建设工程合同管理复习思考题(2015)答案..docx

1、建设工程合同管理复习题（2015）一单选题1.某设计合同的价格为500 万元，设计人已接受发包人支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则发包人有权要求设计单位返还（B ）。A.100 万元B.200 万元C.250 万元D.150 万元2.某招标人组织现场踏勘后，在答疑会上对投标单位提出的问题，应当（C）。A. 以书面形式向提出人作答复B.以口头形式向提出人当场答复C. 以书面形式向全部投标人作同样答复D.可不向其他投标人作答复3.发包人在接到承包人送达的竣工验收报告,在验收后 (C)天内无正当理由不组织验收，可视为竣工验收报告已批准。A.20 天B.30 天C.14 天D.28 天4.发包

2、人在（ D ）合同中承担了项目的全部风险。A. 单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金5.施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（ B）后可推迟开工日期。A. 承包人以书面形式通知工程师B.工程师以书面形式通知承包人C. 承包人征得工程师同意D. 工程师征得承包人同意6.大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于（A ）天。A.30B.20C.28D.357. 下列有关施工合同组成文件的优先解释顺序正确的是（D）。A. 标准、合同专用条款、工程量清单B.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书C. 合同协议书、工程量清单、图纸D.中标通知书、标

3、准、工程量清单8. 发包人负责采购的建筑材料， 到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工合同内清单规定不符，承包人应（ B）。A. 自行将其运出工地B.要求发包人将其运出工地C. 要求供货商将其运出工地D.要求供货的运输公司将其运回发货单位9. 工程师对承包商的下列工程量不应给予计量的是（B）。A. 经批准超出设计图纸的工程量B.自身原因造成的返工工程量C. 设计变更而增加的工程量D.业主原因造成返工的工程量10. 投标人在投标过程中出现（ C）时，招标人可以没收投标保证金。A. 投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.在投标有效期内撤回其投标文件D.拒绝签

4、字确认评标委员会对投标书中错误的修正11. 甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是（A）。A. 该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级B. 如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程分别与建设单位签订合同C.如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任D.如果在合同履行过程中，乙破产，则甲应当承担原由乙承担的工程任务12. 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3 月 20 日，停止出售的时间为3 月 30 日，提交投标文件的截止时间为4 月 25 目，评标结束的时间为4 月 30 日，则

5、投标有效期开始的时间为（ C）。A3月20日B3月30日C4月 25日D4月30日13. 依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（C）。1A建设单位负责试验，并承担试验费用B 建设单位负责试验，双方分担试验费用C施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D施工单位负责试验，双方分担试验费用15. 公开招标在开标时，应当由(C) 。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加16. 如果索赔事件持续发生，承包商应每隔(B) 天向工程师递交一份中间索赔报告。A.14B.28C.35D.

6、5617. 承包人在（ C）合同中承担了项目的全部风险。A. 单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金18.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（D）A明示报名参加投标的各施工单位低价竞标B明示施工单位在施工中应优化工期C暗示施工单位不采用建设工程施工合同( 示范文本 ) 签订合同D暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥19. 根据建设工程安全生产管理条例 ，建设单位不得压缩（ D）工期。A定额B 标准C 法定D 合同20.某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（D）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料A相关管线产权部门B

7、市政管理部门C城建档案管理部门D建设单位21. 根据建设工程质量管理条例 ，建设单位最迟应当在（ D）办理工程质量监督手续。A竣工验收B 签订施工合同C进场开工D领取施工许可证22.关于设计单位的权利的说法，正确的是（B）A为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D设计深度由设计单位酌定23.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（C）。A建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B建设单位不得任意压缩合同工期C建设单位进行装修时不得变

8、动建筑主体和承重结构D建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标24. 根据建设工程质量管理条例 规定，设计单位应当参与建设工程分析，并提出相应的技术处理方案（ C）。A工期延误B 投资失控C 质量事故D 施工组织25.根据建筑法 ，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（D）。A住房和城乡建设部B省级建设行政主管部门C国家安全生产监督管理行政主管部门D 国务院26. 根据建设工程质量管理条例 ，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（ C）。A工程施工图纸B法律、法规C监理合同D施工合同中约定采用的推荐性标准27. 施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出

9、了提高混凝土等级的通知，施工图纸中2标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（B）为标准进行质量验收。A技术规范B 施工图纸C 施工合同D 监理通知28. 依据建设工程质量管理条例规定，以下工作中， 应由总监理工程师签字认可的是（ A ）。A 建设单位拨付工程款B施工单位实施隐蔽工程C商品混凝土用于基础工程D大型非标构件进行吊装29. 某工程部位隐蔽前曾得到监理的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（A ）。A 费用和工期损失全部由承包商承担B费用和工期损失全部由业主承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D费用由业主承担

10、，工期不予顺延30. 建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（D）。A要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书B要求提交质量保证体系和质量责任制度文件C抽查施工中主要建筑材料的质量D检查劳动合同履行及劳动保护情况31. 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（D）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案32（ D）未经县级以上建设行政主管部门审查批准，不得使用。A施工安全技术

11、措施B 施工组织设计C勘察文件D 施工图设计文件34某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是 （ D）。A应当根据勘察成果文件进行设计，并注明工程合理使用年限B对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家C正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底D对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案35.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（C）。A项目批准文件B 城市规划C 项目投资概算D国家规定的建设工程勘察深度要求36. 单项索赔（ A）。A是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B是指承包

12、商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔D是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔37.下列关于施工索赔的处理过程正确的是（A）（ 1）意向通知（ 2）证据资料准备（ 3）索赔报告的编写（ 4）提交索赔报告（5）索赔报告评审（6）谈判解决（ 7）争端的解决。A.（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6）（7）B（ 2）（ 3）（ 1）（ 4）（ 5）（ 6）（7）C（ 2）（ 1）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6）（7）D（ 2）（ 3）（ 4）（ 1）（ 5）（ 6）（7）338.施工过程中

13、最高的行为准则是（B）A. 事实 B. 合同 C. 建筑法 D.民法39.某漫灌沟槽开挖分项工程采用单价合同承包，价格为58000 元 /km，计日工每工日工资标准为 120 元 / 天，管沟长 10km，由于发包方原因， 造成承包商6 人窝工 5 天，施工方原因，5 人窝工 2 天，承包商提出的人工费索赔应为（C）元A.4800 B 1200 C 3600 D 240040.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（A）A. 因合同文件引起的索赔B有关过程施工的索赔C. 关于价款方面的索赔D 特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔二多选题1.对于技术复杂，而又缺乏经验的项目，设计分为（ABE）阶段进

14、行。A. 初步设计B.施工图设计C. 工程设备设计D. 施工组织设计E. 技术设计2.针对施工招标，评标时一般主要对投标企业的（ABCD）进行评审。A. 投标报价B.施工方案C.投标工期D.主要材料用量E.投标技巧运用3.下列哪些属于编制标底应遵循的原则（AC）。A. 一个工程只能编制一个标底B.标底应考虑价格变动因素C. 根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D. 标底价格应与投标者协商确定E.标底应考虑投标人的报价4. 按照建设工程施工合同示范文本 ，在施工中由于 （ BCD）造成工期延误， 经工程师确认，竣工日期可以顺延。A. 承包人未能及时调配施工机械B. 发生不可抗力C. 季节

15、性大雨D. 工程量变化E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成累计停工超过8 小时5. 承包方既可以向业主要求延长工期，又可索赔费用的情况有（ABCD）。A.停工待图B.由于业主原因造成全场性停工C.场地条件发生变化而停工D. 业主供应的设备推迟到货E.气候恶劣造成施工停顿6. 按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(ABD)。A. 有编制招标文件的能力B.有项目法人资格C.具有开标场地D. 有组织评标的能力E.已委托公证机关公证7. 下列关于招标代理的说法中正确的有（BC）。A. 招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标代理工作的机构B. 招标代理机构

16、是社会中介组织C.招标代理机构必须有相应的专业力量D. 建设行政主管部门有权指定招标代理机构E.所有的招标都必须委托招标代理机构进行8.经工程师确认后工期相应顺延的工期延误原因（ABCD）。A. 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B. 不可抗力C. 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D. 设计变更和工程量增加E.一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时9. 索赔报告的内容包含（ ABCDE）A. 标题 B. 事件 C. 理由 D. 结论 E. 附件10. 承包商向业主索赔成立的条件包括有（ABDE ）。A. 由于业主原因造成费用增加和工期损失4B.

17、由于工程师原因造成费用增加和工期损失 C. 由于分包商原因造成费用增加和工期损失 D. 按合同规定的程序提交了索赔意向通知E. 按规定时间提交了索赔报告11下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（CDE）。A为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家B为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家D有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家E设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明12. 建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。下列表述正确的有（BC）。A建设单位将装修方案报有

18、关主管部门批后，方可施工B建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司13. 工程监理单位与被监理工程的 （CDE）有隶属关系或者其他利害关系的， 不得承担该项建设工程的监理业务。A建设单位B造价咨询单位C 施工企业D 建筑材料、构配件供应单位E设备供应单位16. （ ABC）建设工程必须实行监理。A国家重点建设工程B大型公用事业工程C利用外国政府贷款的工程D成片开发建设的住宅小区工程E单位自建的厂内公路17.可以作为工程监理的依据有（ABCD

19、）。A相关法律法规B工程建设标准强制性条文C建设工程承包合同D施工图设计E监理合同18.房屋建筑工程工程质量保修的范围包括（ABCE）A. 地基基础工程B主体结构工程C屋面防水工程D外墙面的防渗漏E供热供冷系统19.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起（ AE ）内派人维修，维修费用由（）承担A 7 天B 15 天C28 天 D.承包商 E.造成质量缺陷的责任方20. 索赔费用的构成包括（ ABCD）A. 直接费B.间接费C.利润D.税金E.因项目推迟投产造成的产品利润损失5三简答题1. 简述建筑产品的特点？1. 建筑产品的固定性和生产过程的流动性2. 建筑产品的个体性和

20、其生产的单件性3. 建筑产品的投资额大，生产周期和使用周期长4. 建筑产品的整体性和施工生产的专业性2. 简述招标代理人应当具备的条件。1 ）具有项目法人资格（或者法人资格）；2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；3）有从事同类工程建设项目招标的经验； 4）设有专门的招标机构或者拥有3 名以上专职招标业务人员；5）熟悉和掌握招标投标法及相关的法律法规；3. 简述标底的作用及编制方法？（1）衡量投标单位报价的尺度。（2）评标的重要指标。（3）使建设单位预先明确招标工程的投资额度，并据此筹措资金和安排建设资金。（4）上级主管部门核实建设规模的依

21、据。4. 简述投标文件的组成？1）商务法律文件投标人所代表的公司的资信证件；投标保函；授权书及证明文件；联合体投标人的联合协议2）技术文件施工技术方案施工组织方案3）价格文件5. 简述施工过程中可以顺延工期的条件。（ 1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件（ 2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行（ 3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行（ 4）设计变更和工程量增加（5）一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时（6）不可抗力6. 简述竣工验收需要满足的条件。( 一 ) 完成建设工程设计和合同约定的各项内容；( 二

22、) 有完整的技术档案和施工管理资料；( 三 ) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；( 四 ) 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；( 五 ) 有施工单位签署的工程保修书。67. 简述施工索赔的程序及索赔的证据包含的内容。索赔的程序（一）发出索赔意向通知（二）索赔资料的准备（三）索赔报告的编写与提交（四）索赔报告的评审（五）索赔谈判（六）索赔争端的解决索赔的证据（ 1）合同文件（ 2）经工程师认可的施工进度计划（ 3）合同履行过程中的来往函件（ 4）施工现场记录（ 5）工程照片（ 6）工程师发布的书面指令（ 7）气象资料（ 8）会议纪要（ 9）备忘录

23、（ 10）汇率变化表（ 11）各类财务凭证（ 12）其他有关资料8. 建设工程施工合同（示范文本） 的组成有哪些？（1）合同；（2）监理委托函或中标函；（3）专用条件；（4）标准条件；（5）补充、修正文件9. 简述违法分包的行为包括哪些？（ 1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（ 2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（ 3）施工总承包单位将其建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（ 4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。10. 简述订立施工合同应具备的条件。(1) 初步设计已经批准；(2) 项目已列入

24、年度建设计划；(3) 有能够满足施工需要的设计文件、技术资料；(4) 建设资金与主要设备来源已基本落实；(5) 招投标的工程中标通知书已下达。四工程案例分析7案例 1.监理单位承担了某工程施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件。事件 1：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此， 总监理工程师同时向甲、 乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。【问题】甲施工单

25、位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？甲施工单位回函所称，不妥。因为分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。总监理工程师签发的整改通知，不妥，因为整改通知应签发给甲施工单位，因乙施工单位与建设单位没有合同关系。案例 2.四海公司作为专业分包商承揽了某办公楼的装饰工程的施工任务，并将其中的劳务分包任务分包给了具有相应资质的劳务分包企业美姿公司。2006 年 7 月 2 日，美姿公司完成了合同约定的任务。但是四海建筑公司却拒绝支付工程款，其理由是：1所有的劳务都分包给了美姿公司，属于转包，该合同无效；2四海公司是分包商，又将

26、劳务作业继续分包，违反了建筑法，该合同无效。【问题】你认为四海建筑公司的观点正确吗？四海建筑公司的观点是错误的。四海公司混淆了两组概念：1分包与转包尽管所有的劳务作业都由美姿公司完成， 但是由于劳务作业并不是四海建筑公司所承揽的所有工程，因而不能认为是转包。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 7 条规定：“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。 ” 2分包与再分包建筑法第29 条规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包。”这里不允许再分包的工程是分包单位的主营业务。 对于四

27、海建筑公司而言， 劳务作业部分并不属于其主营业务范围，因此是可以分包的。 建筑业企业资质管理规定 第 5 条规定：“获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。 承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工， 也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。”案例 3. 某建筑公司与某学校签订一建设工程施工合同，明确承

28、包方（建筑公司）保质、保量、保工期完成发包方（学校）的教学楼施工任务。工程竣工后，承包方向发包方提交了竣工报告。发包方认为双方合作愉快，为不影响学生上课，还没有组织验收，便直接使用了。使用中发包方发现教学楼存在质量问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，发包方提前使用，出现质量问题，承包方不再承担任何责任。【问题】1. 依据有关法律、法规，该质量问题的责任应由哪一方承担？2. 工程未经验收， 业主提前使用， 可否视为工程已交付， 承包方是否不再承担任何质量责任？3. 如果该工程委托监理，出现上述问题应如何处理？监理工程师是否承担一定责任？84. 发生上述问题，承包方的保修责任应如何履

29、行？5. 上述纠纷，业主和承包方可以通过何种方式解决？1. 根据建筑法规定，应由业主承担责任。2. 可视为业主已接收该项工程，但不能免除承包方负责保修的责任。3. 承包商保修责任，应依据建设工程保修规定履行。4. 业主和承包商可通过协商、调解解决，或按合同条款规定提出仲裁或诉讼。5单位工程验收的内容包括：单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整。单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收应符合要求。案例 4. 某中外合资鞋业公司，投资 1600 万元 ( 施工单项合同价

30、，资金自筹 ) 兴建厂房。有关部门以厂房涉及公众安全为由， 要求项目进行招投标。 鞋业公司认为， 该项目不是 3 号令所规定的关系公众安全项目，不属于强制招标项目，因而决定不招标，并下令开工。有关部门发现后，以应当招标为由，欲对其做出行政处罚，并会同供电部门对其采取了停电措施。后【问题】有关部门的做法是否妥当，为什么？关系公共利益、 公众安全的项目，属于纯公共产品或准公共产品，其最大的特点是项目具有安全性。 因此公众安全不能理解为安全生产，以及对某一部分人有安全影响的意义。否则每个项目都要成为关系公众安全的项目。本案中的厂房不属于基础设施项目，也不属于公用事业项目，且不使用国有资金，因而不是强

31、制招标项目。不能以安全生产为借口，要求其进行招投标，因此本案中有关部门的做法欠妥。案例 5.某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，经有关部门批准，业主选择邀请招标。业主决定仅邀请3 家国有一级施工企业参加投标。招标工作内容确定为：成立招标工作小组；发出投标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件； 招标答疑； 组织现场踏勘； 接收投标文件； 开标；确定中标单位； 评标；签订承包合同；发出中标通知书【问题】（ 1）如果上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理

32、的顺序。（ 2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？【分析】（ 1）题中所列招标顺序不妥。正确的顺序是：成立招标工作小组；编制招标文件；编制标底；发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；招标答疑；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。（ 2）工程建设项目施工招标文件一般包括：投标邀请书，投标人须知，合同主要条款，投标文件格式，采用工程量清单招标的，应提供工程量清单，技术条款，设计图纸，评标标准和方法，投标辅助材料等。9案例 6. 2001年 5 月 16 日，某市轻轨新线一期工程土建工程发布招标公告称：该工程采用公开招标方式， 工程范围及规模包括车站

33、主体结构含土石方开挖、基坑防护、 车站结构混凝土及钢筋工程、防排水与车站相关的人防洞室的处理、通风道与出入口等，投资约3000 多万元。 投标人资质要求为一级资质等级，取得 ISO9000 质量认证，具有经济、技术管理实力及类似工程业绩，同时市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标。【问题】该项目对投标人资质提出的要求是否合适？【答案】该招标公告中对投标人资质提出要求不违反法律规定，但要求“市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标”明显违反法律规定。按照惯例， 以公开方式进行招标，凡有能力承担工程的承包商，都应有同等机会投标。上述条件剥夺了或限制了市外承包商投标中标的机会，因而是不

34、能接受的。首先，该规定有强制投标人组成联合体投标的嫌疑。在招标中， 法律允许并鼓励投标人组成联合体投标以至中标。不过这种组合不能强制组成。其次，招标人对本市投标人和市外投标人实行了区别待遇。案例 7.某建筑公司（乙方）于某年4 月 20 日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积3000平米工业厂房的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500 立方米，假设直接费单价为4.2 元 /m3，综合费率为直接费的20。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/ 台班）。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工， 5

35、 月 20 日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工 10 个工日；2）施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工15 个工日；3）5 月 19 日接到监理工程师于5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；4） 5月 20 日 22 日，因罕见大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10 工日；5） 5月 23 日用 30 个工日修复冲坏的道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于5月 30日挖坑完毕。【问题】1. 上述哪些事件建筑公司可以向厂方

36、要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2. 每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3. 假设人工费单价为23 元 / 工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30，则合理的费用索赔总额是多少？【答案】1. 事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任；事件二：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担责任事件三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的；事件四：可提出索赔要求，因为罕见大雨迫使停工，需推迟工期。（2）事件二：可索赔工期5d（15 日 19 日） ;事件三：可索赔工期2d（10900/45002d） ;事件四：可索赔工期3d（

37、 20 日 22 日） ;事件五：可索赔工期1d（23 日）（3）事件二：费用： 2315（ 1 30） 448.3 元机械费： 4505 225010元事件三： 9004.2 （ 1 20） 4536 元事件五：费用： 3023（1 30） 897 元机械费： 450 元可索赔费用总额为：448.5 2250 4536 897450 8581.5 元案例8.某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合同按建设工程施工合同示范文本为基础签署。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60计算。在专用条款中明确6 级以上大风、 大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d 内予以确认， 工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d 后视为索赔已经被确认。在施工过程中出现了下列事件：1. 因业主不能及时提供图纸，使工期延误20d， 10 人窝工；2. 因施工机械故障，使工期延误10d， 5