一级建造师之一建矿业工程实务题型分享附答案

一级建造师之一建矿业工程实务题型分享附答案

单选题（共100题）1、关于井巷施工测量的做法，不正确的是（）。A.井筒十字中线点的设置应在两个不受破坏的地点埋设两组（每组四个）大型的钢筋混凝土基点B.圆形井筒以悬挂井筒中心线作为掘砌的依据C.当井筒深度超过300m时，掘进采用中心线，砌壁采用激光D.井筒掘进到井底车场、装载硐室时，上方至少设两个高程点，以控制其高程【答案】C2、井筒穿越煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。A.50msB.110msC.130msD.250ms【答案】C3、为项目审批和以后招标工作需要，单项工程施工组织设计由（）编制，并由上级主管部门审批。A.包分单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】D4、石灰岩属于()岩石。A.火山岩B.变质岩C.岩浆岩D.沉积岩【答案】D5、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A6、地面工业建筑砌体的()是砌体结构构件承载能力的主要指标。A.抗拉能力B.抗压强度C.抗剪能力D.砂浆强度等级【答案】B7、关于施工测量的原则，说法不正确的是（）。A.由整体到局部B.先控制后细部C.由高级到低级D.由细部到整体【答案】D8、矿井建设期间为综合平衡的“四个排队”中，规模、影响、范围最大是（）的排队。A.井巷、土建和机电设备安装工程间B.设备间C.年度计划与季度计划D.多工序间【答案】A9、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点【答案】C10、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A11、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C12、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C13、煤矿井下喷射混凝土支护用碎石粒径应不大于（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】B14、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员【答案】A15、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A16、矿山（煤矿）井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B17、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是（）。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C18、项目与风险情况有关联是因为（）。A.项目有明确的不利结果B.项目的结果不明确C.项目的合同已经有风险条款D.干项目就是冒险【答案】B19、工序能力指数记为CPK(或CD)可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C20、采用串车提升的斜井，为防止满载重车运行时抛撒煤矸，其倾角不宜大于()。A.10°B.15°C.20°D.25°【答案】D21、一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B22、目前国内用量最大、品种最多的混合炸药是（）炸药。A.硝铵类B.硝化甘油类C.芳香族硝基化合物类D.其他工业【答案】A23、对于立井井筒基岩的短段掘砌作业，井壁现浇混凝土衬砌时通常采用()模板。A.拆卸式金属B.伸缩式金属活动C.整体滑升D.预制混凝土拼装【答案】B24、在钢筋混凝土中，合理配置钢筋的基本原则是()。A.钢筋受力能力与混凝土一致B.钢筋受拉能力与混凝土抗压能力相应C.钢筋置于受压区D.钢筋置于梁、板上部【答案】B25、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，()可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A.粉煤灰B.锅炉渣C.徽珠D.自燃后的煤矸石【答案】D26、短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同，只是用喷射混凝土代替现浇混凝土井壁，喷射段高一般为（）左右。A.2mB.4mC.6mD.8m【答案】A27、关于矿山开采政策规定的说法，错误的是()。A.矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求B.对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费C.在建设铁路之前，建设单位必须向所在市级地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况D.因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用措施【答案】C28、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B29、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A30、工作面施工防尘，一般不采用的方法是（）。A.冲洗岩壁B.湿式钻眼C.水炮泥D.矸石浸水【答案】D31、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D32、编制和应用施工定额之所以有利于推广先进技术是因为（）A.施工定额是强制实施的B.施工定额是工程定额体系的基础C.施工定额水平本身包含成熟先进的施工技术D.施工定额是用先进的技术方法测定出来的【答案】C33、凿岩爆破中，立井掏槽眼一般都以()为布置中心A.辅助眼B.井筒中心C.周边眼D.工作面平面中心【答案】B34、吊盘的吊桶喇叭口，除通过吊桶外，还要通过的设备有（）。A.安全梯B.吊泵C.风筒D.伞钻【答案】D35、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C36、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.1／2B.1／4C.1／8D.1／16【答案】B37、可以不采用临时支护的立井施工作业方式是（）。A.短段掘砌平行作业B.混凝土支护作业C.长段掘砌单行作业D.混合作业【答案】D38、建筑钢材中，关于钢结构主要特点的说法，错误的是()。A.钢材的材质均匀，材料强度高，可靠性好B.当周围环境存在辐射热，温度在100℃以上时，就须采取防火和隔热措施C.钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高D.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要【答案】B39、深孔爆破是指()的爆破作业。A.炮孔深度大于2.5mB.炮孔深度大于5mC.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5mD.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m【答案】C40、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C41、关于探矿权的取得制度，说法正确的是（）。A.探矿权通过申请获得B.探矿权应经批准后获得C.国家实行探矿权有偿取得制度D.探矿权可以通过相互买卖获得【答案】C42、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B43、大型设备基础的封闭式施工方案是指（）。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D44、沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。是指（）A.光面爆破B.预裂爆破C.微差爆破D.毫秒延时爆破【答案】A45、立井井筒穿过预测涌水量大于（）的含水岩层或破碎带时，应采用地面或者工作注浆预注浆法进行堵水或加固。A.8m3／hB.9m3／hC.10m3／hD.11m3／h【答案】C46、在露天爆破工作的基本要求中，在提高爆破技术经济效益指标方面，应努力做到()。A.提高钻孔延米爆破方量，降低炸药单耗，充分发挥机械效能，使综合成本最低B.防止爆破地震、冲击波、飞石和噪声的危害，确保安全爆破C.破碎块度符合工程要求，大块率低、无根坎D.减少后冲、后裂和侧裂，以降低对边坡稳定性的影响程度【答案】A47、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A48、采用挂圈背板临时支护时，段高最大不应超过（），支护时间不得超过一个月。A.40mB.50mC.60mD.70m【答案】C49、关于矿山井下平面控制测量与高程控制测量的说法，不正确的是（）。A.与地面控制网不同，井下主要采用导线测量的形式B.井下施工测量同地面一样，也是先布网后施工C.井下主要巷道敷设时，每隔1.5∽2.0km加测一条陀螺定向边，以提供检核D.井下高程控制测量与地面一样，采用水准测量或三角高程测量【答案】B50、钢材疲劳破坏是指钢材在()作用下，抵抗破坏的能力。A.冲击荷载B.交变荷载C.重复荷载D.恒定荷载【答案】B51、对于矿业工程项目而言，制约项目规模大小的首要因素是（）。A.市场因素B.环境因素C.技术因素D.矿产资源因素【答案】D52、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A53、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、()、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C54、关于矿井施工通风中的抽出式通风，说法正确的是其（）A.回风流容易污染巷道B.风流的有效吸程大C.不得在有瓦斯涌出的工作面采用D.可以采用柔性风筒【答案】C55、以下炸药中属于含水炸药的是()。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药【答案】C56、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，浓缩池和沉淀池属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送线路与管线【答案】A57、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到（）时拆模。A.0.07～0.1MPaB.0.5～1.0MPaC.0.7～1.0MPaD.1.5～2.0MPa【答案】C58、关于凿井施工井架及其天轮平台的布置，合理的是()。A.井架中心线必须离开与之平行的井筒中心线一段距离B.主、副提升天轮必须对称布置，确保井架受力平衡C.提升天轮、悬吊天轮均应布置在同一水平D.钢丝绳作用在井架上的全部荷载不得超过井架的承载能力【答案】D59、立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑的内容不包括（）A.井筒穿过岩层性质，地下水的大小B.井筒直径和深度（基岩部分）C.可能采用的施工工艺及技术装备条件D.施工队伍的操作技术水平和施工管理水平【答案】A60、井壁混凝土浇筑施工，振捣工作要求()进行。A.分层、对称B.全厚一次、对称C.分层、沿一个方向D.全厚一次、沿一个方向【答案】A61、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C62、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是（）。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B63、属于矿井巷道贯通的几何要素是()。A.巷道贯通距离B.腰线C.中心线D.巷道施工长度【答案】A64、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C65、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D66、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是()。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C67、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D.极不稳定【答案】B68、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结深度D.制冷液种类【答案】C69、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B70、预制柱下的基础宜采用()基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C71、在进度计划受影响时，措施不合理的是（）。A.调配人员和设备力量B.建设或监理单位协调C.采取一定经济措施D.施工单位削减设计内容【答案】D72、表征黏性土状态的指数有塑性指数和液性指数。塑性指数大，表征该类土在塑性状态时的含水量范围（）A.小B.大C.不变D.软【答案】B73、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C74、砂浆中加入（）掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A75、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B76、关于项目分承包，下列说法错误的是()。A.不能将风险大的内容分包给分承包单位?B.施工分包招标工作应考虑法律、法规的要求?C.大宗材料采购采用分包时应坚持对其招标进行过程控制?D.要明确对分承包商转让和再分包的限制【答案】A77、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B78、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其()。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B79、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人【答案】B80、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B81、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A82、通常情况下井筒是矿井工程的关键工程，其主要原因是（）。A.井筒工程量比较大B.井筒施工难度比较大C.井筒施工承担着探明地层条件的任务D.井筒是进入井下开拓空间的必经之路【答案】D83、施工中，用井筒中的吊盘进行（）的行为是错误的。A.浇筑井壁的准备工作B.张紧稳绳C.上、下吊桶中的人员D.井筒装备的安装工作【答案】C84、下列关于采用井壁注浆堵水时必须遵守的内容，说法错误的是（）。A.钻孔时应经常检查孔内涌水量和含砂量B.钻孔中无水时，必须严密封孔C.井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mmD.双层井壁支护时，一般进行破壁注浆【答案】D85、根据《矿山安全法实施条例》规定，新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。A.72?B.48C.96?D.120【答案】A86、立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.0～1.2mB.0.7～0.8mC.0.5～0.6mD.0.3～0.4m【答案】D87、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A88、关于材料的强度和剐度，叙述正确的是（）。A.材料的刚度与强度有关，强度越大，刚度也越大B.高地应力条件下，巷道围岩的强度越大，其稳定性越好C.强度反映的是材料抵抗破坏的能力，而刚度则表示材料抵抗变形的能力D.刚度反映的是材料的大小和形状在任何条件下都保持不变的能力【答案】C89、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D90、基坑需开挖至地下水位线以下时，降水工作应当延续到()。A.基坑开挖前B.基坑挖至地下水位线前C.基础施工完成D.基础土方开挖完毕【答案】C91、地面建筑防水层施工时宜采用()水泥。A.矿渣硅酸盐B.粉煤灰硅酸盐C.普通硅酸盐D.复合硅酸盐【答案】C92、在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（）的形式。A.工程预付款B.工程进度款C.应急工程专用款D.工程结算【答案】C93、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用（）m，在薄煤层中可缩短，但不得小于8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B94、深孔爆破是指（）的爆破作业。A.炮孔深度大于2.5mB.炮孔深度大于5mC.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5mD.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m【答案】C95、土方开挖施工的形式不包括（）A.敞开式B.封闭式C.综合式D.顺序式【答案】D96、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A97、在浇筑混凝土之时，首先应进行()。A.钢筋保护层厚度检验?B.钢筋等隐蔽工程验收?C.混凝土强度检验?D.原材料项目检验【答案】B98、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C99、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是（）。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D100、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递（）点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D多选题（共40题）1、矿业工程混凝土灌注桩施工中，关于人工挖孑1灌注桩施工技术要点的说法，正确的是()。A.在开挖深度不超过6m的硬黏土中，可以不设支护。B.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占地少D.要检查孔内有否有害气体，若孔深超过1om时要设立通风设施E.人员上下的井道吊篮应有自动卡紧的保险装置【答案】AD2、探水起点的确定中，探水线和管戒线的外推数值，取决于积水区的（）A.水头压力B.积水量大小C.煤层厚度D.抗压强度E.地面防水【答案】ABCD3、通常，将细粒含水尾矿运送到尾矿库的方法有()。A.自流B.压力输运C.水力冲刷D.浓缩后用砂泵一管道方法E.自流与压力的混送方法【答案】ABD4、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有(??)。A.间排距应不小于2.0m×1.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°【答案】A5、关于施工组织设计，下列说法正确的是（）。A.施工组织设计是项目实施的依据B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备C.没有施工组织设计，单位工程不能开工D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工【答案】ABC6、应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有()。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】ABD7、斜井施工防跑车的主要安全措施有（）。A.斜井上口入口前设置阻车器B.变坡点下方设置挡车栏C.下部装车点上方设置挡车栏D.工作面上方设置防坠器E.斜井中部安设挡车器【答案】ABC8、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC9、钢结构的主要特点有()。A.材质均匀，材料强度高B.制造简便，施工方便，工业化程度高C.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要D.耐腐蚀性好，不易锈蚀E.钢材耐热且防火【答案】ABC10、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为3.5～5.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为1.2～2.0mD.周边眼药卷直径不小于45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在0.4～0.6m【答案】AC11、根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，下列强令性条款，正确的是建设单位（）。A.应对建设项目实行全面安全管理B.应给施工单位提供安全施工条件C.不得削减施工安全投入D.不得强令施工单位改变正常施工工艺E.不得强令施工单位抢进度【答案】ACD12、根据对顶板和围岩地压管理方法不同，采矿方法分为（）。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC13、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD14、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD15、在井壁结构中，钢筋混凝土井壁结构的特点是()。A.强度高B.适用年限长C.便于机械化施工D.工序简单E.容易渗漏水【答案】ABC16、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有(??)。A.高强度螺栓采用高强度钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型和承压型C.摩擦型高强度螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点D.承压型高强度螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD17、井筒十字中线的设置，应满足()的要求。A.其基点应在井筒建成后布设B.由井口附近的测量控制点标定C.将两组大型基点作为工业广场的基本控制点D.大型基点采用素混凝土制作E.两条十字中线垂直度误差限的规定【答案】BC18、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD19、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD20、集水明排法适用于（）。A.粗粒土层B.粉砂土层C.细砂土层D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A21、工业广场设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.井架与井口房B.提升机及提升机房C.变电所D.通风机房E.炸药库及油脂库【答案】CD22、在工程量清单的计价模式下，井巷工程按综合单价法计价时的做法是（）。A.计算的基本单价包括人工单价、材料单价和台班单价三种B.综合单价应包括直接工程费C.综合单价还应包括利润D.综合单价还应包括技术措施费E.综合单价还应包括企业管理费【答案】ABC23、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形监测项目的内容有：基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部建(构)筑物变形、支护结构内力及变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。【答案】ABC24、下列属于巷道施工的基本工序的是()。A.临时支护B.钻眼放炮C.永久支护D.通风与安全检查E.混凝土搅拌与浇筑F.炮眼利用率【答案】ABCD25、下列关于矿山井巷工程中单位(子单位)工程质量合格条件的说法正确的是（）。A.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量得分率应达到65％及以上【答案】ABCD26、硐室采用分层施工法时，正确的做法是()。A.按断面高低可以有2个或以上的分层B.超前的上分层应有喷混凝土(临时)支护C.下分层宜随掘随砌D.分层问工作面距离以凿岩机正常工作为宜E.下分层砌筑时可以利用矸石作为脚手架【答案】ABCD27、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD28、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的有()。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD29、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB30、根据对顶板和围岩地压管理方法的不同，采矿方法分为（）。A.爆破采矿法B.空场采矿法C.充填采矿法D.崩落采矿法E.水力采矿法【答案】BCD31、矿业工程施工安全检查的方式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】ABC32、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC33、大型混凝土设备基础的主要施工特点有()。A.造型复杂B.埋设铁件种类多，数量大C.尺度大D.施工精度要求高E.挖掘深度深【答案】ABD34、下列为沉积岩的是（）。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC35、工程地质中，岩层产状的主要参数有()。A.向斜B.背斜C.走向D.倾向E.倾角【答案】CD36、根据《建设工程工程清单计价规范》GB50500---2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】BC37、探水起点的确定中，探水线和管戒线的外推数值，取决于积水区的（）A.水头压力B.积水量大小C.煤层厚度D.抗压强度E.地面防水【答案】ABCD38、矿山地面工程中钢筋原材料质量主控项目是（）A.钢筋加工件的品种、规格、质量、性能必须符合设计要求和规范的有关规定B.钢筋有脆断等情况，应有化学成分等专项检验C.焊条焊剂的牌号和性能必须符合设计要求和规范的有关规定D.钢筋弯折等加工的规格质量、连接方式必须符合设计要求E，钢筋重量符合要求【答案】ABCD39、矿区地面施工机械中，关于耙斗式装岩机的特点，说法正确的是()。A.适应于水平巷道装岩，不可用于倾斜巷道和弯道装岩B.制造容易、安全可靠、岩尘量小C.耙斗装岩机生产率随耙岩距离增加而增加D.耙斗式装岩机行走方式为轨轮式E.耙斗装岩机可远离工作面工作【答案】BD40、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A大题（共20题）一、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机l人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。二、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.8~3.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为10MPa左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为4.2m×3.0m的矩形断面，长度1200m，开切眼长度150m，设计为6.5m×3.0m的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚4个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线50mm的位置，间距700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于130ms。由于巷道长度大，在巷道中每150m设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索6.5m，均采用CK2350型树脂药卷2支。锚杆间、排距0.8m×0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置3根锚索，锚索间距1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m的小断层，正常掘进通过；落差大于2m的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设11号工字钢支架，排距0.8m。施工安全监测：每50m安装1个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：①由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；②煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；③高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：①采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；②周边眼布置在距轮廓线50mm不合理，会造成超挖严重，应至少保持300mm的距离；③周边眼间距700mm不合理，很难达到光面爆破要求，应小于600mm；④采用反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装药；⑤雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路；⑥在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难硐室中放炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用CK2350型竖直药卷2支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。①树脂药卷均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应1支超快型搭配1支中速型Z2350或快速型K2350较为合理；②锚索采用2个树脂药卷锚固不合理，应1支超快型搭配2~3支中速型或快速型较为合理。③两帮角的顶板锚杆和锚索，均应向两帮偏斜一定角度（大于20°），可有效预防冒顶事故。三、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？【答案】基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1分);(2)水对基坑稳定性的影响(1分);(3)基坑上边边缘附近超载(1分);(4)支护措施不当(1分)。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某矿副井井筒工程项目，井筒净径6．5m，井深726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚102m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩．普氏系数为2～3。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下：(1)未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于30m3／h。(2)业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法施工。(3)采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工、月平均成井80m、总工期12．5个月、总造价3126万元中标。(4)白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。(5)施工至井深320．5m时，遇到3．6m厚粉细流砂层，采用井圈、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。(6)施工至井深602m时，工作面出现80m3／h涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。【问题】1．本项目的投标报价中应包括哪些分部、分项工程2．针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3．本案例中出现了哪些需要进行工程变更的事项4．施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些【答案】1．本项目的投标报价中应包括的分部工程：井颈、井身(表土段、基岩段)、井底水窝、马头门及相关硐室。本项目的投标报价中应包括的分部工程：掘进、模板、钢筋、混凝土支护工程、锚杆、网片、喷射混凝土工程。2．项目施工准备存在的失误：(1)未做井筒检查孔，造成地质水文资料不清楚。(2)采用普通法凿井(将冻结法施工改为普通法施工)，不合理。3．本工程需要进行工程变更的事项：(1)因围岩不稳定，出现片帮、塌陷而增加掘进、回填、支护工程量。(2)因设计变更增加的锚网喷临时支护工程量。(3)因地质资料不准遇到粉细流砂屋，由于改变施工工艺而增加的工程量(用冻结法替代工作面预注浆)。(4)因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。4．施工单位可以向业主进行索赔的事项：白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护的事项。六、背景某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。七、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】八、某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。??1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。九、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】一十、背景资料：某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距1.0m，周边眼间距0.8m，抵抗线0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机---胶带转载机---电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置2m处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查10根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件2组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到200mm以上，表面平整度偏差在60mm以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的80%；多数喷混凝土厚度达到了120mm。问题：（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题说明正确的做法。【答案】一十一、某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5．施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6．指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合《矿建工程强制性条文》的要求。根据《矿建工程强制性条文》中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于6m3／h，井壁不得有0．5m3／h以上的集中漏水孔。2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制性标准的性质及其井筒最大涌水量为6m3／h的要求，并在投标书中提出相应的施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为6m3／h的要求签订合同。3．井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2个。为降低井壁涌水可采用注浆的方法。5．施工单位提出的索赔要求是合理的。本案例正确的索赔做法是：对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量，并由监理工程师对出水处理工作签证，因本案例中索赔内容属隐蔽工程，则应在浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向，并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告。6．施工单位签署了违反《工程建设标准强制性条文》的合同并按照此合同进行施工。一十二、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。一十三、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1.2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。一十四、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位A的投标保证金分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6．针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。一十五、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。一十六、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆ll根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1．锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2．哪些锚杆检查方法不符合要求?3．记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4．哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1．根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检