版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同双方:甲方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为道路建设项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方经充分协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工,甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按逾期付款方式向乙方追偿。3.2乙方应按照合同约定的质量标准完成施工,如工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等责任。3.3甲方应按照合同约定的时间向乙方支付合同价款,如甲方逾期支付,应按逾期付款方式向乙方支付违约金。第四条合同变更和解除4.1合同履行过程中,如甲乙双方同意变更或解除合同,需签订书面变更协议或解除协议,并经双方盖章生效。4.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。第五条违约责任5.1甲乙双方违反合同约定的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2甲方逾期支付合同价款,乙方逾期完成工程,按本合同约定的逾期付款方式支付违约金。第六条争议解决6.1合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格并办理完毕竣工结算手续后终止。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,双方应确保合同内容的合法性。解决办法:双方在签订合应仔细审查合同内容,确保不违反国家法律、法规。如有疑问,可咨询专业法律人士。2.合同价款的支付和收取应符合国家关于工程建设资金管理的相关规定。解决办法:甲方应按照国家相关法律法规和政策,按时足额支付合同价款;乙方应按照合同约定接受支付,不得擅自提高工程造价。3.工程质量应符合国家关于道路建设的相关标准和规范。解决办法:乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,甲方有权对工程质量进行监督和检查。4.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,不得擅自变更或解除合同。解决办法:如有合同变更或解除的需求,双方应协商一致,并签订书面协议。5.如有争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:双方在签订合应明确约定争议解决的方式和管辖法院。涉及到的法律名词及名词解释:1.甲方:指道路建设项目的业主。2.乙方:指具备相应资质和能力的施工单位。3.合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期:指双方约定的完成工程所需的时间。5.质量标准:指国家关于道路建设的相关标准和规范。6.违约金:指一方违约时,按照合同约定向对方支付的赔偿金。7.不可抗力:指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。8.逾期付款:指一方未按合同约定时间支付合同价款的行为。9.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合:1.适用于道路建设项目的施工合同签订。2.适用于双方为明确道路建设项目的施工权利和义务,确保工程质量、进度和投资控制等目标的达成。补充条款:1.工程变更:如工程内容、规模、质量标准等发生变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容和相应的合同价款调整。2.工程延期:如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按逾期付款方式向乙方追偿。如因不可抗力等原因导致工程延期,双方可协商变更或解除合同。3.工程验收:工程完成后,甲方应组织验收。如工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等责任。4.竣工结算:工程验收合格后,双方应按照合同约定的计价方式和计价标准办理竣工结算。附件列表:1.工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年粘结稀土永磁材料资金需求报告
- 移民安置监督评估实施细则编写要点及内容、年度报告、生产生活水平本底调查报告、恢复情况跟踪调查报告提纲、常用表格
- 2024大学助学担保借款协议合同
- 2024天津建材买卖合同范本
- 2024宜人贷借款合同范本
- 2024年石油钻探、开采专用设备项目发展计划
- 2024年电影放映项目合作计划书
- 2024汽车个人车辆抵押借款合同
- 2024年制冷空调机械项目建议书
- 沈阳裕景中心总承包管理手册
- GB/T 23132-2024电动剃须刀
- 01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造
- 十字交叉法解一元二次方程练习100题及答案
- GB/T 17692-2024汽车发动机及驱动电机净功率测试方法
- 2024-2029全球及中国阳极活性物质行业市场发展分析及前景趋势与投资发展研究报告
- 会议服务技能竞赛理论考试题库150题(含答案)
- 2024年食品安全法管理知识试题库含答案(考试直接用)
- 2024四川越盛油气田技术服务限公司招聘10人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 237邮政营业员高级理论知识试卷附有答案
- 江苏省2023-2024学年高考物理真题试题(一模)有答案
- 行政复议法-形考作业2-国开(ZJ)-参考资料
评论
0/150
提交评论