工程意向书8篇

1/1工程意向书（集合8篇）

工程意向书第1篇工程项目合作意向书

甲方:__________单位

乙方：__________公司

为加快推进__________工作，依据各级人民政府关__________工作的意见和通知，积极拓宽思路，本着优势互补，促进政企共同发展。经甲乙双方充分协商，本着“平等、互利、合作、共赢”的原则，就__________工程合作建设相关事宜达成如下意向：

一、项目概况、建设范围、建设周期、投资规模

拟建__________项目(以下简称本项目)，由住宅楼、配套商业、服务用房等配套建筑物组成。总建筑面积69万平方米其中地下室面积万平方米，住宅楼为框架剪力墙结构，层数11—14层;配套商业和服务用房多为框架结构，3层居多，绿化率35%。总投资额约16亿元，项目建设期24个月，建设范围具体见双方正式签订的投资建设合同和图纸。

二、合作模式

本项目采用“投融资+施工总承包”模式实施。通过招标程序，若乙方中标，甲方将本项目委托乙方进行投融资、施工总承包，工程建成并交付使用后，甲方按照约定的回购时间和方式将投资额及其产生的融资费用支付给乙方。

三、投资额确认及调整原则

1、施工图预算依据甲方交付的施工图设计文件及__________省现行各专业定额、及各专业定额配套的计价标准足额进行编制。材料价格依据当地定额站发布的《工程造价信息》计取。

2、项目建设期间依据当地定额站发布的《工程造价信息》，分月按实调整建设期当期的人工、材料、机械价差;《工程造价信息》中未包含的材料，或规格、品牌、型号与实际使用不符的材料，或者《工程造价信息》发布的价格与实际采购价有明显偏差时，以甲、乙双方共同调查并确认的价格为准。

3、工程变更、签证以及在合同约定工期内(含经甲方批准的工期顺延时间)定额费率、人工、规费、税金等发生省、地市政策性调整时，按照有关规定调整。甲方设计变更或工程更改不能降低乙方的合同价款及利润空间。合同范围以外增减的工程量，及因甲方需提前竣工或征地拆迁造成施工延期发生的费用，执行上述相应计价原则确定价款。

4、因甲方增加建设内容、提高建设标准、发生重大设计变更以及征地拆迁等原因导致的部分工程无法按期完工的，甲方应甩项验收，并按本协议约定的计划完工时间结算并支付工程款或回购款。

5、各单位工程完工或具备验收条件后，乙方按照约定的计价依据、程序提出结算报告，甲方在收到报告后60日内组织审计并确定工程造价。

四、双方主要权利和义务

1、甲方的主要权利和义务

(1)甲方承担本项目的前期工作，包括但不限于征地、拆迁、安置等工作，创造建设本项目的必要施工条件。

(2)负责协调本工程涉及的相关部门、各利益责任方关系，协助乙方办理涉及本项目的各种手续及文件。

(3)在约定的时间完成本项目的征地拆迁工作并交付工作面，负责处理因征地拆迁等引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及其他相关事务。

(4)负责组织实施本项目的勘察和设计工作，并在约定的时间内向乙方提供各项报告和图纸。

(5)工程交工、竣工后，组织相关单位验收，并及时、足额按约定支付各种款项。

2、乙方的主要权利和义务

(1)履行融资、投资责任，做好投资建设的一切准备，保证工程建设资金到位。

(2)建立项目建设管理的基本框架确保项目建设顺利进行，成立工地现场项目部。

(3)科学制定适用于项目的管理办法，对项目质量、进度、安全等进行管控确保项目顺利完成。

(4)自觉接受甲方、监理等单位的监督管理、组织竣工验收自检。

五、项目前期费用

1、为体现乙方的实力和诚信，乙方提供2亿元人民币作为本项目前期借款，供甲方在本项目前期拆迁等使用，借款期限3个月。

2、借款分两次汇入，该借款年利率为15%。自到账之日起顺延至97日前一次性偿付乙方借款本金及利息。若乙方中标且该借款3个月使用到期后尚未返还，若一方对此款提出使用或划转等要求，双方可协商解决，在协商期间该借款计算利息的计算相应顺延;若乙方未能中标，则甲方在本项目开标后7日内，将该借款本金、利息及2亿元3%的投资收益支付给乙方。

六、工程回购及回购价款支付

本项目回购期为3年，自工程开工之日起2年后，为本项目首次回购基准日;分期开工的以各单位工程完工或自检具备验收条件之日，为首次回购基准日。按照回购总额的4：3：3的比例在3年的回购期内支付完毕。即在首次回购基准日内支付40%，在首次回购基准日顺延第12个月内支付30%、在首次回购基准日顺延第24个月内支付30%、在第30个月内及第36个月内分别支付回购总额的1

工程意向书第2篇

工程合作意向书

甲方：_____人民政府(以下简称“_____政府”)

乙方：_____电力投资有限公司(以下简称“旷达电力”)

一、概述

根据有关法律法规，本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨，为推进农业科技创新，促进新能源建设及农业的发展，就内蒙古赤峰市巴林左旗_____镇_____村300MW光伏电站与生态农业一体化项目，经友好协商同意签订以下合作协议：

(注：本协议属框架性意向合作协议)

二、投资主体与合作方

本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力，与_____政府不存在关联关系。

旷达电力注册资本50,万元，目前公司持有其100%股权。

旷达电力20XX年度营业收入2,万元，净利润万元，总资产79,万元，净资产26,万元(经审计)。

旷达电力20XX年1-10月营业收入33,万元，净利润2,万元，总资产84,万元，净资产54,万元(未经审计)。

三、协议主要内容

(一)合作开发内容及期限

1、基本情况：旷达电力出资在巴林左旗_____镇_____村建设光伏电站与生态农业一体化项目，其中光伏电站建设自20_____年到20XX年的规模为300MW，占地面积约为10000亩;配套生态农业项目，占地面积约为20XX亩;合计占地面积约为120XX亩。

2、投资规模：该项目总投资额约为人民币30亿元。

3、合作期限：自本协议签订之日起，双方开始实施战略合作，合作期限为20XX年至20XX年。

(二)合作开发方式

1、旷达电力负责引入行业先进技术，在巴林左旗_____镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发，负责项目建设的所有投资。

2、_____政府负责协调相关职能部门，为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策，并全力支

持项目建设。

(三)项目实施进度安排

1、本协议签订后，旷达电力应当于_____日内向_____政府相关部门报送资料，_____政府负责协调相关职能部门，在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。

2、旷达电力需：在本协议签订之日起6个月内，委托具备相应资质的设计单位按照规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的编制和评审，完成可研的编制和评审;在20_____年8月底以前，完成项目备案工作;在项目核准之日起1个月内，完成工程设计及工程招标，实现一期工程开工建设;到20_____年底，光伏电站与生态农业一体化项目一期100MW能够投入运营。

(四)双方权利和义务

1、_____政府成立专项项目建设协调领导小组，为旷达电力的项目提供长效的政策支持，并积极协调相关职能部门，依照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的优惠政策，支持旷达电力的项目建设，积极配合旷达电力在20_____年至20XX年期间争取300MW的光伏电站项目指标，并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。

2、旷达电力出资在巴林左旗_____镇建设光伏电站与生态农业一体化项目，于20XX年前分期累积投资额达到30亿元人民币。

(五)其他

本协议自签订之日5个工作日内，旷达电力向_____政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资达到保证金数额后，如在20_____年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_____政府将此保证金退还。

甲方：_____人民政府乙方：_____电力投资有限公司

代表：__________代表：__________

___年___月___日

工程意向书第3篇甲方：

乙方：

在乙方充分考察及熟悉本合同所述工程内容及相关特点背景的情况下，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及与本工程有管辖权的各级政府或其所属部门或授权机构颁布的行政法规，遵循自愿和诚实信用的原则，双方就地下车库大小坡道、砼排水沟、集水坑水泥抹面楼梯、硬化地面等的施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：三、工程范围、和造价

本合同全部工程施工面积约计16000平方米;采用清包工形式综合包干单价元;暂定合同造价为元。

、以上合同单价为综合包干单价，包含承包风险，不随市场上工、料、机价格的变化而做任何调整。

、综合包干单价包含完成该分项工程全部施工内容及必要的保修措施所需之费用。

、综合包干单价包含当日施工工完场清、材料码放等各项文明施工、安全保护、成品保护、特殊情况下的应急措施和相应的临时设施，如乙方不按规定执行，甲方有权派第三方清理，工程量由甲方核定，而不需通过乙方同意，单价按70元/工日计算，从乙方当期进度款中扣除。

、承包单价包含人工费、机械费(不含甲供大型机械费)、施工管理费、施工组织措施费、临时设施配合费、临时水电费、安全文明施工费、各类税金(营业税由甲方代扣代缴，甲方向乙方提供完税证明)和合理的利润。

四、合同工期：

本工程拟于年月日开工，于年月日完工，工期日历天，具体工期以甲方现场项目经理部发出的阶段工期和总工期目标为准。为保证工程的顺利进行，乙方必须提前进入施工现场，做好施工准备工作，乙方必须全程配合施工现场基层混凝土浇筑单位的施工，及时掌握混凝土的浇筑情况，因与混凝土浇筑单位配合不到位而导致的硬化剂地面质量问题及引起的损失由乙方承担。甲方出于有利于工程进展的考虑在乙方连续三次滞后于甲方制定的阶段工期计划或确实影响到其它工种工作的开展时，有权随时雇佣第三方代其完成，因此而给甲方造成的全部损失(包括但不限于委托其他队伍引起的分包价格增加、工期损失造成的业主罚款、为确保工期而引起的赶工费用、社会负面效应等各种损失)由乙方承担。乙方所有进场人员、机具等必须在甲方正式解除合同通知书下达4日内退场，否则按“”款约定承担工期违约责任。

如因乙方原因造成工期延误的乙方应承担500元/天的工期罚款。

由于乙方责任导致工期的延误，乙方须向甲方、第三方承担设备与材料闲置、人员窝工等补偿费用。

由于恶劣天气、甲方原因等对乙方造成实质工期延误的，甲方应相应顺延工期;给乙方带来实质损失的，甲方应按乙方实际损失给与乙方补偿。

五、甲方责任：

、甲方应在施工前为乙方提供材料堆场。

、甲方为乙方提供用水、用电、住宿等，费用按第八条计算。乙方负责

、指定专职施工员、质检员指导乙方施工，及时纠正乙方的错误，但不免除乙方对工程质量负主要责任的义务。

、负责施工进度、工程质量、施工技术、文明施工等管理工作，对乙方进行技术、安全交底，但不因此而免除乙方在上述各项工作上应负的责任。

、统筹安排及提供乙方的生活临时设施或生产临时场地(费用按条计算由乙方承担)，尽量为乙方施工创造条件。

、组织审定乙方编制的月进度报表及工程结算，按合同办理工程拨款(含各类奖励及罚款)。

、负责与业主、监理单位、设计单位及有关部门的工作联系与协商。

、组织对工程竣工验收，并按预结算相关管理规定办理竣工结算。

、及时审核乙方编制的施工组织方案、施工进度计划。

六、乙方责任

现场负责人员在未征得甲方同意的情况下擅自离岗一个星期超过两天时视为缺岗，乙方应承担200元/人?天的违约责任。

、若因乙方的施工质量问题，并且造成无法修复时，所造成的损失由乙方承担。

、乙方应严格遵守建安公司的各项管理规定，无条件服从甲方现场管理代表的监督和管理，乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方现场管理代表。

、按合同工期要求及时编制施工方案、施工进度计划上报甲方审核。

、乙方必须严格按本合同约定的质量及工艺要求和样板施工，并修补其中的任何缺陷。

、乙方必须做好已安装好的成品及半成品保护，如因乙方原因造成已施工完毕的成品及半成品破损，更换或修复费用及因此而增加的一切费用由乙方承担。

、由于乙方未及时与工人签订劳动合同而引发劳动纠纷的，由乙方负全部责任，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

、当发生劳动合同纠纷时，由乙方自行处理。如纠纷复杂，甲方认为确有必要时可协助乙方处理。

、乙方完工退场后，需提供需经工人签字的工资表相关资料。

七、工程质量与验收

乙方应无条件整改业主/监理/甲方在施工中发现的质量问题，不得以超规范要求等任何借口提出异议。验收达不到精品优良工程时，由乙方在限定的时间内整改后重新验收直至符合要求，由此可能导致的费用增加或工期延误由乙方自理。乙方拒不整改的，甲方有权暂停拨付工程款，或由甲方雇用第三方代其完成，由此发生的任何费用，乙方应无异议的按时足额支付给第三方否则甲方将动用其工程款代为支付。

八、安全施工：

、乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全管理及安全措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。当发生事故时，乙方应第一时间通知甲方，由甲方按有关规定处理，发生的费用由责任方承担。

、乙方负责工人的安全用品配置及安全教育，负责操作面安全防护措施的工人，甲方负责安全防护施工的指导、督促、检查措施的落实。

、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

、乙方应做好当日施工工完场清、材料堆码等各项文明施工、安全保护、成品保护、特殊情况下的应急措施和相应的临时设施工作。

九、计量方法：

乙方在当月24日下午6：00前以规定格式按程序向甲方报送上月25日至本月24日的付款申请。自乙方提出或经甲方要求后重新提出付款申请之日起十五天内，甲方将在此期限内按固定格式书面通知乙方本期应得款项。

十一、结算与付款方式：

：按施工实际面积乘以合同单价结算。

：生活用电费：由分包人提供电表安装总承包人校核后按实计量，以实际使用量乘以的电损后及供电局电费单价后计取，未安装电表，按所在电表下使用的所有工人分摊后计取;

：付款方式：中期付款申请及分包单位月度工程款审核表中所示的付款金额，是乙方截止申请当日累计已完成的工程总值扣除已付工程款及其他应扣项目后余额的75%。工程完工28天内项目完成结算初审，工程款付至初审结算值的85%，结算书经双方签字确认后工程款支付至结算值的95%。留5%工程保修金在保修期满后三个月内无息支付乙方。

本工程不付预付款，甲方在收到乙方当期工程款的15天支付当期工程款，付款时乙方须向甲方提供税务部门规定的发票或工资表。

十二、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本公司补充条文，与本合同有同等效力。

十三、本合同一式五份，甲方四份、乙方执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得违约，若因任何一方违反此合同，一切损失由违约方负责，对方可以向违约方提出经济赔偿，本合同付清全部余款后自然终止。

甲方：

乙方：

合同签定时间：

工程意向书第4篇乙方：双方就_______项目的合作事宜，经过初步协商，达成如下合作意向：

一、同意就_______项目开展合作研究开发。该项目的基本情况是：____________________________________________________________________

二、前期工作由甲乙双方各自负责。甲方应做好以下工作：

乙方应做好以下合作

三、在甲乙双方完成前期工作基础上，双方商定年月日签订正式合同。四、本意向书是双方合作的基础。甲乙双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日

工程意向书第5篇框架协议或框架合同是源于德国法的概念，是指为双方当事人之间签订的同一类型合同(个别合同)，提供基本框架(架构)和基本条件的合同。框架协议一般存在于长期或复杂的交易关系中，订立框架协议的目的在于提前确定合作对象和双方的合作关系，并调整在框架协议的范畴下订立的所有合同中普遍存在的问题。

框架协议作为复杂交易常用的协商工具，在我国目前的商业实践中被广泛采用。在就交易的各项细节达成一致意见之前，当事人会选择先行签订一个框架协议，表明各方已就交易的主要内容达成共识，同时约定各方当事人将就交易的具体细节另行签订相关书面协议。

对于这类框架协议的性质和效力，目前司法实践中存在较大争议，理论界也存在不同观点。在本文中，笔者将结合理论界的观点和最高人民法院的判例，对于框架协议的性质进行辨别和区分。

一、框架协议是预约还是本约

框架协议是企业兼并重组交易中常见的一种合同类型。例如，在某企业以换股方式进行的重组中，合作各方首先签订了一份《框架协议》，其中对于重组的整体方案、各个步骤的具体安排、违约责任以及适用法律和争议解决都进行了明确约定。各方在协议中约定：“各

方同意在本协议签署后根据本协议的约定正式签订《出售资产协议》、《发行股份购买资产协议》等其他相关协议。”随后，合作方另行签订了其他具体的合作协议。在本案中，《框架协议》是预约还是本约?

对于框架协议的性质问题，目前的理论界并没有形成统一的观点。我们注意到，部分学者认为，框架协议应属于本约。例如，清华大学教授韩世远在解读《最高人民法院关于人民法院为企业兼并重组提供司法保障的指导意见》时指出，“框架协议通常表现为本约，只是其中会有一部分内容，需要将来当事人通过具体合同另行具体化。”

其实，想要判断框架协议是预约还是本约，首先应明确一个前置问题，即如何区分预约和本约。

预约和本约是一组相对应的概念。按照学界通说，预约是约定将来成立契约的契约，而将来成立的契约就是本约。我们注意到，目前的司法实践中并没有形成对于预约和本约的统一区分标准，判断合同属预约还是本约完全属于法官自由裁量权的范畴。然而，由于不同的法官对于法律的理解存在较大差异，司法实践中对于预约和本约的认定存在诸多不同的方法和标准，不同地方、不同级别的法院也存在比较严重的“同案不同判”的现象。由于预约和本约在违约责任和赔偿范围上存在较大差异，错误认定合同的预约或本约的性质将会导致不公平的裁判结果。

《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》首次对预约合同进行了规定，该解释第二条规定：“当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同，约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。”上述条文明确规定了预约合同的效力和违约责任，但略显遗憾的是，该司法解释并未就如何区分预约和本约进行规定，这一问题上的立法空白也直接导致了审判实践中在该问题上存在的混乱局面。

对于预约和本约的区分，很多学者提出了自己的见解。中国社科院梁慧星教授认为，预约与本约可以通过以下方式进行辨别：第一，是否需要另签买卖合同。如果需要，则是预约。第二，是否发生直接交货、付款的义务。如果是，则是本约。第三，违约之后，是否可以要求继续签订买卖合同。如果可以要求继续签订买卖合同，则为预约。中国人民大学王利明教授认为，预约和本约从以下几个方面进行区分：第一，预约没有设定具体法律关系的意图，否则应将其认定为本约。第二，预约合同的标的仅为订立本约，一般不包括形成具体的债权债务关系的内容。第三，在预约合同中，一般不可能出现关于违反本约合同的责任的约定，当事人通常只是约定要在一定期限内订立本约合同。

学者们主张的判断标准虽然存在差异，但大都是以合同的具体内容作为判断某一合同是预约还是本约的根本标准。在审判实践中，部分法官同样采用类似的客观标准对预约和本约进行区分。那么客观解释方法究竟是否是预约和本约的根本判断标准呢?答案是否定的。最高人民法院在(20XX)民提字第90号民事判决书中明确：判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示。

二、最高法院：区分标准是意思表示

20xx年9月20日，蜀都实业公司(甲方)与讯捷公司(乙方)签订《购房协议书》约定：甲乙双方就售房事宜形成如下一致意见：乙方购买甲方所拥有的2100平方米的房屋，总价格6750万元。本协议签订之日起，甲方收到乙方预计购房定金1000万元，待购房合同签订时，该定金自动转为购房款。甲、乙双方应就购房合同及付款方式等问题在本协议原则下进行具体磋商。甲、乙双方均应遵守本协议所确定的原则，违反则违约方向守约方支付违约金1000万元。甲乙双方就该宗房屋买卖合同签订时，本协议自动失效。

双方当事人对于该《购房协议书》的性质持不同的主张，而一审法院和二审法院均依据协议内容认定该《购房协议书》具有本约性质。在该案再审中，最高人民法院认为该协议的性质为预约，一审、二审认定其为本约是错误的。

最高人民法院在该案的判决书中对如何区分预约和本约进行了充分、详细的说明：

“首先，仅就案涉《购房协议书》而言，其性质应为预约。预约是指将来订立一定契约的契约。预约的形态多种多样，有的预约条款非常简略，仅表达了当事人之间有将来订立本约的意思，至于本约规定什么内容留待以后磋商决定;有的预约条款则非常详尽，将未来本约应该规定的内容几乎都在预约中作了明确约定。而若仅从内容上看，后者在合同内容的确定性上几乎与本约无异，即使欠缺某些条款，往往也可以通过合同解释的方式加以补全。因此，仅根据当事人合意内容上是否全面，并不足以界分预约和本约。判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示，也就是说，当事人是否有意在将来订立一个新的合同，以最终明确在双方之间形成某种法律关系的具体内容。如果当事人存在明确的将来订立本约的意思，那么，即使预约的内容与本约已经十分接近，即便通过合同解释，从预约中可以推导出本约的全部内容，也应当尊重当事人的意思表示，排除这种客观解释的可能性。本案中，蜀都实业公司与讯捷公司在20XX年9月20日签订的《购房协议书》中明确约定了双方拟进行买卖的房屋的位置、面积和价款，应当说具备了一份正式的房屋买卖合同的主要内容，可直接据此履行而无须另订本约。但是，双方当事人同时在该协议中约定：“甲、乙双方应就购房合同及付款方式等问题在本协议原则下进行具体磋商。甲乙双方就该宗房屋买卖合同签订时，本协议自动失效。”

工程意向书第6篇甲方：____________

乙方：____________

经甲乙双方友好协商，本着公平，诚实，互信，公平合作，互惠互利的基础上就装饰建筑工程合作事宜上达成以下协议：

第一条合作宗旨

在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

第二条甲乙双方的职责

(1)甲方负责承接工程项目，包括招投标工程各方面的工作接洽和协商，并有甲方签订建筑施工合同

(2)甲方负责工程项目材料采购及资金管理

(3)乙方负责甲方签订了建筑施工合同工程的承建工作及材料的敛收

第三条甲乙双方的权利和义务

(1)甲方有权对乙方在施工过程中违法违规的行为现象进行行为的终止，如乙方不听甲方的指令，甲方有权终止合同

(2)如乙方在施工过程中，存在隐瞒或虚构事实的行为，对甲方造成经济或名誉上的损失，甲方有权终止合同

(3)甲方有权利和义务协助乙方协调各参建单位或人员的关系

(4)乙方在施工过程中，在追求利润最大化的同时，必须保质保量，按图施工，确保工程的质量和工期

(5)乙方负责工程管理，对工程的施工质量，施工工期，施工安全等一切事务进行管理，甲方有权进行监督

(6)乙方必须每个工作日到工地进行安排及检查，并做好记录，在施工过程中保持场地清洁，树立形象

(7)甲方按时保质保量及时组织工程施工过程中的材料提供

(8)甲方积极协助乙方与设计，建设单位协调，如若有任何变动，应及时通知乙方，以免造成不必要的返工

(9)认真执行《工程施工验收标准》，严格按照规范、流程操作。围绕工程质量这个主题，认真抓好施工项目的基部处理与收口收尾的细节处理

第四条甲乙双方的利润分配

(1)单项工程完工后，甲方占利润的75%，乙方占利润的25%

(2)乙方每月领取人民币3000元，作为乙方日常开销，利润结算时扣除

(3)单项工程完工后在7工作日内，甲乙双方就所完工程进行利润决算。

第五条合同生效与终止

本合同自订立之日起生效。

双方同意终止合同

第六条合同份数

本合同正本两份具有同等效力，双方签字生效，由甲乙双方分别保存

甲方：________(章)乙方：________(章)

____年____月____日____年____月____日

工程意向书第7篇甲方(发包方)： 乙方(承包方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本意向协议书。

工程名称：                                           

工程地点：                                          

 工程内容：(  )框架结构，(  )钢结构 总建筑面积   

㎡。     承包范围：施工图纸范围内的全部土建(含钢结构)、安装、消防及室外附属工程等 。                                          

工期要求：合同工期总日历天数    天 。

开工日期：   20XX年  月  (具体以开工报告为准)                    

竣工日期：   20XX 年  月                                            

工程质量要求：     合格                                             

签约合同价：(大写)暂定      万元;(小写)：

  元(人民币) 其他约定：  

工程造价按实际施工工程量结算。

结算依据：《浙江省建筑工程预算定额》(20XX版)、《浙江省安装工程预算定额》(20XX版)《浙江省市政工程预算定额》(20XX版)《浙江省施工机械台班费用参考单价》(20XX版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(20XX版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》、《建筑工程建筑面积技术规范》(GB/T50353-20XX)、浙江省建设工程计价规则和计价依据(20XX版)、建建发【20XX】135号文件、建建发【20XX】91号文件、建建发【20XX】92号文件、浙建站计(20XX)28号文件及浙江省、台州市有关补充规定等相关文件。

本项目工程量据实结算，人、材、机单价执行工程所在地信息价，无信息价的按市场价签证确认。税金取费按台州市最新政策执行。

工程款支付：本工程按月支付工程进度款， 承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报送建设单位，并在次月25日前，发包人应向承包人支付工程款的80%。

乙方提供工程结算经审计部门审计完毕，并经甲乙双方认可后支付至工程总造价的97%;余下3%作为质量保修金，并依照法律、法规等规定返回。以上工程款支付时间为7天。所有款项凭建筑工程税务发票和银行往来结算。

本意向协议书一式两份，双方各执一份。甲、乙双方一致承诺，在本工程办妥建设工程规划许可证后，依照本意向协议书重新签订建设工程施工合同，办理建设工程施工合同备案手续。

建设单位(盖章)：                       施工单位(盖章)： 

20XX年 月 日                             20XX年  月 日

工程意向书第8篇甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_______承建。根据项目实际情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。

一、工程概况

1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段

2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园

3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。

二、工期

根据业主对甲方要求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天，如乙方逾期未完工，将按每天元人民币进行罚款。

三、合同价款

交通工程施工项目

1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。

2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。

四、工程范围及质量标准：

1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相关工作内容，

2、工程质量标准应符合国家及行业施工验收规范要求，达到验收合格标准。

五、质量技术要求：

1、交通标牌杆尺寸为：Φ273_6800_6mm，横梁尺寸为：φ140_3700_4mm，标牌杆和横梁为无缝钢管，杆体表面采用上白下蓝双色喷塑处理。标志牌面尺寸为：3000_1800_3mm铝合金标志板面,板面采用3M工程级五年反光膜。抱箍、底座法兰盘、标志牌基础等其他配套零件按照图纸尺寸施工。

2、单柱式指路标牌尺寸为：Φ114_2500_3mm，标志牌面尺寸为：900_360_3mm铝合金标志板面(双面)。抱箍、底座法兰盘、标志牌基础等其他配套零件按照图纸尺寸施工。

3、所有交通标牌成套材料必须符合国家标准和相关规范要求(参考规范为GB5768-20__)，以及符合图纸要求，保证验收合格。

4、乙方材料到场时，应按国家标准规定抽检数量随每批产品提供《质量检验报告》及出厂《合格证》;否则不予验收，责任由乙方承担。

六、工程款支付与结算

1、工程款支付：预付款为：工程款总金额的，工程完工竣工验收合格后，一次性支付乙方工程款总金额的;剩余工程款于20__年月日结清。

七、双方的主要职责

1、甲方职责：

(1)甲方就本工程进度、质量管理进行全过程监控，负责办理需要由甲方出面办理的协调事项。

(2)甲方负责提供相关施工设计图一套供乙方使用;施工过程中有设计变更亦按同样份数提供。

2、乙方职责：

(1)组织项目实施管理班子和劳务队伍，按合同各项要求和设计施工图纸要求进行施工。施工过程中若有变更按设计变更图进行施工，乙方必须无条件服从甲方的管理，并积极配合甲方人员的管理。

(2)不得以甲方名义签订材料设备采购合同，否则由此产生的经济责任由乙方自负。

(3)与本项目有关的乙方应付款(工人工资等)和债务均由乙方负责支付，乙方独立承担民事责任。

(4)乙方配合甲方做好测量定位等相关工作，并配合甲方、监理及业主的检查工作。

八、项目管理

1、乙方必须服从甲方的统一指挥、统一管理、统一协调、严格执行甲方制订的管理制度，对不符合施工规范、设计文件或承包合同要求的，甲方有权责令乙方整改直至停工。

2、乙方委派