2023年工程勘察测量收费标准 公路勘察合同必备(8篇)

年工程勘察测量收费标准公路勘察合同必备(优秀8篇)工程勘察测量收费标准篇一

设计人（乙方）：________

发包人托付设计人担当程设计工作，经双方协商全都，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1、1《^v^合同法》《^v^建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1、2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1、3建设工程批准文件。

其次条本合同设计项目的内容：名称、工程地点

工程名称：________工程地点：________本合同内容：项目采纳设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电（含外电接入）、绿化景观（如有）等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量（包括地形和障碍物、管道等）和地勘工作，以及项目设计概算的编制。

第三条勘察设计服务周期：

设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图；勘察周期：满意设计进度要求。

第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范

第五条：合同价款

本合同价暂定为：（大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整）

（1）暂定设计费=估算投资额设计费费率

【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的掌握价金额为准。

（2）勘察费一般孔全费用包干单价为：1480元/孔，暂定工程量为：65孔，植物胶钻孔包干单价为：360元/米，暂定工程量为：160米。暂定勘察费：148065+360160=153800元（大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整）（最终按实际发生工程量结算）

（3）测量费带状地形测量全费用包干单价为：180000元/平方公里，暂定工程量为：平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：4000元/公里，暂定工程量为：公里，暂定测量费：（最终按实际发生工程量结算）履约保证金为5万元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同；

（2）中标通知书；

（3）合同条件及合同附件（含变更合同的补充协议书）；

（4）合同技术规范书（含合同技术规范书的变更）；

（5）投标文件

（6）招标文件（含招标文件补遗书，假如有）；

（7）标准、规范和有关技术文件；

（8）其他有关文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、合同价款支付：

甲方支付合同价款时，乙方须供应联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方供应相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。

九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方商定双方签字后生效。

发包人名称：________

设计人名称：（盖章）________

法定代表人：________

或托付代理人：（签字）________

电话：________

传真：________

开户银行：________

银行帐号：（盖章）________

法定代表人：________

或托付代理人：（签字）________

电话：________

传真：________

开户银行：________

银行帐号：________

____年____月____日

工程勘察测量收费标准篇二

建设单位：

合同编号：

工程名称：

工程地点：

保密程度：

二00________年_____月______日订

建筑安装工程勘察合同

订立合同双方：

建设单位：___________________，以下简称甲方;

勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、工程地点及建设性质

__________________________________________________________________________________________。

二、甲方的义务

1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。

3.甲方必需在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，预备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4.甲方必需在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负担);生产现场取温和机具的看管由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。

三、乙方的义务

加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。

四、定金及勘察收费标准及拨付方法

1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费方法》收取勘察费，总价估计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特别工程(如自然地质条件简单，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特殊重大，紧急，有特别要求的工程，特殊小的工程等)的收费方法，原则上按勘测工程总技加收20—40%的勘察费。

五、甲方违约责任

勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。

六、乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

2.由于乙方的责任延迟供应资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。

七、纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

八、其它

_________________________________________________________________________________________。

本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。

建设单位(甲方)_________________________(公章)

代表人：___________________(盖章)

联系人：_____________________

通讯处：____________________

电话或电报：_____________________________

开户银行：_____________________

帐号：_______________________

勘察单位(乙方)：______________(公章)

代表人：_______________________(盖章)

联系人：____________________

通讯处：__________________

开户银行：______________________________

帐号：________________________

二00________年______月______日订

工程勘察测量收费标准篇三

工程名称：

合同编号：

发包人：

设计人：

签订日期：

发包人：设计人：发包人托付设计人担当工程设计，依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本项目经协商全都，订立本合同。

《xxx合同法》《xxx建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料：

第四条本合同的设计期限为天，自年月日起计算，设计人应向发包人

交付的设计资料及提交日期如下：

第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.本合同开头履行后，定金抵作设计费。

3、本合同的设计费包含人防部分设计费。

4、设计人的设计工作满意付费节点条件后，应向发包人供应阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条商定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当，。

5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。

6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。

7、在设计人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能准时开具并供应发票而导致发包人付款延误，发包人不担当责任。设计人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。第六条双方责任发包人责任：

发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，双方重新确定提交设计文件的时间。

发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的条件。

设计人责任：

设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。

设计人采纳的主要技术标准是：国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。

设计合理使用年限为年(按国家有关规定)。

设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。因设计人的缘由需要进行设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当。

设计人交付设计资料后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参与分部分项验收、参与竣工验收并签署看法。

设计人所提交给发包人的设计资料，其学问产权归发包人全部，设计人应爱护发包人的学问产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上状况，设计人应赔偿发包人的损失。

设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资料不会侵害第三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付的设计资料而患病第三人的追索的，责任由设计人担当。

设计人需为本工程特地设立项目组，配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及具体资料(资料包括但不限于个人简历、资质状况)交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的%做为违约金。

第七条违约责任：

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。

发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

设计人对设计资料中消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计缘由造成工程质量事故的，设计人除负责实行补救措施外，应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的%，如赔偿金不足以弥补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计缘由造成第三人的财产及人身损害的，责任由设计人担当。

如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一天，应根据设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费%的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他

设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费(0号图元/张;1号图元/张;2号图元/张，方案文本元/本)。如由于设计人缘由造成额外出图的费用由设计人担当。

本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人协作加工定货时，设计人应无条件协作。

工程勘察测量收费标准篇四

设计人（乙方）：________

发包人托付设计人担当程设计工作，经双方协商全都，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1、1《xxx合同法》《xxx建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1、2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1、3建设工程批准文件。

其次条本合同设计项目的内容：名称、工程地点

工程名称：________工程地点：________本合同内容：项目采纳设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电（含外电接入）、绿化景观（如有）等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量（包括地形和障碍物、管道等）和地勘工作，以及项目设计概算的编制。

第三条勘察设计服务周期：

设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图；勘察周期：满意设计进度要求。

第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范

第五条：合同价款

本合同价暂定为：（大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整）

（1）暂定设计费=估算投资额设计费费率

【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的掌握价金额为准。

（2）勘察费一般孔全费用包干单价为：1480元/孔，暂定工程量为：65孔，植物胶钻孔包干单价为：360元/米，暂定工程量为：160米。暂定勘察费：148065+360160=153800元（大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整）（最终按实际发生工程量结算）

（3）测量费带状地形测量全费用包干单价为：180000元/平方公里，暂定工程量为：平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：4000元/公里，暂定工程量为：公里，暂定测量费：（最终按实际发生工程量结算）履约保证金为5万元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同；

（2）中标通知书；

（3）合同条件及合同附件（含变更合同的补充协议书）；

（4）合同技术规范书（含合同技术规范书的变更）；

（5）投标文件

（6）招标文件（含招标文件补遗书，假如有）；

（7）标准、规范和有关技术文件；

（8）其他有关文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、合同价款支付：

甲方支付合同价款时，乙方须供应联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方供应相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。

九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方商定双方签字后生效。

发包人名称：________

设计人名称：（盖章）________

法定代表人：________

或托付代理人：（签字）________

电话：________

传真：________

开户银行：________

银行帐号：（盖章）________

法定代表人：________

或托付代理人：（签字）________

电话：________

传真：________

开户银行：________

银行帐号：________

____年____月____日

工程勘察测量收费标准篇五

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国广告法》及____管理规定，为确保在_____广告安装、悬挂的平安，甲方对乙方的广告施工平安责任明确如下：

1、在甲方场所内的后场宣扬牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必需确保其在安装和使用过程的平安性，同时，乙方必需仔细履行各项平安管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工平安管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的平安。

2、乙方必需自行负责所带的设备、工具和各项物品的平安，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必需自觉听从并仔细协作现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工平安隐患必需准时协作整改。

4、如施工期间发觉有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等)，乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

5、乙方在施工期间必需规范施工，做好施工平安消防爱护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切平安事故和经济赔偿责任，与甲方无关。(亲子活动平安协议书)

6、乙方所安装的后场宣扬牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾难、或甲方拆除外)从而发生平安事故，造成甲方工作人员或第三人、人身损害或财产损失的，由此而导致的一切平安责任和经济赔偿责任由乙方担当。

7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

代表人(或负责人)：代表人(或负责人)：

日期：日期：

工程勘察测量收费标准篇六

承包方：_____________________

工程投资____________________________________。

其次条托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书（见附表一、二）

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付方法，自合同生效后______天内，托付方应向承包方给付定金。

合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分托付方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。

勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。

托付方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条托付方的义务

1．托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。

供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。

2．在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件：

（1）_________________________

（2）_________________________

（3）_________________________

3．托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的承包方参与。

4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务

1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。

3．设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。

第六条违约责任

1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方连续完善勘察设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下：

（1）__________________________

（2）__________________________

（3）__________________________

2．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4．由于变更方案、供应的资料不精确     、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下：

（1）__________________________

（2）__________________________

（3）__________________________

5．因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。

6．托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条经双方协商全都，增加补充下列______项条款（没有增补以“空白”记入）。

第九条附则

本合同未言明事项，一律按《xxx经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程设计托付书》、《工程地质勘察托付书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，托付方、承包方各执1份；副本______份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

托付方（盖章）：________承包方（盖章）：________

法定代表人（签名）：____法定代表人（签名）：____

托付代理人（签名）：____托付代理人（签名）：____

开户银行：______________开户银行：______________

邮政编码：______________邮政编码：______________

经办人__________________

鉴（公）证机关（章）____

______年______月______日

有效期限至_____________

工程勘察测量收费标准篇七

发包人(甲方)：设计人(乙方)：

发包人托付设计人担当程设计工作，经双方协商全都，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

《xxx合同法》《xxx建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

其次条本合同设计项目的内容：名称、工程地点

工程名称：

工程地点：

本合同内容：项目采纳设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。

第三条勘察设计服务周期：

设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图;勘察周期：满意设计进度要求。

第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范

第五条：合同价款

本合同价暂定为：(大写：元整)

(1)暂定设计费=估算投资额设计费费率

【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的掌握价金额为准。

(2)勘察费一般孔全费用包干单价为：元/孔，暂定工程量为：孔，植物胶钻孔包干单价为：元/米，暂定工程量为：米。暂定勘察费：元(大写：元整)(最终按实际发生工程量结算)

(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：元/平方公里，暂定工程量为：平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：元/公里，暂定工程量为：公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为万元。

第六条：组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;

(2)中标通知书;

(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);

(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);

(5)投标文件

(6)招标文件(含招标文件补遗书，假如有);

(7)标准、规范和有关技术文件;

(8)其他有关文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条：合同价款支付：

甲方支付合同价款时，乙方须供应联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方供应相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。

第九条：发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条：合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方商定双方签字后生效。

发包人名称：设计人名称：(盖章)

法定代表人：或托付代理人：

(签字)电话：传真：

开户银行：银行帐号：

法定代表人：托付代理人：

年月日：年月日：

工程勘察测量收费标准篇八

发包人:(以下简称甲方)

勘察人:(以下简称乙方)

发包人托付勘察人担当其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程具体勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。依据《^v^民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况，为明确责任，协商协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

工程名称、会议餐饮楼地勘工程

工程建设地点、____县灰汤镇电力疗养院内

工程规模、特征、详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书

工程勘察任务与技术要求、满意勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》gb50021-(09)中相关条款。

估计勘察工作量、在建设方供应的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地简单状况，增加勘察孔数量。

供应工程勘察任务托付书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。

供应勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。

供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。

发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向