设备监理师之设备监理合同提分题库(重点梳理)

设备监理师之设备监理合同提分题库(重点梳理)

单选题（共100题）1、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B2、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C3、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门【答案】A4、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。A.通知债权人B.经债权人同意C.与第三人约定且经主管部门批准D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】B5、法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】D6、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D7、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】B8、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】D9、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B10、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的【答案】B11、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C12、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D13、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C14、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】C15、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A16、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C17、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A18、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A19、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】D20、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】C21、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B22、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。A.赠与合同无效B.赠与合同可撤销C.赠与合同效力待定D.赠与合同有效【答案】D23、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C24、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的C.主合同争议未经审判的D.债务人无偿转让财产的【答案】C25、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门【答案】C26、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A27、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C28、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B29、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B.合同当事人相互享有同等的权利C.合同当事人相互承担同等的义务D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】A30、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。A.21B.28C.56D.84【答案】D31、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B32、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D33、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】A34、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。A.竣工时间B.费用C.费用和利润D.竣工时间、费用和利润【答案】C35、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内【答案】A36、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。A.民事责任B.行政责任C.经济责任D.刑事责任【答案】C37、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A38、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B39、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D40、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务D.误期损害赔偿费按日计算【答案】C41、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。A.产品离开生产者的成品仓库B.发现产品质量问题C.产品造成人身伤害D.受害人投诉【答案】A42、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。A.自该设备运抵目的地时B.自该设备买卖合同生效时C.自该设备买卖合同成立时D.自该设备交付买受人时【答案】C43、根据《合同法》规定，招标公告属于()。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】A44、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B45、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B46、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。A.自仲裁裁决作出之日起10日内B.自仲裁裁决作出之日起15日内C.仲裁裁决作出之日D.仲裁裁决送达之日【答案】C47、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D48、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C49、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】B50、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A51、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。A.解除甲乙之间的合同B.撤销甲乙之间的合同C.撤销甲转让设备的行为D.变更甲转让设备的价格【答案】C52、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C53、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A54、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B55、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A56、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A57、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】B58、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C59、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C60、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B61、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D62、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B63、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】C64、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C65、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B66、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C67、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答案】A68、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C69、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D70、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A71、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】C72、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。A.道德关系B.权利义务关系C.人际关系D.民事关系【答案】B73、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。A.7B.14C.21D.28【答案】D74、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B75、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D76、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D77、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A78、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任【答案】D79、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】B80、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】D81、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C82、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C83、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C84、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C85、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】B86、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。A.工程量清单合同B.固定总价合同C.成本加固定费用D.混合合同【答案】B87、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【答案】A88、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A89、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】B90、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C91、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B92、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B93、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C94、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。A.安全设施B.安全警示标志C.安全疏散标志D.安全报警装置【答案】B95、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】A96、承包商提交履约保证的期限是()。A.收到中标函后的28天内B.签订合同后的28天内C.收到开工通知后的28天内D.设备工程合同生效前【答案】A97、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】B98、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权【答案】C99、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B100、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。A.工程师收到最终报表B.业主收到结清证明C.工程师收到结清证明D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】D多选题（共40题）1、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。A.同时安全培训B.同时资金投入C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】CD2、承包商向工程师提交的最终报表草案中，应包括的内容有()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.根据合同业主已向其支付的全部款额C.承包商认为根据合同或其他规定，业主应向其支付的其他款额D.承包商认为根据合同或其他规定，应向业主支付的其他款额E.业主最终应付的款额【答案】AC3、导致承包商无法在合同规定的竣工时间内完成整个设备工程或单位工程，承包商有权要求延长竣工时间的情形有()。A.雨雪天气不利于现场施工B.合同变更或某些工作量有大量变化C.流行病导致的无法预见的人员短缺D.当地政府原因导致的无法预见的物品短缺E.在现场的指定分包商造成的延误【答案】BCD4、下列关于仲裁的说法，正确的有()。A.仲裁行为是国家行政行为B.仲裁机构对案件的管辖权来自于当事人的协议C.仲裁机构是司法机关D.刑事、行政案件不能作为仲裁的对象E.仲裁是民间性质的民事、经济纠纷化解方式【答案】BD5、许可审批机关应当撤回生产许可的情形有()。A.被许可生产的产品列入国家决定淘汰产品目录的B.被许可人不再生产被许可的产品的C.生产许可依据的法律、法规、规章修改D.法人或者其他组织依法终止的E.企业自行转让生产许可证书【答案】ABC6、下列关于缺陷通知期的说法，正确的有()。A.缺陷通知期限由双方在合同中规定B.缺陷通知期从业主接收工程之日起开始计算C.在签发接收证书时尚未完成的工作，承包商应在缺陷通知期届满期完成D.缺陷通知期到签发履约证书之日止E.如果由于业主原因导致交付生产设备延误，承包商不再承担任何修复缺陷的义务【答案】ABC7、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。A.现场地质条件B.现场人为的物质障碍C.现场污染物D.现场水文条件E.现场气候条件【答案】ABCD8、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD9、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括()、索赔管理等。A.审查承包商的履约能力B.变更管理C.监督管理承包商的履约行为D.协调管理合同关系E.支付工程款【答案】BCD10、如果工程师发出了暂停指示，承包商在遵守该指示或在复工时招致了费用损失和工期延误，承包商无权获得补偿的情形有()。A.由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停D.承包商未能在工程暂停时，按合同规定提供相应的安全保护措施E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序【答案】ABCD11、在设备工程合同履行过程中，索赔的文件依据有()等。A.设备工程合同协议书B.设备工程合同条件C.批准的设备工程进度计划D.设备工程监理服务合同E.质量标准【答案】ABC12、根据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同的有()。A.用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的C.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的D.用人单位扣押劳动者居民身份证的E.用人单位强令劳动者冒险作业危及其人身安全的【答案】AC13、下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。A.仲裁协议必须是书面形式B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的C.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制【答案】BCD14、地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有()。A.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E.承包商无法提前预见此类延误或中断【答案】CD15、建设工程的保修范围应当包括()。A.地基基础工程B.主体结构工程C.屋面防水工程D.供热系统E.电力、邮电通讯工程【答案】ABCD16、招标人拒收投标文件的情形有()。A.投标文件逾期送达的B.投标文件未送达指定地点的C.投标文件未密封的D.提交投标文件的投标人少于3人的E.投标单位的法定代表人未签字的【答案】ABC17、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于合同和投标函的说法，正确的有()。A.投标函附录不构成合同B.投标函有时也称作报价函C.投标函构成合同D.投标函应按业主规定的格式填写E.投标书中的承包商建议书是合同文件的组成部分【答案】BCD18、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查()。A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】ABCD19、在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限【答案】ABC20、下列因素中，对确定采购策略会产生影响的有()。A.将采用的招标方式B.将采用的合同条件C.市场竞争强度D.授予合同的标准E.投标人的资格标准【答案】BD21、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡C.产品使用者无过错D.主观上存在故意E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD22、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于合同和投标函的说法，正确的有()。A.投标函附录不构成合同B.投标函有时也称作报价函C.投标函构成合同D.投标函应按业主规定的格式填写E.投标书中的承包商建议书是合同文件的组成部分【答案】BCD23、承包商在将材料用于工程之前，应按合同约定将材料样品提交工程师。该材料样品上应标明()。A.材料原产地B.可替代材料C.材料承运人信息D.材料取样人信息E.工程中的具体用途【答案】A24、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额C.最终应支付的款额D.雇主应付给承包商的余额E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB25、承包商在实施工程期间遭遇的不可预见物质条件包括()。A.地下自然物质条件B.人为物质障碍C.人为污染物D.水文条件E.气候条件【答案】ABCD26、评标过程中，初步评审的主要内容包括()。A.投标人的合格性B.投标担保C.资格证明文件D.业绩E.报价的合理性【答案】ABCD27、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果