2023年一级造价师之建设工程计价模拟试题含答案

2023年一级造价师之建设工程计价模拟试题含答案单选题（共180题）1、根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。A.256.09B.263.29C.376.09D.383.29【答案】C2、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）。A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【答案】D3、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】A4、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费【答案】B5、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】A6、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】B7、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查【答案】C8、对分包人询价应注意的内容不包括（）。A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】D9、关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】A10、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D11、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B12、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（）。A.1.133B.1.067C.1.105D.1.120【答案】D13、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】D14、用于混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7【答案】A15、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D16、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A17、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。A.材料费B.措施费C.研究试验费D.企业管理费【答案】D18、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数【答案】D19、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.84【答案】D20、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（）。A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标【答案】A21、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C22、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】B23、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】A24、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）。A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法【答案】B25、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C26、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D27、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【答案】B28、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C29、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争【答案】A30、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C31、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】C32、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】C33、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B34、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C35、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】D36、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】B37、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C38、在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【答案】B39、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。A.支付在估算时不可能明确的潜在项目B.用以应付天灾、非正常经济情况C.补偿估算的任何误差D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况【答案】D40、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C41、工料单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.机具使用费D.企业管理费【答案】D42、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。A.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作【答案】C43、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】C44、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】C45、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。A.500B.550C.557D.613【答案】B46、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法【答案】D47、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】A48、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】B49、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】C50、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C51、当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括()。A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】B52、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B53、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】C54、下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A.商品销售指数B.产品价格指数C.设备、工器具价格指数D.人工费价格指数【答案】A55、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】A56、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】C57、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】A58、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D59、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B60、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】C61、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D62、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案】D63、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】A64、（2019年真题）关于设计概算的说法，正确的是（）。A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响【答案】D65、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C66、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C67、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】B68、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C69、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。A.11.34B.11.33C.11.30D.10.00【答案】A70、承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A71、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）。A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商【答案】C72、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B73、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。A.65.60B.67.00C.68.20D.69.60【答案】D74、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】A75、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】A76、（2021年真题）关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（）。A.编制对象只涉及单项工程和建设项目B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费【答案】D77、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】C78、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】D79、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】C80、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。A.10%B.1%C.0.1%D.0.01%【答案】D81、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B82、某批进口设备离岸价格为1000万元，国际运费为100万元，运输保险费率为1%。则该批设备关税完税价格应为（）万元。A.1100B.1110C.1111D.1111.11【答案】D83、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D84、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（）。A.经济合理B.先进适用C.安全可靠D.规模经济【答案】B85、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。A.58B.73C.60D.61.6【答案】D86、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】B87、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D88、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】B89、（2017年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】C90、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】D91、（2021年真题）建设工程造价综合指数的计算方法（）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D92、下列有关基本预备费的表述，正确的是（）。A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用【答案】A93、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】D94、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】A95、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】D96、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（）颁发前所发生的任何索赔。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A97、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】A98、（2013年真题）关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】D99、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是()。A.承包人向工程师索赔B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔D.承包人向发包人索赔【答案】D100、（2021年真题）某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.25500【答案】B101、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】C102、根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程【答案】D103、某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】C104、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】C105、（2021年真题）《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的（）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】A106、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的()天。A.28B.42C.56D.84【答案】C107、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。A.验收准备B.预验收C.初步验收D.正式验收【答案】C108、下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】B109、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。A.0.075%B.0.094%C.0.1%D.0.125%【答案】C110、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】D111、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】D112、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。A.500B.515C.715D.665【答案】D113、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】B114、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D115、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D116、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】D117、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A118、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A.0.5％B.1.0％C.1.5％D.20％【答案】C119、（2012年真题）2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】C120、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B121、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】C122、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260【答案】C123、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）。A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额【答案】D124、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/Ｎ，其中N的含义是（)。A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】C125、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】D126、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】C127、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B128、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】C129、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】D130、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D131、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏【答案】C132、发承包人进行最终结清活动的时间通常是（）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】C133、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B134、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B135、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D136、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】A137、在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。A.安全文明施工费B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费C.已完工程及设备保护费D.夜间施工增加费【答案】B138、在施工过程中，工序的特点是（）。A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】A139、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内。A.±20％B.±25％C.±30％D.±35％【答案】C140、某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D141、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】B142、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】D143、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】D144、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列可精确计量的措施项目是（）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水.降水费【答案】D145、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。【答案】B146、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提供履约担保，有关履约担保的规定，下列表述中正确的是（）。A.履约担保应采用银行保函形式B.中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金予以退还，但不返还利息C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效【答案】C147、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A148、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B149、关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D150、若以∑qA.质量指标指数B.派氏价格指数C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数【答案】C151、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】A152、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.2700C.2780D.3180【答案】B153、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D154、关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【答案】D155、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】C156、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值【答案】B157、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.323.40B.334.30C.418.61D.505.01【答案】C158、由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【答案】D159、（2012年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】B160、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费【答案】A161、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】D162、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】B163、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】A164、（2015年真题）工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。A.60B.90C.120D.150【答案】C165、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】C166、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A167、按照《基本建设财务规则》和《基本建设项目建设成本管理规定》，下列各项中不构成建设项目建设成本的是（）。A.待核销基建支出B.待摊投资支出C.其他投资支出D.设备工器具投资支出【答案】A168、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A.3天内B.5天内C.10天内D.14天内【答案】B169、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=Σ（现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价）C.材料费=Σ（现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价）D.机具使用费=Σ（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）【答案】D170、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】B171、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】B172、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；A.300.0B.310.0C.315.0D.325.5【答案】D173、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D174、概算定额的确定基础是（）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】A175、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】B176、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】C177、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C178、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C179、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】D180、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）.A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分祈应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】B多选题（共160题）1、在计日工表的编制过程中，应由招标人填写的是（）。A.项目名称B.实际数量C.综合单价D.暂定合价E.暂定数量【答案】A2、总平面设计中，影响工程造价的主要因素是（）A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】ABD3、影响建筑安装工材料单价的因素主要有（）。A.市场供需变化B.人工消耗水平C.材料生产成本的变动D.流通环节的多少和材料供应体制E.劳动力市场供需变化【答案】ACD4、FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。A.删除某项工程，转由他人实施B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量改变【答案】BD5、关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的有（）。A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖、挂牌和协议B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费E.搬迁补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定【答案】AC6、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】AB7、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD8、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费=Σ（假定建筑安装产品工程量×工料单价）+措施费B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.每一计量单位建筑产品的基本构造单元的工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费D.单项工程概预算造价=Σ单位工程概预算造价+设备、工器具购置费E.全部工程概预算造价=Σ单项工程的概预算造价+预备费+工程建设其他费+建设期利息【答案】CD9、下列事件的发生按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（）。A.因发包人原因造成工期延误B.提前向承包人提供材料.工程设备C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工D.因发包人原因造成承包人人员工伤事故E.承包人提前竣工【答案】BD10、建筑工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】BD11、关于无形资产的计价方法，下列说法中正确的有（）。A.自创专利权可作为无形资产核算B.自创专有技术可作为无形资产核算C.购入商标权不能作为无形资产核算D.通过行政划拨取得的土地使用权可作为无形资产核算E.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销【答案】A12、进口环节增值税中，属于组成计税价格的有（）A.到岸价B.离岸价C.关税D.消费税E.车辆购置费【答案】ACD13、下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（）。A.新增固定资产价值计算的对象是独立发挥生产能力的单位工程B.在建的附属辅助工程，交付使用后计入新增固定资产价值C.独立发挥效益的非生产性项目，建成后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资应随受益工程交付使用的同时一并计入E.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工器具不应计入新增固定资产价值【答案】BD14、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】ACD15、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD16、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC17、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】AB18、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，关于措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】ABD19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD20、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】BC21、材料单价的组成内容主要包括（）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】BD22、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB23、在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版），关于保留金的返还，说法正确的是（）。A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】AD24、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】AD25、下列各项中属于材料单价中材料运杂费的是（）。A.调车和驳船费B.装卸费C.运输损耗D.采购费E.运输费【答案】AB26、采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是（）。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【答案】BC27、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】BCD28、（2014年真题）影响定额中人工日工资单价的因素包括（）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC29、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】ACD30、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列属于可以计算工程量的措施项目有（）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【答案】AB31、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD32、在采用未发生任何调整的工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括()A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E.总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】ABCD33、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】ACD34、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】ACD35、世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【答案】ABD36、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.只按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】AD37、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费=Σ（假定建筑安装产品工程量×工料单价）+措施费B.单位工程概预