钢筋工程劳务分包合同单价包干范本资料全

1/9.翡翠绿洲八期钢筋制安工程 班组协议书甲方：市中顺建筑劳务分包2/9..甲方：市中顺建筑劳务分包经双方友好协商甲方同意将翡翠绿洲八期工程的钢筋制安劳务承包给乙方进行施顺利进展，特签订本合同，双方共同遵守。3.1承包围：按甲方提供的有关翡翠绿洲八期工程施工图纸以与甲方根据现场文明施工、材料的倒运、材料的堆积和归类以与厂区所有成品保护。3.2工作容：按照承包围、施工图纸、设计变更、施工规以与定额规定和甲方的施工方案完成相关的全部工作容。补偿。室制作安装绑扎单价按360元吨/包干、地上部分制作安装绑扎单价优良按22元/㎡包干、合格按21.5元/㎡包干。套筒连接按0.9元/个包干。包人工费、包除钢筋以外的所有材料费(包括扎丝、所有架子，尽量利用模板的支撑架)，包加护保管。工作容包括钢筋的除锈、加工制作、绑扎、直螺纹连接与加工、钢筋垫块的制安(使用塑料垫块)、竖向钢筋绑扎所需操做架的搭拆、成型钢筋维护、场的整理堆放、现场水平和垂直运输等、已完工程的成品保护、浇灌砼前后与浇筑过程中的钢筋复查、看护、调直，包钢筋工程检查前的马道铺设、包钢筋工程的检查、隐蔽验收合格包,工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有的人材料费、加工和焊接的机械费以与管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在。结算按甲乙双方确认的施工现场放样料单工程量或面积(斜屋面以斜坡面积、其他按投影面积)乘以合同单价既为结算价款。钢筋材3/9.5.1.1本工程甲方按业主工程款的到位后同时按月支付乙方当月完成工程款的80% 待单位工程竣工验收且保修期一年后一次性支付。 6.2本工程必须达到优良工程验收标准，并保证一次性通过监理、业主和政府主管部门核验，如有创优标准要求，还应按照相应创优标准进行施工、验收，乙方必须体制健全，管理人员到位，应指派专职有创优经验的质检人员驻现场跟班。现行有关施工、技术规和安装工艺以与甲方、总包方的施工方案施工，整个工程质量必须达到约定标准，验收和质量评定必须符合国家施乙方原因造成施工质量问题，乙方应乙方承担。如用在乙方的工程款中扣除。6.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方、总包方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检；质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方、总包方验收合格师现场验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工；设部规定的《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以与甲方与建设单位总承包施工合同有关规定，在保修期出现由于乙方原因造成的质量缺陷，由乙方负责保修事宜，并承担由此发生的一切费用。若乙方未与时履行保修义务，甲方则自行安排保修事宜，由此发生的一切费用由乙方承担。6.6本工程盘圆钢筋必须先进拉丝机后再进入调直机进行调直。 场绑扎区达到项目部、公司、市的验收标准。4/9.采取必要的安全生产与文明施工措施，必须服从项目部的安全管理，严格按照当地政府和甲方的相关管理制度、办法进行施工管理，确保整个施工过程杜绝死亡与重大工伤事故，方的各项指标要求，确保实现约定的标准，由于乙由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光和政府处罚，由乙方承担一切费用和罚金，同时甲方有权单方面解除合同。配合总包方在CI方面的管理，保证CI工作达到在协议书中约定的目标。元/人.次。高空作业必须配戴好安全带，如有不配戴者，发现一次罚款100元/人.次。向项目部提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。罚。证上岗。8.1、乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定(噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放与废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等)以与甲方环境、职业健康管理程序，注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。员活动、现场设施(无论是由自身提供的还是甲方提供的)和施工过程，与时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。监理对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方必须按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，如乙方无5/9.力或拒绝执行，则甲方有权采取必要的强制措施(如安排其他队伍进场施工、给乙方增加中扣除。如在施工过程中因乙方原因总工期可能会拖延15天以上(包含15天)，在甲方多求整改均无明显改进时，甲方有权单方面终止本合同，乙方在收到甲方书面通知后39.2工期各分项进度计划必需满足总包方和业主要求；除地震、战争、水灾等造成的不可抗力以与业主同意工期可顺延外，总工期不予调整。乙方已充分考虑现场实际情况，对于可能发生各种原因(业主或甲方)的现场窝工或因赶工发生的加班已进行考虑。9.2：本工程主体工程按4.5天/层包验收，乙方必须按此工期要求充分准备好劳动力进场。如乙方未能按甲方要求按时保质保量完成，则按5000元/天.栋进行处罚。10.1成立项目班子，对工程的质量、进度、安全、文明施工与向乙方提出指令性意见，保证总包方与业主签订的合同得以严格履行。10.2审查乙方进场人员素质，进行上岗前的安全教育和技术交底，提供有关施工图纸和技术资料。算。10.4提供现场施工和生活用临时设施(含钢筋加工车间、试验室、材料、物资总库，工现场所需的水电线路由总包方负责接至二次线箱，二次线箱以后的线路与设备安装与费用由甲方、乙方负责(包括所有的三级配电箱)，现场小型配电箱由乙方自行提供，；乙方须根据工作需要自行提供照明灯具与线路；生活区一切设施(工人宿舍、床架、床板、门、门锁、电路开关、插座、灯管)乙方进住时验收，退场时负责所有设施完好，否则甲方有权从乙方结算工程款中扣除相应损坏设施费用。电梯、塔吊。成品、半成品，乙方必须无条件执行。所有大宗材料设备的采购合同需在甲方备案。10.7甲方在施工过程中根据具体情况有权对乙方承包围进行调整。10.8提供施工图纸1套；一管理，乙方必须全力协助。6/9.10.10提供建筑轴线控制基点与水准控制基点，其后的放样工作由乙方承担。于以下责任)则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。11.2组织所有的劳务、必须的施工机具、材料(甲方提供的材料、机械除外)和资金损害。合同后按总包方、甲方规定时间到场，进场前应与所有参与钢筋工程施工的每一个人员签订劳务用工合同报甲方备案(用工合同中必须明确工期、安全、质量和现场管理等各项规定与处罚规定)、提供施工人员的、照片与原件与复印件(原件核对后退回)、计划生育证以与特殊工种操作证等。。甲方统一购买工伤保险。发生工伤事件后，由保险公司赔偿保险费用后，剩余部份由甲、11.6自备除10.5条甲方提供的机械以外的所有用于保障工程进度、质量、安全与文明施工的工具与配件。甲方管理人员指挥，如有违规甲方有权按相关规定进行处罚由于乙方违规而造成的损失由11.8不得将甲方提供的临时住房转借或留宿其他外来人员。集体宿舍要保持整洁卫元。安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。7/9.用在不影响正常施工的前提下协商解决，乙方不得以任何原因拒绝配合，否则甲方有权采取措施，一切费用和责任由乙方承担。11.11钢筋放样工作由甲方负责，其后的制安则由乙方负责，甲方复核，因乙方制安造成的错误损失由乙方承担。接手续。罚金，罚金在结算和工程款中扣除。支付生活费用(包括施工人员的生活、零用费用)，按每人每月800元(400元菜票、400元急用资金由乙方自行解决。11.16施工人员生活费用与工资发放时(乙方必须按实发工资编制工资表)，必须由甲方与总包方管理人员现场监督或由甲方代付至施工人员，由乙方签字确认。签字确认。发放工资时向甲方与总包方提供经施工人员确认签字的工资表。.奖罚条款：按项目部质量、安全文明奖罚制度执行保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害，否则视为乙方违约，甲方有权采取强制性措施和相应违约处罚，由此造成的所有费用和损失由乙方承担。在施工过程中如经考核乙权终止本协议，一切损失由乙方自行承担，并赔偿因此造成的甲方损失。议，所有损失由乙方承担。赔，乙方必须自行妥善解决，如出现上门(政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设8/9.方等)扰乱办公事件(含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等)等损害和影响业的一切损失。同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资，乙方不得有异议。如因此致使施工受阻达7天后，甲方有权单方面解除本协议，由乙方承担一切损失。造成的所有损失均由乙方承担。，直至没收履约保证金。方违约，甲方有权对本工程不办理结算,并给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金，并有权向乙方进行费用追索。甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议，双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本协议书的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。承诺承担上述文件中规定的承包方的责任和义务以与各种风险。甲方、总包方不承担由于方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。行，乙方必须在签订本协议的同时提交人民币20万元(大写贰拾万元)的履约保证金，本工程竣工验收后两个月无息退还。乙方履行不力时，乙方承担违约处罚，所有因乙方原因产生的费用在保证金中扣除，保证金不够的将自动转变为乙方向甲方的债务。9/