水泥窑余热发电总包招标文件范本

XXXX水泥余热发电XXXXXXX熟料水泥窑纯低温余热发电项目总承包招 标 文 件XXXXXXXX号建设单位：XXXXXXXXXXXXX招标单位：XXXXXXXXXXXXX日 期： 年 月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXt／d熟料水泥窑纯低温余热发电项目总承包招标公告1、YYYYYYYYYYYYYYYYY公司受XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司委XXXXXXXt／d熟料水泥窑纯低温余热发电项目总承包的招标。2、招标范围：本次招标范围包括XXMW余热发电工程项目的工程设计、设备及安装材料采购与供应、安装工程施工、非标设备制造安装、计算机软件编制、人员培训、启动调试、性能测试考核等内容，详见招标文件。3、投标单位要求：须具备国家有关部门颁发的电力工程设计乙级及其以上资质，具有水泥窑纯低温余热发电项目总承包能力和业绩的企事业单位。4、发标发标时间： 年 月 日 点至 年 月 日 点发标地点：拟投标单位应按规定时间到规定地点领购标书同时交纳标书费人民币 整。不能到发标地点领购标书的拟投标单位请收到本公告后以方式将E-mail地址至： ，招标单位发放招标文件电子板，投标单位在递交投标件时交纳标书费人民币 元整。6、开标投标截止时间：开标时间：年 月 日年 月 日点整点整（3）开标地点：（4）会 期：预计 天建设单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司联系人电 话传 真：E-mail:招标单位： YYYYYYYYYYYYYYYYY公司单位地址：联系：传 真：E-mail:年 月 日投标人须知主要条款表项号 条款号 内 容 规 定工程综合说明：工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXt/d熟料水泥窑纯低温余热发电工程。建设地点：11.1总工期： 自本项目总包合同签署、合同定金支付之日起个月。招标内容：11.1总工期： 自本项目总包合同签署、合同定金支付之日起个月。招标内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXt／d熟料水泥窑纯低温余热发电工程的工程设计、设备及安装材料采购与供应、安装工程施工、非标设备制造安装、计算机软件编制、人员培训、启动调试、性能测试考核。21.投标保证金：3投标有效期：自 年 月 日至 年 月 日计 天。41.3拟投标方提交询问问题文件： 年 月 日 点前截止。提交询问问题文件方式：传真。 号码：51.3招标方回复问题文件： 年 月 日 点前截止。回复方式： 或电邮。61.资金筹措：全部投资由企业自筹及银行贷款。71.投标文件份数：正本1套，副本5套。投标文件递交：YYYYYYYYYYYYYYYYY公司81.11地 点：9 1.10

收件人：投标截止时间：年月日点开标时间：年月日点开标地点：1111付款方式：投标方提出第一章 投标须知、说明1.招标依据（1）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司提交的技术条件和要求。（2）招标委托书。1.企业及项目概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司:1.招标内容及范围XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXt／d熟料水泥窑纯低温余热发电工程的工程设计、设备及安装材料采购与供应、安装工程施工、非标设备制造安装、计算机软件编制、人员培训、启动调试、性能测试考核；土建工程量及造价估算；并网系统费用估算；启动调试物资消耗费用及工器具费用估算。不包括：土建工程，电站给排水及消防管网系统，电站通讯、照明、道路及厂外工程，并网接入系统，(具)。1.资金来源项目资本金已落实，并将部分资金已用于支付本次招标合同项目的前期工作费用。1.投标费用投标人在投标过程中所发生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负，招标人对上述费用不负任何责任。1.YYYYYYYYYYYYYYYYY任何投标人解释其未能中标的原因。投标人条件业绩，有总承包本项目能力的企事业均可参加投标。投标委托如投标人代表不是法人代表，须持《授权委托书》（按招标文件投标格式中的规定）参加开标会议。1.建设地点：1.工期要求自本项目总包合同签署、合同定金支付之日起 个月。、招标文件的组成1.本招标文件包括下列文件及所有按本须知第4或资料、询问及答复询问文件等。招标文件包括下列内容：招标函第一章投标须知第二章技术条件第三章合同条件第四章投标格式第五章评标办法投标人应认真阅读招标文件的所有内容。如果投标人编制的投自负。投标人对招标文件的理解与招标文件实际要求产生差异，除由不负责。招标文件的解释文件的合格投标人。拟投标方提交询问问题文件：年月日点前截止。提交询问问题文件方式：传真。号码：招标方回复问题文件： 年 月 日 点前截止。回复方式： : 电邮:。招标文件的修改1.在投标截止日期前，招标人都有可能会以补充文件的方式（通知）修改招标文件。1.作为招标文件的组成部分，对各投标人起约束作用。1.人有权酌情延长递交投标文件的截止时间，并以书面通知各个投标人。投标文件的编制1.投标文件的计量单位投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中另有规定外，均应采用国家法定计量单位。1.投标文件的组成1..1投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。商务文件、技术文件可装订在一起。1..2投标商务文件主要包括下列内容：第一部分：投标商务文件，包括：投标函；授权委托书；唱标单；投标报价单；分项报价单；投标报价说明；保证工期；备品备件；质量保证及质量保证承诺；付款方式；优惠条件；关于工期、质量及发电能力的处罚承诺；本项目管理机构配备投标企业基本情况表投标企业各项资质表（3个总承包工程及两个设计工程）分供货商名单。第二部分：投标技术文件，详见本招标文件第四章投标格式1.5.3于充分、详细、全面、准确的反映和说明其能力。投标报价1.所有投标均以人民币报价。1.投标报价说明1..1投标人要按照本招标文件第四章投标格式之三“投标报价单”式，明确标出本招标范围内各项工作内容的报价等，并标明总价。1..2投标报价应包括本项目招标范围内所发生的设备、劳务、管理、材料、施工、运输、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及履行本合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。中标的合同价格在合同履行其间保持固定不变，不因任何因素调整合同价格。1.并说明标准、单价等。1.投标优惠条件投标人可以根据各自具体情况，向业主提供没有实质改变投标总报价的优惠条件承诺。如免费提供×××等。1.本总包合同总价不包括：其它不包括得费用应准确说明，否则，将视为已包含在总保报价中。投标保证金1.投标人应提交人民币 作为投标保证金，此投标保证金是招标文件的重要组成部分。投标保证金须在开标前向招标单位缴纳并取收据。1.投标保证金可采用下列方式：1..11..1现金1.投标保证金递交招标单位：YYYYYYYYYYYYYYYYY公司开户银行帐 号1.绝。1.未中标的投标人其投标保证金将在发出中标通知书或未中标通书后 日内退还（无息。1.如投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：1..1在投标有效期内撤回其投标文件；1..2投标人未能在规定期限内与招标人签署合同；1.中标服务费根据国家有关规定，中标人承担本次招标的招标服务费。招标服务费按中标总价计取，取费标准执行国家、省有关规定。投标有效期自开标之日起 天内投标书应保持有效有效期短于这个有效期的投标，招标人有权拒绝。投标文件的份数和签署1.151份。正本与副本应在投标文件封面分别加注正本”或副本”的标记。当正本与副本出现不一致时，以正本为准。1.人签署并加盖单位公章。1.投标文件的任何一页都不得涂改、行间插字或删除。如果出现上投标文件的密封与标志1.本”和副本”。1.”。1.如果内外包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担以拒绝，并退还投标人。投标文件的递交1.逾期送达的招标文件将被招标人拒绝。1.投标人递交投标文件的同时应递交有关营业执照，设计资质，授便招标人检查登记。、投标截止日期1.投标截止时间： 年 月 日 点。1.投标人应在投标截止时间之前将投标文件递交招标人。1.招标人可以按本须知规定及补充通知的方式，酌情延长投标文件权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止日期和时间。1.招标人在投标截止日期后收到的投标文件，将原封退还。1.投标文件的修改和撤回1..1投标人在投标截止日期时间前递交修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止时间之后，不能更改其投标文件。1..2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本须知规定密封、标志和递交，并在包封内注明“修改”或“撤回”字样。1.投标地点：1.1.开标时: 年月日 点。1.开标地点： 。1.标时投标人应委派代表（授权委托人）准时出席，并在签到簿上签名。1.等证明材料参加开标会。1.开标会议由招标单位主持。1.投标人法定代表人或授权委托代表未参加开标会的视为自动弃权。1.投标的投标人名称，并由唱标人宣读有效投标书的唱标单。1.投标文件的初审1..1初审内容为投标文件是否符合招标文件要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。1..2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。正。1..3招标人对投标文件的判定，只依据投标书内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。1.投标文件的澄清1..1招标人有权对投标文件中含混不清之处提出询问或澄清要求。投标人必须按招标人通知的时间、地点派技术人员和商务人员进行答疑和澄清。1..2必要时招标人可要求投标人就澄清的问题做出书面回答，该书面回答应由授权委托人签章，并作为投标文件的补充内容。评标1.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和本次评标委员会、建设单位技术委员会有关成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格，并没收其投标保证金。1.评标委员会评标由招标单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标单位其组成人员数量为单数。1.评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。、评标方法---评标办法。评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内者改变投标文件的实质性内容。的要求，有权否决所有投标，招标人将依法重新组织招标。、评标过程保密人或与评标无关的其他人员泄露。标被拒绝，并承担相应的法律责任。最终审查1.最终审查的对象是招标项目预中标人。1.工程业绩及招标人认为有必要了解的其它问题做出进一步的考察。最终审查的方式对预中标方进行询问；对预中标方进行实地考察（如有必要。1.查，并提供所需的有关资料。1.关系的下一个投标人。容，中标人应予接受。为维护国家利益和建设单位合法利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利，并对所采取的行动不说明原因。中标通知书按照《招标投标法》赋予的权利联合签发。中标通知书为合同的组成部分。标保证金（无息。合同的签署签署总承包合同后，将在日内退还其投标保证金。中标人拒绝签署合同，则所交纳的投标保证金将被没收。在报价内。见附件A

第二章 招标技术条件及要求第三章 合同条件XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司2×XXXXt/d新型干法生产线水泥窑纯低温余热发电工程总承包合同（样本）业主方（全称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX承包方（全称：业主方委托承包方承担 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXt/d新型干法生产线水泥窑纯低温余热发电工程进行总承包。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条：合同词语定义合同指本合同及其相关文件。业主方指一方，一个或多个法人，这里称为“业主”，这里还包括它的合法继承人或业主的受让人。本合同特指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司，包括法定继承人或经由业主同意的代理人。业主代表业主书面授权代表业主行使某项或全部合同职责或权力的个人或公司，包括委派的项目经理或业主助理。业主代表的任何行动或做法均被视为业主的行动或做法。1.3 工程师指本工程监理单位委派的总监理工程师或业主方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由业主方委托并以书面通知承包方。承包方对合同进行签字、被称为“承包方”的一主，本合同特指公司，包括法定继承人或经由业主同意的设计方代理人。承包方代表合同期间由设计方委派、代表设计方进行活动的人。设计方代表的任何行为或举措均被视为设计方的行为举措。法律指整个国家和政府的法律、法规、法令，以及国家的任何合法构成的公共权力机关制定的其它法律、规范和地方性法规。工厂或项目指将要构成或构成永久工程的各种要素和装置，包括合同中规定的将由承包方提供的服务。现场系指合同工厂工程施工场地或为施工管理服务的场所，以及为本合同之目的的业主方准备的其它的土地及场所。1.10工程设计系指按照《合同》规定的条件，由承包方实施的工作。技术服务系指按照《合同》规定的条件，由承包方实施的技术服务工作。图纸或文件图纸或文件指合同条款中规定的图纸和文件及其对其所作的修改，以及由设计方随时提供的其它图纸与文件。修改（修订）对合同中表述的图纸、文件、工程范围进行的所有修改或完善，必须以书形式进行陈述、注明日期、明确涉及到的合同条款，并由合同各方授权代表签字时才能生效。重大修改合同中业主方提交的设计基础资料做重大修改，指影响设计工艺方案调整，以致造成承包方设计、施工等大量返工。合同价款经双方同意支付给设计方的工程范围内工程设计及技术服务工作的费用总额。第二条、工程名称、地点XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXt/d生产线水泥窑纯低温余热发电工程（。工程地点：第三条、合同范围及总承包内容范围本合同范围为:包内容:余热发电项目工程设计，包括总图、机务、水泥工艺、电气、自不包括在承包方设计范围内。备制作安装；3.2.3余热发电系统承包范围内的设备、材料安装工程施工；3余热发电系统岗位培训；余热发电系统计算机软件编制；.6余热发电系统调试；余热发电系统性能测试考核技术服务。第四条、建设规模及主要技术指标项目主要技术指标：在烟气参数等各项条件满足设计条件的前提下，双方认可本项目主要技术经济指标如下：额定发电功率： ＞XXMW；机组运转率： 不低于水泥窑年运转率设计发电功率： MW保证发电功: MW100%合格；安全指标：符合现行国家有关安全生产的规定；消防指标：符合现行国家有关消防的规定；第五条、合同履行期限各项技术经济指标达到本合同约定时工程交付业主方。第六条工程设计承包方应完成本工程的设计并对其负责。设计文件应由有资格的工程师或其他专业人员编制。承包方自己、其设计人员和设计分包人应具有从事设计所必需的经验与能力。同约定要求。用。的国家规范，技术标准，建筑、施工和环境方面的规章、条例，适合于本工程拟产产品的规章、条例，以及业主要求中规定的、适合于技术说明书的标准或者法律所规定的标准。承包方应负责编制并向业主代表提交本工程的“竣工图”竣工材料（一式二份。该竣工图应如实记载所有工程的施工情况。承包方应将竣工图提交业主代表审查。修手册并将其提交业主代表；上述操作维修手册的深度应能满足业主操作、维护、分解、组装、调整、修理本工程的需要。工文件及工程中相应的错误，并承担由此发生的全部费用。所有与本工程有关并由承包方独立开发的设计图的版权应属于承包方，其他相关工业产权（计权、商标权和商业名称权）久使用权。:第七条设备及材料承包范围内所有本工程用的设备材料、设计、施工分包或订货，业主有参与权、知情权和提出建议权，乙方应给于充分尊重。承包范围内本工程所需要的所有设备、材料、承包方设备以及其他物资的采购、运输、接货、卸货和安全保管，均应有承包方负责。为保证工程和设备质量和余热发电系统的安全运行，业主方要求承包方采购并供应对下列指定品牌和生产厂家的设备和材料锅炉：选用国内知名品牌、业绩较高的产品7.2..3发电机：选用国内知名品牌、业绩较高的产品热工控制DCS系统：承包方应对本工程的设备和材料进行必要的检查。对国家规定和行检查。业主代表则应在24小时内进行检验、检查、测量或试验；或通24主代表在24。设计或加工质量不合格或不符合本合同的规定，由此发生的费用和工期由承包方负责。对合同中要求必检或抽检的材料和设备，承包方未通知业主代表进行检查，而导致新增的费用由承包方负责。验器械和仪器、仪表。本合同所需的任何一种工程设备进行试验的时间与地点，应由承包方与业主代表商定。业主代表至少应提前24供足够的具有相应资格和经验的职员进行本合同规定的各项试验。如果业主代表未在商定的时间和地点到场，或者承包方与业主代表商定业主代表不参加试验，那么，承包方就可开始进行规定的各项试验，所有这些试验均应被视为是业主代表在场进行的。承包方应立即将经正式核证无误的试验报告提交业主代表。对于量测记录的准确性，即使业主代表未参加上述试验，也应予认可。当规定的各项试验合格之后，业主代表应在承包方试验合格证书背面签字，或者给承包方一份相应的合格证书。料、设计或加工质量不合格或不符合本合同的规定，那么，业主代表就可拒收上述工程设备、材料、设计或加工质量，同时应立即通知承包方，并说明拒收的理由。承包方则应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。自下列时间（以较早的时间为准）产权均应为业主所有。当上述物资运抵现场时；当承包方根据第24款的规定有权取得与有关工程设备与材料的价款相等的付款时。若因承包方怠于行使其安全保管的责任而使业主所有的财产遭受损失的，承包方应对业主赔偿直接损失。第八条施工开工和延误工。开工通知生效的前提是现场满足开工条件及业主尽量获得各种工程许可证。三通（水、电、路）”定。承包方已经收到预付款。如因各种工程许可证尚未获得而导致工程无法开工、工程暂停、工程中断、工期延误，由此引起的损失由业主承担。延误或将被延误，那么，承包方可申请延长工期：发生了重大修改；发生了某种不可抗力事件；准日之前都无法预见到；例如：A五级以上地震；B或出现当地政府规定的由于天气原因必须停工；C流行疾病，国家有强制性措施的；由于业主的原因造成了延误、阻碍或妨碍。承包方由于原因需要延长工期应尽快向业主代表发出有关预期的延按业主代表的要求提供上述记录的副本。原因发生工期延误，且延期申请记录齐全、准确，业主方应予同意工期顺延，并承担因工期延误对承包方造成的额外支出。额外支出的计算方法双方约定为：8.5非上述8.2款原因造成的工期延误，由承包方承担。如因此导致合同履行期时间延长，承包方除承担额外费用外，还应承担因违约对业主方造成的经济损失。工程暂停业主代表可随时指令承包方，要求本工程的某一部分或全部暂以保证其不丢失、不受损。如果承包方因为执行了业主代表发出的指令或者因为恢复施工担增加的费用。如果第款所述的停工持续了40天以上，且停工并非起因于承包则由此新增加的时间和费用由业主承担。若停工持续了60天以上，承包方有权提出合同终止，业主方赔偿因违约对承包方造成的经济损失。10、质量与检验本合同建筑和安装工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，各单位（子项100%包方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，承包方承担违约责任。XX责任分别承担。1．检查和返工10..2.1业主代表或工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。10.2..2承包方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。由发包人承担。隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包4824小时以书面形式向承包方提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出经工程师验收，工程符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24承包方可进行隐蔽或继续施工。重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包方损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包方承担发生的全部费用，工期不予顺延。第九条岗位培训岗位培训训计划，按计划进行培训。理论培训。使业主方员工熟悉余热发电系统的工艺流程、工作原理，掌握相关设备原理和技术性能。操作培训。使业主方员工熟悉余热发电系统各设备和自动控制系统的操作步骤、程序，能够根据信息数据调整工艺参数，掌握安全操作相关知识和防护技能。岗位培训所发生费用由承包方承担，包含在合同价格中。第十条 试车、调试及试运行试车承包方负责本合同工程范围内余热发电系统设备试车。设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包方组织试车，并48时间、地点。承包方准备试车记录，承包方为试车提供必要条件。试车合格，业主代表工程师在试车记录上签字。工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24式向承包方提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。车合格，双方在试车记录上签字。调试及试运行承包方负责余热发电系统的调试及试运行。余热发电系统调试及工程试车运行达到的要求15.余热发电系统各设备运行正常，无异常现象；15.信号传输灵敏，对系统各设备控制顺利。15.余热发电系统各工艺技术参数正常。包方承担。第十一条竣工验收竣工验收承包方应按国家规定进行竣工验收。工程质量竣工验收；环保验收；消防验收；劳动安全验收；特种设备运行许可；其他国家规定的建设项目竣工验收。业主方配合承包方进行上述16.2方协调有关有权执法部门。第十二条工程安全安全施工与检查包方承担。主方原因导致的安全事故，由业主方人承担相应责任及发生的费用。修整或经济赔偿。施、材料、构件的丢失或损坏承担任何责任。身、经济和精神等方面的任何损失和伤害的赔偿或补偿责任。安全防护及处罚措施全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包方自行承担。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前14天以书包人承担安全防护措施费用。处罚措施生的费用。处理。受委托人进驻现场施工人员在合同期内发生伤亡事故第三方责任、权威部门依法追究等。受委托人进驻现场施工人员发生的任何伤害意外均将视为对委托人元人民币人次，死亡——50000/人次。以上处罚将从委托人应付工程款总额中扣除，开具收据。事故处理发生的费用。处理。第十二条业主接收工程工程移交本工程已按合同规定竣工，并通过了有权部门的竣工试验，承包方即向业主方提出工程移交，向业主方提交工程移交报告。业主方应在收到工程移交报告后28天为本工程签发“接收证书”，承包方收到“接收证书”，时，业主即接收本工程。若业主方在所规定的28天期限内既未签发“接收证书”也未退回承包方的申请，而本工程实际上符合本合同约定，应被视为已在上述规定期限的最后一天签发了“接收证书”，工程已移交业主方。第十三条合同价款与支付合同价款本合同价款采用固定价款，合同约定后，任何一方不得因任何愿意擅自改变合同价款。0%，计人民币零元整，有效期限为个月。:第十四条变更在附件《基本技术方案》范围内，业主对已批准的或书面认可的设计文件、设备、施工图纸、施工材料等再次要求变化，视为变更。未经业主认可的设计文件、设备、施工图纸、施工材料等的变化，均不视为变更。业主提出的合理要求，承包方必须采纳。在本合同期限内，业主代表可通过直接下指令或要求承包方提交决定不作变更，由此发生的费用，应补还给承包方。没有业主代表的指令或未经业主代表核准，承包方不得对本工程作任何更改和改变，若施工文件或工程本身不符合合同要求，则对所作的修正不得进入变更。由此增加的费用由承包方承担。承包方可随时以书面形式向业主代表提出任何他认为能降低本主带来其他利益的建议，上述书面建议书由承包方自费编制。第十五条承包方违约业主代表就可通知承包方，要求其在规定的合理期限内纠正上述违约行为。承包方有下列行为，视为违约26不执行或拒绝执行本合同的；26.2.2因承包方原因，导致工期延误的；因承包方原因出现设备及工程质量事故，造成经济损失的；际给业主方带来经济损失的；180天，承包方仍无法向业主方移交工程的。26.未经法定许可就转让本合同或将工程分包出去；承包方承担的违约责任付的定金。因承包方原因，导致工期延误的，每延误1总价的违约金。因承包方原因出现设备及工程质量到不到合同约定要求或质量10%的违约金。际给业主方带来经济损失的，承包方全部承担业主方因此而支付的费用。合同履行期超限180天，承包方仍无法向业主方移交工程的，10%27020%的违约金。10%的违约金。第十六条业主方违约业主方有下列行为，视为违约，在合同履行期间，业主方不能按合同约定支付费用的；因业主方原因，造成承包方工期延误，暂停或终止的，业主方承担的违约责任30天以后，每延期支付1%50天仍未支付，承包方可停止工作。27.1.21天，业主方承担应合同总额%的违约金；造成工程暂停的，业主方除同意承包方顺1业主方承担合同总价0.05%的违约金；造成合同终止的，除业主方支付承10%的违约金。第十七条 保密28.1一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十八条专利权29.1.承包方须保证业主方在使用承包方设计文件、设备、服务及其任任何第三方如果提出或引起的此类侵权指控，或由于使用工艺结构特征所引起的法律裁决、诉讼及其费用均与业主方无关，承包方须与第三方进行交涉并承担可能发生的一切法律责任及相关费用。.的所有费用。.成一切损失均应由承包方承担。第十九条争议、仲裁本合同履行期间发生争议，业主方与承包方应及时协商解决。也可当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向 人民法院起诉。第二十条不可抗力不可抗力”何一方都不能继续履约或不能依法履约的事故。包括（但不限于：天灾（不论宣战与否征用或禁运；叛乱、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；任何暴炸装置或其核部件的其他有害性能引起的放射性污染。3况除外。30..2 业主与承包商均不应被视为违约或毁约。第二十一条 合同生效及其他本合同双方签字盖章、发包方付出定金后即日生效。合同订立时间： 年 月 合同订立地点：本合同双方签字盖章即生效，一式 捌 份，业主方 份，承包方 肆 份。双方认可的来往 、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。具有同等效力。业主方名称： 承包方名称：（盖章） （盖章）法定代表人（签字） 法定代表人（签字）委托代理人（签字） 委托代理人（签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传真：开户银行：银行帐号：

传 真开户银行：银行帐号：合同附件附件一：基本设计技术方案附件一：基本设计技术方案附件三：甲方提供文件及资料附件四：乙方交付资料及文件附件五：工程质量考核及验收条件附件六：应用软件程序编制附件七：调试技术服务内容附件八：建设工程设计合同附件九：机电设备清单附件十：7#/8#窑锅炉技术要求附件十一：汽轮机组技术要求附件十二：发电机组技术要求第四章 投标文件格式（一）投标书格式

第一部分、投标商务文件部分投标书（单位名称）1、根据已收到的招标编号为“ ”的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXt/d新型干法生产线水泥窑纯低温余热发电工程总承包招标文”我单位经详细研究上述工程招标文件的投标须知、招标技术条件、合同条件和其他有关文件后，我方决定按标文件要求参加投标。2、我方承认、遵守并按照招标文件的要求，愿意承担招标文件规定的工作内容。3、一旦我方中标，我方保证在 年 月 日开工，于 年 日达标，即 天（日历日）完成整个工作内容。4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。6、我方提交金额为人民币 元（大写）投标保证金投标单位（盖章）（签字、盖章）日 期： 年 月 日（二）授权委托书格式授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标单名称）的法人代表，现授权委托本单位的 （姓名）为我公司代人，以本公司的名义参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司2XXXXt/d新型干法生产线水泥窑纯低温余热发电工程总承包招标投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：（盖章）（签字、盖章）日 期： 年 月 日(三)唱标单(按投标文件密封要求单独密封一份,并与正本投标文件封装于一起)表1、唱标单序名称单位数值或说明备注号1窑尾余热锅炉进口废气参数Nm3/h-℃2窑尾余热锅炉出口废气参数Nm3/h-℃3窑头余热锅炉出口废气参数Nm3/h-℃4窑头余热锅炉出口废气参数Nm3/h-℃5汽轮机进汽参数Mpa-℃6汽轮机排汽参数Mpa-℃7发电装机功率MW8保证发电功率MW9保证运转率%为水泥窑运转率的 %全套锅炉金属重量 吨

其中:受压件量 吨总报价1KW功率报价总工期备品备件质量保证期付款方式设计资质安装资质

万元元/KW月

单位:单位:（盖章）（签字、盖章）日期：年月 日（四）投标报价单表2、投标报价单单位：元序分项构成费用 单位 （投标方负（招标方负 备注号责）合价责）合价1烧成系统热工标定费 元如果需要2工程设计及技术服务费用 元3机械设备费用 元4电气设备费用 元5自动化设备费用 元6安装材料费 元7安装费 元8土建费用 元9其它费用投标报总价元（盖章）（签字、盖章）日期： 年 月 日(五)投标分项报价单投标报价单中1～9项详细分项报价单（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(六) 投标报价说明；（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(七) 保证工期；（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(八) 备品备件；（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(九) 质量保证及质量保证承诺投标单位（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(十) 付款方式；（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(十一) 优惠条件；（盖章）（签字、盖章）日 期：年 月 日(十二) 关于工期、质量及发电能力的处罚承诺投标单位（盖章）法定代表人（签字、盖章日 期：年 月 日(十三) 本项目管理机构配备项目管理机构配备情况表项目经理简历表项目技术负责人简历表项目管理机构配备情况辅助说明资1）项目管理机构配备情况表职 姓职 姓务 名职称证书名称执业或职业资格证明级别证号 专业原服务单位主要项目项目数名称一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。姓名资格等级姓名资格等级参加工作时间项目经理资格证书编号性 别职 称年 龄学 担任项目经理年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣