2025版海绵城市建设项目施工合同定额结算及雨水收集利用协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版海绵城市建设项目施工合同定额结算及雨水收集利用协议1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订时间及地点4.合同签订目的5.合同履行期限二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目背景5.项目设计要求三、施工内容1.施工范围2.施工工艺3.施工材料4.施工设备5.施工进度安排四、工程量清单1.工程量计算规则2.工程量明细表3.工程量调整及增减五、工程造价及结算1.工程造价组成2.工程造价计算方法3.工程造价调整4.结算方式及期限5.结算程序六、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工现场管理3.施工人员管理4.施工安全管理5.施工质量管理七、雨水收集利用1.雨水收集系统设计2.雨水收集设施及设备3.雨水收集利用方案4.雨水收集利用效果5.雨水收集利用费用八、合同履行与变更1.合同履行义务2.合同履行责任3.合同变更程序4.合同解除条件5.合同争议解决方式九、违约责任及赔偿1.违约责任类型2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.赔偿方式5.赔偿期限十、知识产权与保密1.知识产权归属2.保密义务3.保密措施4.保密期限5.违约责任十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除后的处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十三、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效时间3.合同附件4.合同份数5.合同签订日期十四、其他约定1.不可抗力条款2.法律法规变更3.合同附件清单4.合同解释5.合同生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024版海绵城市建设项目施工合同定额结算及雨水收集利用协议2.合同双方基本信息：甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________3.合同签订时间及地点：_________________________4.合同签订目的：明确双方在2024版海绵城市建设项目中的施工、结算及雨水收集利用等相关权利和义务。5.合同履行期限：自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。二、项目概况1.项目名称：2024版海绵城市建设项目2.项目地点：_________________________3.项目规模：_________________________4.项目背景：_________________________5.项目设计要求：_________________________三、施工内容1.施工范围：_________________________2.施工工艺：_________________________3.施工材料：_________________________4.施工设备：_________________________5.施工进度安排：_________________________四、工程量清单1.工程量计算规则：_________________________2.工程量明细表：_________________________3.工程量调整及增减：_________________________五、工程造价及结算1.工程造价组成：_________________________2.工程造价计算方法：_________________________3.工程造价调整：_________________________4.结算方式及期限：_________________________5.结算程序：_________________________六、施工组织与管理1.施工组织设计：_________________________2.施工现场管理：_________________________3.施工人员管理：_________________________4.施工安全管理：_________________________5.施工质量管理：_________________________七、雨水收集利用1.雨水收集系统设计：_________________________2.雨水收集设施及设备：_________________________3.雨水收集利用方案：_________________________4.雨水收集利用效果：_________________________5.雨水收集利用费用：_________________________八、合同履行与变更1.合同履行义务：甲方应按约定提供施工场地和施工条件。乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。2.合同履行责任：甲方对施工过程中的任何延误或质量问题承担相应责任。乙方对施工过程中的安全、质量、进度及环境保护承担全部责任。3.合同变更程序：双方协商一致，可对合同内容进行变更。变更内容应以书面形式确认，并作为合同附件。4.合同解除条件：任何一方严重违约，对方有权解除合同。发生不可抗力事件，导致合同无法履行。5.合同争议解决方式：双方应友好协商解决争议。协商不成，提交仲裁委员会仲裁。九、违约责任及赔偿1.违约责任类型：逾期交付工程；工程质量不符合约定；安全生产事故；其他违约行为。2.违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失。3.违约赔偿标准：按照合同约定及实际损失计算。4.赔偿方式：现金支付或等价物赔偿。5.赔偿期限：自违约行为发生之日起30日内支付。十、知识产权与保密1.知识产权归属：乙方在施工过程中产生的知识产权归甲方所有。2.保密义务：双方对项目信息及商业秘密负有保密责任。3.保密措施：采取必要的保密措施，防止信息泄露。4.保密期限：自合同签订之日起至项目完工后5年。5.违约责任：违反保密义务，承担相应法律责任。十一、合同解除与终止1.合同解除条件：双方协商一致；发生不可抗力事件；一方严重违约。2.合同终止条件：合同履行完毕；合同解除；合同被依法解除或终止。3.合同解除程序：提前通知对方；书面确认解除。4.合同终止程序：双方确认；书面确认终止。5.合同解除后的处理：乙方应按约定完成剩余工作；双方结算剩余款项。十二、争议解决1.争议解决方式：友好协商；仲裁；诉讼。2.争议解决机构：仲裁委员会；法院。3.争议解决程序：双方提交争议材料；仲裁委员会或法院审理。4.争议解决费用：双方各自承担。5.争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决。十三、合同生效及其他1.合同生效条件：双方签字盖章；甲方支付首付款。2.合同生效时间：合同签订之日起。3.合同附件：设计文件；施工图纸；付款计划；其他附件。4.合同份数：双方各执一份。5.合同签订日期：___________________________十四、其他约定1.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。2.法律法规变更：合同履行过程中，如法律法规变更，双方应依法调整。3.合同附件清单：___________________________4.合同解释：合同条款如有歧义，按有利于合同目的解释。5.合同生效日期：___________________________甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：甲方有权对施工方案、进度计划、材料设备等进行审查和批准。甲方应负责协调项目相关政府部门、社区及利益相关方的沟通与协调工作。2.设计变更管理条款：甲方提出的设计变更，乙方应无条件执行，并按照变更后的设计进行施工。设计变更导致工程量增加或减少，甲方应相应调整合同价款。3.付款条件条款：甲方按合同约定支付工程进度款，并确保支付进度与工程进度相符。甲方应设立专项账户，用于工程款项的支付和管理。4.甲方责任条款：甲方应确保施工场地具备施工条件，包括但不限于场地平整、地下管线迁改等。甲方应对施工过程中因其责任造成的损失承担赔偿责任。5.甲方协调条款：甲方应协调解决施工过程中因外部因素（如政策、天气等）造成的停工、延误等问题。甲方应负责处理施工过程中与周边居民、商户的纠纷。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：乙方有权根据实际情况调整施工方案、进度计划，并报甲方批准。乙方应负责施工过程中的技术指导和质量管理。2.施工质量管理条款：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。乙方应建立健全质量管理体系，定期进行质量检查和验收。3.施工进度管理条款：乙方应确保按合同约定的时间节点完成施工任务。乙方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。4.乙方责任条款：乙方应对施工过程中因自身原因造成的损失承担赔偿责任。乙方应负责处理施工过程中产生的废弃物，确保环保要求。5.乙方协调条款：乙方应积极与甲方沟通，及时解决施工过程中出现的问题。乙方应配合甲方进行项目验收，确保工程符合验收标准。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介机构条款：合同约定第三方中介机构负责项目的监理、验收等职责。中介机构应具备相应的资质和经验，确保工作质量。2.中介机构费用条款：中介机构费用由甲方承担，并在合同中明确费用标准和支付方式。中介机构费用支付应在合同约定的期限内完成。3.中介机构责任条款：中介机构应对其提供的服务承担相应的责任，确保服务质量。中介机构在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担赔偿责任。4.中介机构协调条款：中介机构应协调甲方、乙方及相关部门之间的关系，确保项目顺利进行。中介机构应及时向甲方、乙方报告项目进展情况，确保信息畅通。5.中介机构争议解决条款：中介机构在履行职责过程中，如与甲方、乙方发生争议，应通过协商解决。协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.合同附件清单4.付款计划5.施工组织设计6.施工现场管理制度7.施工安全管理制度8.施工质量管理文件9.雨水收集利用方案10.知识产权归属证明11.不可抗力事件证明12.中介机构资质证明13.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付工程款，未提供施工条件，未履行设计变更管理等。乙方违约：工程进度延误，工程质量不符合约定，未按约定进行施工管理等。中介机构违约：未按约定履行监理职责，未提供准确的质量、进度报告等。2.违约行为的认定：甲方违约：根据合同约定，甲方未履行付款义务或未提供施工条件，视为违约。乙方违约：根据合同约定，乙方未按约定完成工程或提供不合格的施工成果，视为违约。中介机构违约：根据合同约定，中介机构未履行职责或提供虚假报告，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指由仲裁机构根据当事人协议，对争议进行审理并作出裁决的争议解决方式。3.诉讼：指当事人因民事权益争议向人民法院提起诉讼，由法院审理并作出判决的争议解决方式。4.知识产权：指对文学、艺术和科学作品的原创性表达所享有的专有权利。5.保密协议：指当事人之间就保密事项达成的协议，约定对特定信息进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中因外部因素导致停工。解决办法：及时沟通协调，寻求解决方案，必要时暂停施工。2.问题：工程进度延误。解决办法：分析原因，制定赶工措施，确保按期完成。3.问题：工程质量问题。解决办法：加强质量管理，严格执行施工规范，及时整改问题。4.问题：合同纠纷。解决办法：友好协商，提交仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.海绵城市建设项目施工合同。2.雨水收集利用项目合同。3.工程造价结算合同。4.施工安全管理合同。5.中介机构服务合同。全文完。2024版海绵城市建设项目施工合同定额结算及雨水收集利用协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.2乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.3其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景：为响应国家关于海绵城市建设的号召，实现城市可持续发展，甲方决定在本项目区域内开展海绵城市建设。乙方具备相应的施工资质和经验，愿意参与本项目施工。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2024版海绵城市建设项目施工、定额结算及雨水收集利用方面的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：海绵城市：指通过建设雨洪调蓄设施、透水铺装、绿色屋顶、植草沟等海绵设施，实现雨水资源收集、利用和排放，达到提高城市防洪排涝能力、改善城市生态环境、提升城市居民生活质量的目的。定额结算：指根据国家和地方相关定额标准，对乙方施工过程中发生的各项工程量进行计算，并以此为基础进行工程款结算。雨水收集利用：指通过雨水收集设施，将雨水收集起来，用于绿化灌溉、景观用水等非饮用水用途。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：4.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量、进度和安全。4.1.2甲方应按照合同约定，按时支付工程款。4.1.3甲方应负责协调相关部门，办理项目相关手续。4.2乙方的权利和义务：4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。4.2.2乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成施工任务。4.2.3乙方应确保施工质量、进度和安全，遵守国家和地方相关法律法规。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：本项目施工地点：_________________________5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，采用合理的施工工艺和措施，确保施工质量、进度和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：6.2.1合同履行完毕。6.2.2任何一方违约，经对方书面通知后，违约方在____日内仍未纠正违约行为，另一方有权解除合同。6.3终止程序：6.3.1合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商。6.3.2合同终止后，双方应按照合同约定进行工程款的结算。6.4终止后果：6.4.1合同终止后，乙方应立即停止施工。6.4.2甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。6.4.3双方应按照合同约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：7.1.1施工费用：根据国家及地方相关定额标准，结合工程实际情况，对施工过程中发生的各项工程量进行计算。7.1.2材料费用：包括但不限于主材、辅材、设备等费用。7.1.3人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利等。7.1.4管理费用：包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。7.1.5雨水收集利用系统费用：包括但不限于系统设计、设备购置、安装、调试等费用。7.2支付方式：7.2.1预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的_____%作为预付款。7.2.2进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的进度款。7.2.3结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在____个工作日内完成结算款的支付。7.2.4保修金：工程保修期满后，甲方应向乙方支付保修金。7.3支付时间：7.3.1预付款：合同签订后____个工作日内支付。7.3.2进度款：每个进度节点后____个工作日内支付。7.3.3结算款：工程验收合格后____个工作日内支付。7.3.4保修金：保修期满后____个工作日内支付。7.4支付条款：7.4.1甲方支付工程款时，应提供合法的税务发票。7.4.2乙方应在收到甲方支付的工程款后，及时向甲方提供相应的工程结算资料。八、违约责任8.1甲方违约：8.1.1若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。8.1.2若甲方未按时办理相关手续，导致工程延期，应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约：8.2.1若乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付_____%的违约金。8.2.2若乙方施工质量不符合约定标准，应承担修复或返工责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：8.3.1违约金以实际损失为计算依据，双方可根据实际情况协商确定。8.3.2赔偿方式包括但不限于现金支付、实物补偿等。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的保密内容包括但不限于技术方案、施工工艺、设计图纸、工程数据、商业秘密等。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：9.3.1双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。9.3.2双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或难以履行的客观情况。10.2不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：10.3.1不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。10.3.2不可抗力发生，导致合同履行不能或难以履行的，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例：不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、战争等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方书面同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形：12.2.1合同项下的权利和义务涉及国家秘密或商业秘密。12.2.2合同项下的权利和义务涉及法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：13.1.1甲方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。13.1.2甲方保留对乙方施工过程中的设计方案和施工工艺进行调整的权利。13.2特殊权力保留：13.2.1甲方保留对雨水收集利用系统运行效果进行监测和评估的权利。13.2.2甲方保留对乙方在施工过程中违反合同约定行为的纠正权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：14.1.1合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.1.2修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：14.2.1修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。14.2.2修改和补充协议的生效不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：15.1.1双方应相互提供必要的协助，确保项目顺利进行。15.1.2双方应就项目进展情况定期进行沟通和协调。15.2协作与配合方式：15.2.1双方应通过会议、电话、邮件等方式进行沟通。15.2.2双方应按照约定的时间节点完成相关工作。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间就2024版海绵城市建设项目施工、定额结算及雨水收集利用的全部协议，具有独立性。16.3增减条款：未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（建设方）：代表签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（施工单位）：代表签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件：1.本合同正本一式____份，甲乙双方各执____份。2.本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（建设方）：代表签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（施工单位）：代表签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024版海绵城市建设项目施工图纸及技术规范2.国家及地方相关定额标准3.雨水收集利用系统设计方案4.项目施工进度计划5.合同补充协议6.税务发票7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明材料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a)未按时支付工程款。b)未按时办理相关手续，导致工程延期。乙方违约：a)未按合同约定完成施工任务。b)施工质量不符合约定标准。2.违约行为认定：甲方违约的认定：甲方未在约定时间内支付工程款或办理相关手续，经乙方催告后仍未履行。乙方违约的认定：乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合约定标准，经甲方验收不合格。三、法律名词及解释：1.海绵城市：指通过建设雨洪调蓄设施、透水铺装、绿色屋顶、植草沟等海绵设施，实现雨水资源收集、利用和排放，达到提高城市防洪排涝能力、改善城市生态环境、提升城市居民生活质量的目的。2.定额结算：指根据国家和地方相关定额标准，对施工过程中发生的各项工程量进行计算，并以此为基础进行工程款结算。3.雨水收集利用：指通过雨水收集设施，将雨水收集起来，用于绿化灌溉、景观用水等非饮用水用途。4.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或难以履行的客观情况。5.争议解决：指双方就合同履行过程中发生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现的设计问题。解决办法：双方应立即召开会议，协商解决设计问题，必要时可邀请第三方专家进行评估。2.问题：施工进度滞后。解决办法：双方应分析原因，制定相应的进度调整计划，确保工程按期完成。3.问题：施工质量不符