港口码头桥梁施工协议

港口码头桥梁施工协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程投资估算：__________二、合同主体2.1甲方名称：__________2.2乙方名称：__________三、合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价应包含：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。3.3合同价格一经确定，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更。四、合同工期4.1合同约定的工期为：__________天。4.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应达到：__________标准。六、合同的履行6.1甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款。6.2乙方应按照约定的工期、质量标准完成工程施工。6.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，甲方应支付合同尾款。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成工程施工的，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。7.2甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：迟延付款金额的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。9.2双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.乙方资质证书复印件4.工程设计图纸5.工程预算书6.施工方案7.材料采购合同8.设备租赁合同9.安全管理协议10.质量保证协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程施工，认定为违约。2.甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款，认定为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约。4.甲方提供的设计图纸、材料等不符合约定，导致乙方无法正常施工，甲方认定为违约。5.双方未履行保密义务，泄露合同中的商业秘密，认定为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当向对方支付的违约责任。3.工期：指合同约定的完成工程施工的时间。4.质量标准：指工程质量应达到的国家或行业标准。5.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经双方确认的秘密信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需乙方承担违约责任，按合同约定执行。2.遇到施工质量问题：及时停工整改，必要时委托第三方检测机构进行检测，符合标准后继续施工。3.遇到支付问题：双方协商解决支付事宜，如需甲方支付违约金，按合同约定执行。4.遇到设计图纸、材料等问题：及时与甲方沟通，要求甲方提供符合要求的设计图纸、材料，确保工程顺利进行。5.遇到商业秘密泄露：立即采取补救措施，如停止泄露行为，追究泄露方责任，并要求赔偿损失。五、所有应用场景：1.适用于甲方为港口码头桥梁施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。2.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工相关事宜达成一致的情况。3.适用于工程规模、内容、投资估算等具