建筑消防安装施工合同_第1页
建筑消防安装施工合同_第2页
建筑消防安装施工合同_第3页
建筑消防安装施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据中华人民共和国经济合同和山东省消防管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑消防设施概况：（一）建筑名称：（二）安装施工范围：A火灾自动报警系统B 消火栓系统C 自动喷淋灭火系统D防排烟系统E 消防稳压系统F应急照明疏散指示系统G防火卷帘门系统 H 火灾漏电报警系统（三）开工日期： 年 月竣工日期： 年 月日日第二条图纸、预算交付（一）甲方在开工前 10 日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸一套。（二）乙方在合同签订前10 日内向甲方提供预算报告。第三条合同价款、付款方式（

2、一）合同价款：工程总造价： 100000.00 元 ，大写人民币：壹拾万元整（二）付款方式 :1、施工人员到场支付工程总造价的30%。2、装饰封顶打压后支付工程总造价的30%。3所有设备安装完毕调试后支付工程总造价的20%。4、通过消防部门监测验收结束后支付工程总造价的20%。第四条设备供应：第五条双方责任（一）甲方 ：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地（水电费由乙方负责）；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付工程款；（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排， 按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。第

3、六条图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，其费用按实结算。第七条验收和工程质量（一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案， 己方在十日内组织验收（二）消防设施安装以通过甲方及消防部门验收合格为标准。第八条保修（一）保修内容：见安装施工范围；（二）保修期限：自验收合格之日起保修壹年。（三）保修期满后，按山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法的规定签定维修保养合同。第九条违约责任（一）甲方责任：1 工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；2 工程未经消防验收， 提前使用，发现质量问题， 自己承担责任；（二） 乙方责任：1 乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工， 由此造成逾期交付的， 每日按工程总价的0、1%向甲方偿付逾期的违约金；2 保修期内发生质量问题， 由乙方无偿修复 ; 因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：A 向仲栽委员会申请仲栽B 向当地人民法院提起诉讼第十一条 如需担保，另立合同第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同一式四份，双方各执两份。第十四条 其它 注：本合同金额只含施工安装费，不含监测验收费。合同订立时

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论