2024建设工程施工合同正规范本

2024建设工程施工合同正规范本合同编号：__________合同各方：甲方：乙方：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及甲方发出的工程项目招标文件和乙方的投标文件，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价已包括工程所需全部材料、设备、人工、施工机具、临时设施、税费等费用。2.3甲方支付乙方工程款的方式和进度如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到25%时，甲方支付乙方工程总价的25%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）工程进度达到75%时，甲方支付乙方工程总价的10%；（5）工程验收合格并办理竣工结算后，甲方支付乙方剩余的15%。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求，保证工程按时完成。3.2工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。3.3工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。4.2工程质量等级应达到：__________。4.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。五、乙方义务5.1按照合同约定的内容和标准完成施工；5.2遵守国家和地方有关法律法规，确保施工安全；5.3负责工程现场的管理和环境保护；5.4接受甲方的监督和检查；5.5工程竣工后，按照甲方要求办理竣工验收和保修手续。六、甲方义务6.1按照合同约定支付工程款；6.2提供施工场地和临时设施；6.3协助乙方办理相关手续；6.4按时接收工程进度报告，对工程进行验收。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。7.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据实际情况协商解决。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：__________年__________月__________日。一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程项目招标文件4.乙方投标文件5.工程设计图纸6.工程预算编制依据7.施工组织设计8.施工进度计划9.工程质量标准及验收规范10.安全生产管理制度11.环保措施及应急预案12.工程保修条款13.付款凭证及工程进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于延期竣工、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照合同约定支付工程款，包括但不限于迟延支付、少付或多付工程款等。3.甲方未提供施工场地和临时设施，或提供的场地和设施不符合约定。4.甲方未协助乙方办理相关手续，导致乙方无法正常施工。5.双方未按照合同约定履行其他义务，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中约定的具备相应资质和能力的施工单位。3.工程总价：指合同约定的完成工程所需支付的全部费用。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.竣工验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。7.保修：指乙方对已完成的工程在一定期限内提供的质量保障服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并及时报告甲方，确保工程质量符合标准。3.工程变更：双方应协商一致，签订变更协议，并调整工程预算和进度计划。4.付款争议：双方应按照合同约定和实际进度，及时办理工程款支付手续。5.违约行为：按照合同约定和相关法律法规，追究违约方的责任，并采取相应的补救措施。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、改建、扩建的建设工程项目。2.适用于施工单位与业主之间的施工服务合同。