2022年桩基础专业分包合同范本

1、第PAGE12页共NUMPAGES12页2022年桩基础专业分包合同范本第一条 工程概括1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容及范围：4、造价：每米施工单价按元/米计算，送桩部分(空送)适当补偿(此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担)。5、质量等级：合格6、工期拟定：_年_月_日至_年_月_日，总工期为天。第二条 承包方式本工程采用下列第3项方式承包1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。2、工作量按实际完成量计算;计算规则按定额有关说明执行。3、压桩工作量按日报表签证量结算。第三条 付款方式1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整(￥元)。2、压桩完成时

2、付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的_%3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。第四条 甲方责任1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延;超过

3、三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息_%付息给乙方。第五条 乙方责任1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。4、按照建设工程施工现场管理规定，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。第六条 其他1、甲方指定工地代表，乙方指定为

4、工地代表。2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效;全部工程量完工，价款结清后自行终止。3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。(附：补充协议与此合同等同效律)甲方单位盖章：乙方单位盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：电话：_ 电话：_开户行：账号：合同签订日期：_年_月_日2022年桩基础专业分包合同范本（二）甲方(总包人)：乙方(分包人)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成

5、一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3分包范围：桩(含基础桩及支护立柱桩)1.4承包方式：本合同采用“包工期、质量、安全、文明施工环境保护、机械、人工、燃油、挖运施工现场道路及平整场地等包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。2、合同价款2.1基础桩与支护立柱桩工程暂定总价：元(具体工程量清单见合同附件一)。2.2合同价款的计价方法：基础桩与支护立柱桩采用包干单价形式2.3结算方式：以承包人现场实际确定的工程量为准。3、分包工作期限工期：自开工之日(以承包人书面通知为准)起天内4、质量标准工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收

6、规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定合格。5、甲方代表：6、乙方代表：7、工程承包人义务：7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备，周转材料、安全设施保证施工需要7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8、劳务分包人义务8.1对本合同劳务分包范

7、围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人受权或允许，不得擅自与发包人及有关单位建立工作联系;直觉遵守法律法规及有关规章制度;8.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;8.3严格按照设计图纸、施工验收规范，有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格

8、遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任的治安保卫工作;8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保

9、护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;8.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租凭给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;8.9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。8.10、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工责任，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9、质量检查与验收9.1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。9.2、分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担承担违约责任。10

10、、合同价款与支付10.1、分包人按时完成分包工程并通过验收合格后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后_日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣除款项外的分包工程结算款支付给分包人。11、质量保修11.1分包人应按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的_%预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。12、分包合同解除与撤场12.1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包人合同和承包人合同要求，承包人有权要求分包人

11、采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后_日内仍不能满足承包人要求，承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在_日内无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。12.2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施，如承包人要求拆除，分包人应按承包人要求拆除，并将施工场地清理干净直至令承包人满意。13、违约责任13.1但发生下列情况之一时，视为分包人违约。分包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。13.1.1因分包人原因不能按

12、照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;13.1.2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的;13.1.3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;13.1.4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。14、分包合同生效与终止分包合同自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣交付、双方签订分包合同工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。15、合同份数本合同一式四份，具有等法律效力，由承包人和分包人分别保存贰份。工程承包单位(盖章)劳务分包单位(盖章)委托代理人：_ 委托代理人：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日甲方(盖章)：_分包人(签字)：签

13、订日期：乙方(盖章)：_分包人(签字)：签订日期：2022年桩基础专业分包合同范本（三）甲方(分包方)：乙方(承包方)：为了明确双方责任，密切配合，共同完成施工任务，依据有关规定和工程具体情况，经过协商，签订本合同，双方共同遵守执行。一、承包范围：全部操作工序。内容包括：定位放线、材料检测、材料复试、施工、技术资料整理归档、水电费、税收、管理费、协调地方关系费等。交工时应提交完整技术资料四套。所有试验均由乙方负责(具体试桩数量以不小于图纸说明为准)，所发生的试验费全部由乙方负责。二、承包方式：包工包料包桩基工程验收合格三、承包价格及结算方式：1、承包价格：m，此价款为含税价款。工程量为，合同价

14、款为_元。2、本合同价款采用固定综合单价的合同方式，除图纸发生变更，工程量不再调整。合同单价中包括承包范围之内的全部费用，综合单价一次性包死不做调整，合同单价综合考虑了桩长及各类地质情况等因素，无论实际施工中遇到岩石、各类土质、砂石或者地下水，均执行此单价。结算时合同综合单价固定不变，无论发生何种情况均不予调整，人工、材料、机械、工期、施工方案、政策性调整等各种风险均含在合同综合单价内。3、本合同价款中所包含的内容：承包范围内所需要材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具工具费、劳保费(含安全帽)、施工生活水电费、机械进出场安拆费、技术措施费、管理费、利润、税金等应计取的全部费用。(桩基础施工

15、全过程，直至检测合格交与发包方所需全部费用);不可避免的工程技术间歇窝工费用;文明安全施工现场清理、材料分类码放及挂牌标示等管理费用;国家性重大会议和活动、自然气候与不可抗力、学生高考期间限制造成停工窝工的费用;必要的开会学习教育费用;正常情况下的停水、停电而发生的停工窝工的费用;机械操作、测量放线;雨季施工、地下水位高等因素的降效费用;工人吃、住、行的费用(承包方的临设由承包方自行解决);因承包方责任造成的人员伤亡及因此而发生的费用;施工中的技术措施费;施工现场目前状态下的各种情况及不可预见因素;综合单价也包含承包方预期的管理费及利润，以及支付工程款需提供正规发票所需支付的税费;承包方的施工

16、垃圾及生活垃圾由承包方自行清理并外运，费用含在合同单价内。4、工程量结算方式：按图纸设计有效桩长+0.5m空桩计算，本工程单根桩长为10.5m，共229根桩，总长2404.5m，除发生设计变更，工程量不再调整。四、质量、工期、安全生产与文明施工1、质量：确保所承担的分项工程合格率_%。承包人承包范围内的工程质量达不到相关规范要求的，由承包人返工维修，到工程质量达到合格为止，一切损失由承包人负责。2、工期：实际开工日期以第一天桩基进入工地为准，承包人承包范围内的工程必须在10天以内完工。3、安全生产、文明施工：承包方从进场施工至完工验收期间，所有人员设备安全由承包方自行负责;现场材料、机械、物料

17、堆放整洁、有序。承包人承包范围内的文明安全施工达不到发包人要求时，按现场文明施工条例进行违约处理。五、施工管理：1、在施工前，乙方认真熟悉图纸及施工规程，明确施工程序、技术要求、质量标准等。2、乙方提前编制方案，报建设单位审核。在乙方自检合格的基础上组织建设、监理单位检查验收，乙方确保一次验收。六、付款方式：1、乙方进场施工完毕待试验合格后，甲方支付乙方合同价款的_%,乙方交付甲方全套竣工资料后，甲方支付乙方合同价款的_%，剩余_%待主体验收合格后支付给乙方。七、其他1、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，签字确认后生效。2022年桩基础专业分包合同范本（四）发包单位：(以下简称甲方)承包单位：

18、(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的(gf_91_0201)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条 、工程名称：第二条 、工程地点：第三条 、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元

19、/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3.竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条 、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在_年_月_日前进场施工。并于_年_月_日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的_，总额不超过合同总价的_%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝