫资金实行以工代赈,需要使用农民工的项目 C.涉及抢险救灾的项目 D.涉及国家安全项目15.选择合同类型时,对新型的工程项目,应当采用( ). A.可调总价合同 B.不可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同15.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同. A.7天 B.15天 C.30天 D.4

5、5天16.在投标报价,采用不平衡报价法,不正确的有( ). A.能够早日结帐收款的项目可适当提高报价 B.预计工程量今后会增加的,单价适当提高 C.工作内容解说不清楚的,单价适当降低 D.工作简单,工作量大的工程,报价可适当提高17.按照FIDIC合同条件,( )有权将工程部分项目交由指定分包商实施. A.业主 B.承包商 C.工程师 D.业主和承包商18.承包方收到竣工结算价款后( )内,将竣工工程交付发包方. A.7天 B.14天 C.15天 D.28天19.工程师不按约定时间通知承包方,使承包方不能参加计量,则( ). A.单独计量有效 B.单独计量无效 C.应推迟计量时间 D.单独计量

6、后请承包人确认20.承包方在工程变更确认后( B )内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款. A.7天 B.14天 C.15天 D.28天21.按照FIDIC合同条件,工程师应在缺陷通知期满后28天内,向( )颁发履约证书. A.承包商 B.业主 C.工程师代表 D.分包商22.发包人供应的材料设备进入施工现场后,需要重新检验或者试验的,由( )负责. A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师和承包人共同23.分包单位履行合同时的协调管理工作应由( )负责. A.发包方 B.总承包方 C.工程师 D.分包单位自行24.在FIDIC合同条件中,不允许索赔窝工费用的是( B

7、). A.施工中遇到文物和古迹 B.变更导致竣工时间的延长 C.延误发放图纸 D.对竣工检验的干扰25.因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担,延误的工期( B ). A.发包人,不予顺延 B.发包人,顺延 C.承包人,顺延 D.工程师,不予顺延26.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,由( B )组织试车. A.承包人 B.发包人 C.工程师 D.设备供应商27.按照建筑工程施工合同示范文本,因( C )情况造成延误,应当顺延工期. A.雨季到来 B.承包方发生重大的伤亡事故 C.工程量变化或工程设计变更 D.承包方采购工程材料不合格28.发包人收到竣工验收报告28天内

8、组织有关部门验收,并在验收后( B )内给予认可或提出修改意见. A.7天 B.14天 C.15天 D.28天29.在建筑工程施工合同文本条件下,发生不可抗力的事件时,承包人机械设备损坏的损失,由( B )承担. A.发包人 B.承包人 C.设备供应商 D.发包人和承包人共同30.某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生工期拖延的处理方法正确的是（B）。A.费用和工期均有工程师承担B.费用和工期均有承包人承担C.费用由包人承担，工期由发包人承担D.费用由工程师承担，工期由发包人承

9、担二、多项选择题1.授予合同的步骤有：（ ） A. 签发中标函 B. 履约保证 C. 编制合同协议书 D. 通知未中标的投标人 E. 废标2. 按支付方式进行的合同分类可以分为（ ） A. 总价合同 B. 成本补偿合同 C. 货物采购合同 D. EPC/交钥匙合同 E. 单价合同3. 常见的国际工程项目管理模式（ ） A. 传统的管理模式 B. CM模式 C.BOT模式 D.DB模式 E.伙伴关系模式4. 下列属于成本控制方法的有( ) A. 价值工程 B.成本分析表法 C. TQM D.联系费用横道图法E. 关键路线法5. 项目中危机的类型有（ ） A.自然危机 B.社会危机 C.人为危机

10、D.政治危机 E.组织危机3、 名词解释 1. 国际工程 2.指定分包商 3.双信封招标 4.挣值管理 5.工程范围变更索赔4、 简答题 1. 国际工程与一般的国内工程相比的特点。 2. 国际工程的招标程序。 3. 单价合同形式的投标报价的步骤。 4. 国际工程报价的组成。 5. 工程施工索赔的原因。（1）地质条件变化引起的索赔（2）工程中人为障碍引起的索赔（3）增减工程量的索赔（4）各种额外的试验和检验费用偿付（5）工程质量要求的变更引起的索赔（6）关于变更命令有效期引起索赔或拒绝（7）指定分包商违约或延误造成的索赔（8）其它有关施工的索赔五、案例分析 背景:某宾馆装修改造项目采用工程量清单

11、计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800，单价为140元/；墙面贴壁纸工程量为7500，单价为88元/。施工过程中发生以下事件；装修进行2个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980；走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2300，因工程量清单中无项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/。由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方

12、停工待料5天，造成窝工50工日（每工日工资20元）。施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。问题:（1）因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定？（2）客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少？（3）由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿？（4）承包人关于毛巾环的结算要求是否合理？为什么？隐藏分析与答案（1）合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定；1）工程量清单漏项或设

13、计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。（2）客房地面及墙面装修结算工程款为：3800140元/+750088元/=元走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：380015%=570走廊地面装修结算工程款为：570140元/+（980-570）140元/90%=元走廊墙面装修结算工程款为：230015元/=34500元客房及走廊墙面

14、、地面装修结算工程为：元+元+34500元=元（3）由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人，因此发包人应对承包人的损失予以补偿，并顺延工期。（4）承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目，承包人应在施工前向发包人提出其综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。六、 论述题国际工程的招标方式以及各自的优缺点。 卷二一、单项选择题1.关于FIDIC合同条件,不正确的说法是( B ). A.适用于房屋建筑和各种工程 B.只适用于国际工程施工 C.必须委托工程师对工程施工进行监理 D.必须按照单价合同方式编制招标2.在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( D ).A.项目建议书 B.初步可行

15、性研究报告C.设计任务书 D.经批准的可行性研究报告及投资估算3.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( C )前,以书面形式通知所有招标文件收受人.A.10天 B.14天C.15天 D.28天4.选择合同类型时,对工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目,应当采用( A ).A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件5.选择合同类型时,对一些需要立即开展工作的项目,如震后救灾工作,应当采用( D ).A.可调总价合同 B.不可调总价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同6.不可抗力事件发生

16、后,承包方应在事件结束后48小时内向工程师通报受害情况.灾害继续时,承包方应每隔( C )向工程师报告一次灾害情况.A.24小时 B.48小时C.7天 D.14天7.按照FIDIC合同条件,下列关于调整合同工作单价的原则不正确的是( B ).A.此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%B.此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于5%C.工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款项0.01%D.由此工程量的变更直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%8.建设项目可行性研究报告可作为( D ).A.项目编制竣工结算的依据 B.项目编

17、制设计概算的依据C.项目编制招标投标的依据 D.项目后评估的依据9.重大建设项目的可行性研究报告,由( A )审批.A.国务院 B.国家计委C.各主管部门 D.全国性专业公司10.建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( D )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.A.公开招标 B.邀请投标C.邀请议标 D.公开招标和邀请投标11.按照建筑法的有关规定,凡应该公开招标的工程不公开招标的,建设行政主管部门不予颁发( C ).A.建设用地许可证 B.规划许可证C.施工许可证 D.工程质量监督手续12.关于施工招标的范围,下列说法正确的是( C

18、).A.可以是单位工程的分部,分项工程招标 B.只能是单项工程招标C.可以是全部工程,单位工程,特殊专业工程招标 D.只能是单位工程招标13.工程施工招标的标底可由( A )编制. A.招标单位 B.施工单位C.招标管理机构 D.定额管理单位14.施工招标文件中的投标须知是为了( C ).A.防止泄露标底 B.防止投标人中标后拒签合同C.指导投标人正确投标 D.避免标前答疑15.标底作为招标工程的预期价格,应控制在( C )限额以内.A.批准的总投资 B.业主建议的总投资C.批准的总概算及投资包干 D.批准的投资估算16.对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术

19、规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按( B )报价法处理.A.不平衡报价法 B.多方案报价法C.增加建议方案 D.暂定工程量的报价17.在评标过程中,投标文件应实质上响应招标文件的所有条款条件,无显著的差异或保留.这是指( A ).A.符合性评审 B.技术性评审C.商务性评审 D.经济性评审18.采用固定单价的工程,每月或每阶段应根据( B )办理工程结算.A.招标文件中估计的工程量 B.实际完成的工程量C.合同中规定的工程量 D.承包商报送的工程量19.在采用成本加酬金合同价时,为了有效控制工程造价,可采用( D )形式.A.成本加固定百分比酬金 B.成本加固定金额酬金C.

20、成本加最低酬金 D.最高限额成本加固定最大酬金20.组成联合体进行投标的,中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担责任的方式是( A ).A.承担连带责任 B.由承包额最大的一方承担责任C.各自承担自己的责任 D.指定一方承担责任21.按照FIDIC合同条件,指定分包商的付款是( B ).A.由承包商付给 B.从暂列金额内开支C.由业主从给承包商的款项中扣除 D.由工程师从给承包商的款项中扣除22.关于业主何时支付预付款,下列说法中属于FIDIC合同的是( C ).A.对于预付款未作规定B.专用条款约定不迟于约定的开工日期7天C.业主收到工程师开具的预付款证书后28天内

21、D.合同生效日与业主收到预付款保函间较晚日期后4周内23.按照FIDIC合同条件,计算承包商的施工期是从开工令之日起到工程师签发的( B )之日为止.A.工程接收证书 B.工程接收证书指明的竣工日C.履约证书 D.最终支付证书24.按照FIDIC合同条件,当业主与承包商发生合同争议时,提出争议方应首先将自己的要求( B ).A.通知对方并与他协商 B.提交给工程师请他做出决定C.直接提交仲裁 D.直接提请诉讼25.施工中发包方需对原工程设计进行变更,应不迟于变更前( B )以书面形式向承包方发出变更通知.A.7天 B.14天C.15天 D.28天26.在工程施工过程中,工程经检查,检验合格后,

22、又发现因承包人引起的质量问题,则由( B )承担责任,赔偿损失.A.发包人 B.承包人C.工程师 D.工程师和承包人共同27.分包单位应与( B )签订分包合同.A.发包方 B.总承包方C.工程师 D.发包方和工程师共同28.在下列索赔事件中,承包商不能得到经济补偿的是( C ).A.修改设计 B.施工条件变化C.工人罢工 D.业主原因拖期29.因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失,由( )承担,延误的工期( A )顺延.A.承包商,不予 B.发包方,不予C.工程师,相应 D.发包方,相应30.索赔是指( D ).A.业主向承包商要求给付或赔偿 B.承包商向业主要求给付或赔

23、偿C.工程师向业主要求给付或赔偿 D.合同一方向另一方要求获得应有的合法权益或赔偿损失31.索赔事件发生后的28天内,承包商必须向工程师提出书面的( C ),否则,就丧失了索赔的权利.A.索赔事实 B.索赔依据C.索赔意向通知 D.索赔报告32.承包方在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料,设备的换用,因工期紧迫,未经工程师同意,( )承担由此发生的费用,延误的工期( A )顺延.A.承包商,不予 B.发包方,不予C.工程师,相应 D.发包方,相应 二、多项选择题1. 单价合同包括：（ ）A. 估计工程量单价合同 B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同 D.固定工程

24、量单价合同E.管理费单价合同2. 哪些情况报价可以高些（ ）A.专业要求高的技术密集型工程，而本公司这方面有专长B.特殊的工程，如港口码头工程C.投标竞争对手多，竞争力强D.总价低的小工程，以及自己不愿意做而被邀请投标时E.支付条件部理想时3. 货物运输保险包括哪些（ ）A.海运保险B.空运保险C.平安险D.水渍险E.陆运险4. 选择分包商的主要条件( )A.技术力量B.信誉C.资金D.报价的合理性E.施工方案5. 承包商的哪里行为会引起业主对承包商的索赔（ ） A.承包商对业主指定的分包商拖欠工程款，长期拒绝支付，指定分包商提出索赔要求； B.承包商运送自己的材料时，损坏了沿途的公路或桥梁，

25、公路交通部门要求修复； C.由于工商事故，给业主人员或第三方人员造成的人身或财产损失； D.工程进度太慢，要求承包商赶工时，索赔工程师的加班费； E.签订分包合同时，未按要求写入保护业主权益的条款，致使业主权益收到损害；3、 名词解释 1.履约保证 2.资格后审 3.最大成本加费用合同（MCPF） 4.联营体（JV） 5.索赔四、简答题1.资格预审程序。2.一般谈判可以分为几个阶段？各个阶段应该注意什么事项？3.国际工程施工管理的特点。4.物资采购常用的询价形式。5.国际工程实施过程中，节约资金流动的具体做法。五、案例分析背景：某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000。某施工单位根据领取的招

26、标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位（承包商）于2004年11月18日与业主（发包方）签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为90天（日历天）。合同造价为248万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于2004年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。该施工单位及时向业主提出30万元的

27、索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。恢复施工后不久，2005年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期34天。问题：（1）该工程采用固定总价合同是否合适？为什么？（2）该合同的变更形式是否妥当？为什么？（3）因设计变更引起造价增加承包商提出的索赔要求是否合理？说明原因。（4）承包商可以提出的工期索赔应为多少天？说明理由。隐藏分析与答案（1）该工程项目采用固定总价合同是

28、合适的。固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。（2）该合同变更形式不妥。根据中华人民共和国合同法的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。本案例中业主口头要求临时停工，承包商亦口头答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。（3）因设计变更提出的索赔要求不合理，原因是：1）承包商应该对自己就合同文件的解释负责；2）承包商应该对自己报价的正确性和完备性负责；3）该施工合同为固定总价合同，合同约定因设计变更、现场条件变化，工程量增减都不得调整合同价格，因

29、设计变更引起工程造价增加，其相关风险应由承包商承担。（4）承包商可以提出的工期索赔为27天，原因是：1）因业主资金不到位，不能按期支付工程进度款，要求停工20天，业主对停工承担责任，顺延工期是合理的。2）罕见的暴风雪属于双方共同的风险，应延长工期7天。3）春节期间已包含在合同工期内，春节放假是有经验的承包商能够预见的，是承包商应承担的奉贤，不应考虑其延长工期要求。六、简述题论述国际工程施工管理与国内施工管理的不同。卷三1、 单选题1.在建设项目招投标中,ABC控制法是指将影响资金使用的因投标单位被没收投标保证金的情况有( C ).A.投标文件未密封 B.投标人未提供投标保证金C.投标单位在投标

30、有效期内撤回标书 D.投标单位未参加开标会议2.在标底的编制程序中,收集编制资料后进行的工作是( B ).A.确定标底的编制单位 B.参加交底会及现场勘察C.编制标底 D.审核标底价格3.( C )合同中,业主承担了项目的全部风险.A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.固定单价合同4.因发包方在合同期限内没有履行规定义务,造成承包方还未能履行合同,此时( D ).A.承包方无权要求解除合同 B.发包方,承包方均可提出变更,解除合同C.合同解除后,发包方不必承担赔偿损失责任D.承包方视情况可认为履行合同成为不必要,单方解除合同5.按国家有关规定,合同签订时,( A )均为经济合同的组

31、成部分,随合同一起有效.A.招标文件和投标文件 B.招标文件C.投标文件 D.中标价6.按照FIDIC合同条件,不属于承包商承担的风险是( B ).A.战争 B.业主提前使用永久工程C.非承包商的设计错误 D.不可抗力7.建设项目可行性研究的前提和基础是( A ).A.市场研究 B.效益研究C.投资估算评价 D.技术研究8.建设工程招投标中的中标通知书属于( C ).A.要约 B.要约邀请D.承诺 D.新要约9.招标活动中,标段的划分是一项较为复杂的工作,下列因素中( B )不属于应当考虑的因素.A.招标项目的专业要求 B.招标项目的质量要求C.对工程投资的影响 D.工程各项工作的衔接10.工

32、程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分,统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础.结算拔付工程款时以( B )为依据.A工程量清单 B.实际工程量C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量11.标底作为招标工程的预期价格,应控制在批准的( B )限额以内.A.投资估算 B.总概算或修正概算C.施工图预算 D.承包合同中价12.建设单位的招标文件是由( C )编制发布的.A.招标单位 B.委托的咨询机构C.招标单位或委托的咨询机构 D.招标管理机构13.投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现

33、投标单位没有填写单价和合价的项目,则( D ).A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中14.按照FIDIC合同条件,如果某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动在于( A ),允许调整原合同价格.A.10% B.15%C.20% D.25%15.根据有关规定,工程变更价款通常由( )提出,报( C )批准.A.临理工程师,业主 B.承包商,业主C.承包商,临理工程师 D.承包商,造价管理部门16.下列关于工程价款结算的说法,错误的是( B ).A.工程价款结算是反映工程进度的主要指标 B.工程价款结算是

34、反映工程质量的主要指标C.工程价款结算是加速资金周转的重要环节 D.工程价款结算是考核经济效益得重要指标17.发包方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包方可向发包方发出要求付款通知,发包方接到通知后仍不能按要求付款,可与承包方签订付款协议.延期支付应( B ).A.不计算付款的贷款利息 B.计算付款的贷款利息 C.计算付款的一半贷款利息 D.计算付款的30%贷款利息18.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后( D )内进行核实,确认后支付工程竣工结算价款.A.7天 B.14天C.15天 D.28天19.按照FIDIC合同条件,指定分包商应与( B )签订分包合同.A.业主 B.承包商C.工

35、程师 D.业主和承包商20.按照FIDIC合同条件,承包商负有对工程的照管责任.期限自工程开工之日起,到( D )止.A.验收后批准竣工日 B.履约证书签发日C.工程接收证明书指明的竣工日 D.颁发工程接收证书日21.按照FIDIC合同条件,工程进度款支付证书属于临时支付证书,工程师对以前签发过的证书中发现的错,漏或重复,( A )修改.A.工程师有权 B.工程师无权C.业主有权 D.承包商无权22.设备,材料采购可通过国内竞争性招标方式选定设备,材料供应商.这种方式一般适用于( B ).A.采购额在100万美元以上 B.合同金额小,工程地点分散且施工时间拖得很长 C.不宜进行公开采购的事项D

36、.现货采购或价值较小的标准规格产品23.按照FIDIC合同条件,在( A )前的任何时间,工程师可以通过发布变更指示或以求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更.A.颁发工程接收证书 B.颁发部分工程接收证书C.颁发履约证书 D.颁发最终支付证书24.关于施工索赔,下列说法中( C )是不正确的.A.合同双方均可提出索赔 B.索赔必须有充分的证据C.索赔指的仅是费用索赔 D.索赔必须严格的程序25.当某索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后( C )内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告.A.7天 B.14天C.28天 D.42天26.在确定工程变更

37、价款时,( B )提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款.A.甲方在工程变更确定后14天内 B.乙方在工程变更确定后14天内C.甲方在工程变更确定后7天内 D.乙方在工程变更确定后7天内27.不属于合同变更或解除的条件是( B ).A.合同约定的解除合同的条件已经出现 B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行C.双方当事人通过协商同意终止合同关系 D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同28.在下列索赔事项中,施工方不能提出费用索赔的是( C ).A.业主要求加速施工导致工程成本增加 B.由于业主工程师原因造成施工中断C.恶劣天气导致施工中断,工期延误 D.合同中某些内容错误

38、导致工期延误29.承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项设计变更( A ).A.不涉及合同价款的变更 B.涉及合同价款的变更,由工程师确定C.涉及合同价款的变更,由发包方确定 D.变更工程价款报告已被确认30.承包方要求对原工程进行变更,经工程师审查同意承包方的工程变更申请之后进行的工作是( A )A.承包方提出变更价款 B.工程师审查变更价款C.工程师计算确认变更价款 D .工程师签字调整合同价二、多项选择1.建筑师、工程师提供的服务内容包括哪些（ ）A.项目的调查、规划与可行性研究B.工程各阶段的设计、项目管理、监理C.参与工程的竣工D.改变工程量与标准E.工

39、程咨询2. 下列属于承包工程的主要险别的有（ ）A.工程一切险 B.货物运输险C.第三方责任险 D.人身意外险E.平安险3. 下列关于指定分包商的说法正确的是（ ）A.指定分包商是有业主或工程师指定的，所以总承包商只能无条件接受；B.指定分包商有总承包商统一管理和支付；C.如果业主指定的分包商妨碍了总承包商的工程实施时，由分包商承担责任；D.指定分包商的支付是有业主提供的暂定金额中开支；E.如果总承包商没有确切的理由而不向指定分包商支付时，业主查明情况后可直接支付，并将从总承包商处扣回。4. 工程的单价要从哪几方面入手：（ ）A.基本价格 B.确定定额C.管理费 D.间接费、利润和风险费的摊入

40、系数E.分包费5. 人工费超支的主要原因（ ）A.人工工时超出预算B.假定人工费率有所变动C.成本预测失误D.劳动生产率有偏差E.工程变更2. 名词解释1.承包商2.卖方信贷3.询盘4.PDCA5.暂定金额四、简答题1.国际工程评标的过程。2.影响项目投标决策的具体因素有哪些？3.投标的技巧。4.业主项目管理的基本内容和方法。5.工程项目信息管理的原则。五、案例分析 背景：某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑周期为20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质

41、量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。 工程根据总包合同工期要求按时开工，在实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。 工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，

42、丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。问题：（1）丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么？（3）违法分包行为主要有哪些？隐藏分析与答案（1）不合法。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。（2）丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据合同法与建筑法的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定

43、对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。（3）违法分包行为为主要有：1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；2）建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的；3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的；4）分包单位将其分包的建设工程再分包的。六、论述题讨论国际工程项目中危机管理的必要性。卷四一、单项选择题1.采用百分法对各投标单位的标书进行评分,( B )的投标单位为中标单位.A.总得分最低 B.总得分最高C.投标价最低 D.投标价最高2.在最高限额成本加固定最大酬

44、金合同中,承包方能得到成本和酬金,并与发包方分享节约额,说明实际成本( A ).A.低于最低成本 B.在最低成本和报价成本之间C.在报价成本和最高限额成本之间 D.超过最高限额成本3.评标活动应遵循( B )原则.A.竞争公平B.公平,公正,科学择优C.质量好,信誉高,价格合理,工期适当,施工方案先进可行D.规范性与灵活性相结合4.建设项目总承包招投标,它是指从( A )的招投标.A,从项目建议书开始,到竣工投产,交付使用 B.从可行性研究开始到,竣工投产C.从破土动工开始,到竣工投产 D.从破土动工开始,到竣工验收5.建设工程施工公开招标的程序中,在编制和发售招标文件后,应进行的工作是( B

45、 ).A.资格预审 B.勘察现场与召开投标预备会C.建设项目投标 D.招标公告的编制与发布6.不属于施工投标文件的内容有( C ).A.投标函 B.投标文件C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案7.投标文件中的大写金额和小写金额不一致时,以( A )为准.A.大写金额 B.小写金额C.大写金额和小写金额平均值 D.重新进行核算8.中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位依据招标文件,投标书等签订工程施工合同.A.15天 B.20天C.25天 D.30天9.当合同文件中出现不一致时,合同的优先解释顺序为( B ).施工合同协议书投标书及其附件中标通知书施工合同专用条款施工合同通用条款A.

46、 B.C. D.10.( A )是指邀请世界银行成员国的承包商参加投标,从而确定最低评标价的投标人为中标人,并与之签订合同的整个程序和过程.A.国际竞争性招标 B.有限国际招标C.国内竞争性招标 D.自营工程11.工程变更由( B )审查批准.A.业主 B.工程师C.业主与工程师 D.设计单位12.因地震,洪水等原因造成的损坏,由( D )负责.A.施工单位 B.设计单位C.监理单位 D.建设单位13.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( D ).A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审14.不属于施工招标文件的内容有( D ).A.投

47、标须知 B.拟签订合同的主要条款C.工程量清单 D.投标报价15.一般结构不太复杂或工期在12个月以内的工程,可以采用( C ),考虑一定的风险系数.A.单价合同 B.成本加酬金合同C.固定价格 D.调整价格16.承包人按工程质量,安全及消防管理有关规定组织施工,采取严格的安全防护措施,安全防护措施费用由( C )承担.A.承包人 B.施工工地的工人C.发包人 D.发包人和承包人共同17.控制工程造价的关键阶段是( B ).A.可行性研究阶段 B.设计阶段C.竣工结算阶段 D.招投标阶段18.承包人提出使用专利技术或特殊工艺,报工程师认可后实施.( A )负责办理申报手续并承担有关费用.A.承

48、包人 B.工程师C.发包人 D.发包人和承包人共同19.根据国际惯例,建设项目工程价款的动态结算,一般采用( B ).A.竣工调价系数法 B.调值公式法C.按实际价格结算法 D.按主材计算价差法20.按照建筑工程施工合同示范文本,对于隐蔽工程( D ).A.由承包人自行验收后可隐蔽和继续施工B.工程完工后由工程师直接验收C.工程质量符合规范要求时,验收后工程师不在验收纪录上签字,承包方不得隐蔽或继续施工D.承包方自检合格后,通知工程师,由工程师验收合格后,可进行隐蔽和继续施工.21.施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于( B )内以书面形式通知工程师.A.4小时 B.8小时C.12小时

49、 D.24小时22.按照FIDIC合同条件,每隔一段时间,承包商都要对施工计划进行一次修改,修改的费用由( B )承担.A.业主 B.承包商C.工程师 D.业主和承包商23.按照FIDIC合同条件,在工程师颁发( C )后,保留金全部退还给承包商.A.工程接收证书 B.部分工程接收证书C.履约证书 D.最终支付证书24.建设项目竣工决算报告中,对工程总的评价应从( B )方面进行分析说明.A.质量,造价和进度 B.质量,安全和施工C.进度,造价和施工 D.进度,质量,安全和造价,施工25.在正式验收之前应进行的工作是( B ).A.承包商申请交工验收 B.工程师现场初验C.单项工程验收 D.全

50、部工程的竣工验收26.在施工过程中,发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料储备的逐步减少,以( A )方式扣回.A.抵充工程款 B.工程变更价款C.索赔 D.尾留款27.按照FIDIC合同条件,指定分包商是由业主(工程师)指定,完成某项特定工作内容并与( C )签订分包合同的特殊分包商.A.业主 B.工程师C.承包商 D. 分包商28.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定,发包人代表更换,正确的做法是( A ).A.至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务B.至少提前7天以书面形式通知承包人,后任不履行合同文件约定的前任的权利和义务C.至少提前

51、7天以口头形式通知承包人,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务D.至少提前7天以口头形式通知承包人,后任不履行合同文件约定的前任的权利和义务29.基本工程部位未经工程师质量认可,承包方自行隐蔽,工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量不符合要求,则( D ).A.费用和工期损失由发包人承担 B.费用由发包人承担,工期不予顺延C.费用由承包人承担,发包人给予工期顺延 D.费用和工期损失由承包人承担.30.关于工程变更的说法,错误的是( A ).A.承包人对于发包人的变更通知有权拒绝 B.任何工程变更需由工程师确认并签发工程变更令C.工程变更包括增减合同中约定的钢材量D.施工中承包方不得随意变更设计31.在FIDIC合同条件中,由于传染病导致工期延误,承包商可索赔的内容为( A ).A.工期补偿 B.工期加利润补偿C.成本补偿 D.工期加成本和利润补偿32.在工程保修期内,发生涉及结构安全的质量缺陷时,由施工单位实施保修,( D )负责监督.A.建设单位 B.设计单位C.原监理单位 D.原工程质量监督机构33.由承包单位验收同意的,因设备质量原因而造成的问题,应由( D ).A.设备制造单位负责 B.设备供