《实用的施工合同模板合集五篇》

1、实用的施工合同模板合集五篇 施工合同 篇1 建设方： (以下简称甲方) 承建方： (以下简称乙方)经甲乙双方协商，甲方将自行修建房屋室内装修工程承包给乙方，并达成如下协议，甲乙双方共同遵守。一、工程概况1、施工地点：2、承包方式：按预算执行。3、总 价 款：。4、工期：自20xx年20xx年日竣工，工期为60天。二、工程验收：1、施工中乙方必须保质保量，按时完成。2、工程竣工后，甲方应在3日内组织验收，如未经验收擅自使用，应视为验收合格。三、工程价款及结算方式：1、合同签定后，甲方应支付乙方总工程款，60%计：元，做为材料款。2、工程过半(木工结束)甲方应支付乙方总工程款30%， 计： 元。3

2、、工程结束经甲方验收合格后，甲方应支付乙方其余总工程款10%，计： 元。4、如乙方在施工中，甲方要求增加工作量或中途改变施工内容要求，甲方应另行支付(差额)费用给乙方，工期顺延。四、违约责任：1、合同签订后乙方应保质保量如期竣工，凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外)，乙方需承担总工程款1%作为罚金。2、如甲方未按合同支付工程款，应每日承担合同总金额的1%作为罚金。五、保修及售后服务：1、因施工质量问题免费保修两年;2、如因不可抗力损坏，乙方只维修，所用费用由甲方支付;3、如人为损坏或需调整变更样式，乙方合理收费。六、本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决，如无法达成一致，应由

3、当地人民法院裁决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同签定之日起生效。甲方：签 字：乙方： 签 字：年月日： 施工合同 篇2 乙方：甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程。三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上。四、工程内容：粉刷外墙。五、工程材料：本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。六、工程造价：1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人

4、工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。2、面积：按实际施工面积计算。3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。七 、工程质量1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范jgj73-91精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后

5、，才能进入外墙涂料工程的施工。3、涂料施工基本要求：（1）、修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶接要结实。（2）、乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。八、双方责任1、甲方责任（1）、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。（2）、提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。（3）、提供水源、电源。（4）、配合乙方在施工现场的管理工作。2、乙方责任（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。（2）、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。（3）、管理维护现场

6、清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。（5）、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担九、违约责任1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。十、本工程保修期为两年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时

7、内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。甲方乙方年 月 日年 月 日 施工合同 篇3 户 主(甲方)： 身份证号：承建方(乙方)： 资质证书(或专业证书)号：乙方法定代表人： 身份证号：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 。二、工程概况： 结构 ，

8、层数：工程形式：包工包料。三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。四、甲方职责1.甲方根据家庭人数，从海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。3.甲方必须维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决，过后乙方不再处理，增加费用部分由甲方自行负担。5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问

9、题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。五、乙方职责1.乙方必须按甲方指定的.施工图纸施工，确保质量，服从甲方监督，施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明，有权令其返工。2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的意见书，不得善自变动。六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款根据本合同按

10、时拨付给乙方。七、县(市)建设工程质量安全监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。九、建房工期建房工期为 天，该工程由签订合同生效后10日之内动工。十、承建工程价格及拨款方式由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1

11、120元/平方米)整。共计： (大写) 元(小写)。十一、施工安全要求及质量问题责任安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。工程质量：应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾

12、期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。十二、工期延误乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：(一)自然灾害等不可抗力。(二)设计变更和工程量增加。(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。(五)甲方同意给予顺延的其它情况。十三、付款方式本工程竣工验收后，20个工

13、作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。本合同自各方签字后生效，生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇4 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就x

14、x乡 村民居风貌塑造工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：xx乡民居风貌塑造。2、工程地点：xx乡 村。3、工程内容：旅游沿线部分村民房屋立面风貌改造（川北民居风格），房屋屋面、门窗、木制民楼、粉墙、勾檐、座脊、粉墙吊檐、硬化道路及院坝、设施建设及店招店牌等，粉刷材料用腻子和外墙漆施工。4、资金来源：政府补助、居民自筹。二、合同日期开工日期：20xx年10月18日竣工日期：旅游线20xx年10月28日，场镇11月底。三、合同价款粉墙（含裙线、勾画青砖）20元/m2，水泥砂浆抹面20元/m2，勾檐13元/m，座脊70元/m，硬化院坝及入户路（厚度0.1m）160元/m3，栏

15、杆及花台70元/m，刷木漆50元/m2。四、质量标准外墙粉刷材料的要求1、腻子（干粉外墙防水腻子）。要求：粉状均匀，无结块。表干时间5小时，初期干燥抗裂性6小时后无裂纹，吸水量2克。耐水性( 96h)无异常，耐碱性(48h)无异常，粘结强度在标准状态下0.6，动态抗开裂性0.1。2、外墙漆（颜色以东、西线乡镇风貌改造颜色为准）。要求：附着力强，能抗天气变化，抵抗酸雨、碱及霉的侵蚀；抗污染能力强，色泽持久不变，不易粘灰，不起泡，不剥落，无裂纹，干燥时间：指触干为10分钟，表干1小时，重涂时间2小时，实干24小时。外墙粉刷施工要求1、腻子施工：（涂脂抹粉刷2遍）涂刷要求：清除基层表面粉尘、油污、锈

16、迹等，确保墙面清洁；检查基层牢固度，疏松、空鼓部分应予以铲除；墙上明显的凸出部位和砂浆疙瘩，应打磨平整，墙上洞口和缝口应用水泥砂浆进行填补；检测基层酸碱度与基层含水率，确保含水率小于10%，ph值小于10。(2)施工要求：腻子调配：腻子直接加水调配，配比为腻子粉10份、水3份，根据墙体吸水性和气温环境可做适当调整，以好批刮为准。调配腻子要用搅拌器充分搅拌均匀，初次搅拌停止后静置五分种再次搅拌下，调好的腻子在3小时内用完。使用刮板按常规批刮进行施工。批刮次数不可过多，力求均匀平整，勿留交接缝痕迹。一般两遍成活。第一道批刮以找平基面为准，批刮厚度为0.5mm。第一道施工完毕后，完全干透，方可进行第

17、二道批刮，批刮厚度为0.5mm。第二道工序结束后，48小时以内，用600#以上的细砂纸轻微打磨，清除浮灰即可。2、外墙漆施工（涂刷2遍）(1)上封闭底漆：批刮好的腻子层干燥保养2天后即可上封闭底漆，底漆不用稀释，直接使用，涂刷时要均匀仔细，不可漏涂，特别是阴阳角部位，否则将对面漆涂膜产生影响，干燥4小时后可上漆。(2)上面漆面漆：要看墙体的吸水性作适当调节，不可过分稀释，盲目追求涂刷面积，否则可能出现掉粉和遮盖力不够问题，面漆涂刷可选用短毛辊筒施工，涂刷要均匀仔细，单位平方米的用漆量要均匀分布，阴阳角部位可选用毛刷刷漆，面漆的漆膜应做到无流挂、刷痕、小辊筒花纹均匀，漆膜颜色和光泽统一，不露底，

18、层间重涂时间为4小时。3、对线条的要求：线条宽0.2米，具体位置位于二楼（三楼）窗台下0.35米位置，颜色为红棕色；墙裙距地面高0.7米，颜色为深灰色；墙面颜色为白色。4、按照新村建设要求，体现川北民居特色。底层立（侧）面墙裙距地面高0.7米，用外墙漆勾画青灰色砖，柱面和分隔线为红棕色，墙面为白色。座脊、吊檐、入户路及院坝硬化工程以现场指导为准。五、双方责任承包人责任：1、向发包人承诺按照合同约定进行此施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程质量保修期限为壹年，自工程竣工验收起计时。2、承担施工中出现的瓦片损毁等农户财物损失的赔偿。3、完善施工中的安全防护措施，特别是高空施工安全防

19、护措施，加强安全监管，杜绝事故发生；独自承担施工中出现的一切安全事故的赔偿和法律责任。4、负责开具竣工验收报账所需的税务发票及其他软件资料。 发包人责任：1、对承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2、对相关具体问题进行协调处理，并对工程质量、安全、进度进行监管。六、违约责任1、工程逾期验收合格，甲方未完全支付工程款，每逾一日甲方偿付欠款总额2的滞纳金。2、乙方不能按合同规定完工，乙方向甲方偿付工程款总额1%的违约金。七、工程付款施工队进场后，支付工程款总额（预计）30%的资金作为启动资金，用于支付材料款；工程竣工验收后，按民工工资、材料款、税金及余下的工程款的顺

20、序，支付工程资金总额的40%。项目经县审计局审计决算后，支付余额资金（按规定要求留足质量保证金）。八、竣工结算按现场实际完成工作量及与签证核量，办理竣工结算。九、合同生效本合同正式本贰份，甲乙双方各存壹份。双方签字盖章后生效。发包人： 承包人：法定代表人：法定代表人： 施工合同 篇5 合同编号：_签订地点：_发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4 承包方

21、式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 .1.7 合同价款：人民币￥_元(大写)第二条 甲方工作2.1 开工前_天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派_为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事

22、项的手续。2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条 乙方工作3.1 指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由

23、于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。4.2 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5

24、.1 本工程以建筑装饰装修工程质量及验收规范(gb50210-20xx)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期

25、顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采用下列第_种方式：(1)固定价格。(2)固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险

26、包括_内容。(3)可调价格：详见本合同第十一条。6.2 本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_元的工程价款。拨款分 3次进行拨款 100 %金 额 (元)工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)乙方交付30%工程完成50%乙方交付20%验收合格后支付竣工结算余款乙方交付50%6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意;并在_天内，结清尾款并退还履约保证金。第七条 关于材料供应的约定7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或

27、规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。第八条 有关安全生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。第九条 奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金;逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结