版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色建筑分包合同范本本合同目录一览第一条合同当事人信息1.1合同双方基本信息1.2合同双方联系方式1.3合同双方授权代表信息第二条项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型第三条合同标的及内容3.1绿色建筑分包工程范围3.2绿色建筑分包工程量3.3绿色建筑分包工程期限3.4绿色建筑分包工程验收标准第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2合同价格组成4.3分阶段支付4.4付款进度4.5付款方式4.6逾期付款违约责任第五条技术规范及质量要求5.1技术规范标准5.2质量标准5.3质量检测5.4质量保证第六条交工与验收6.1交工条件6.2验收标准6.3验收程序6.4验收争议解决6.5验收资料第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿第八条合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间第十一条其他约定事项11.1合同保密11.2合同变更11.3合同转让11.4合同解除后的权利义务11.5合同附件第十二条合同解除后的处理12.1解除合同的条件12.2解除合同的程序12.3解除合同后的处理第十三条合同解除后的权利义务13.1合同解除后的权利13.2合同解除后的义务13.3合同解除后的争议解决第十四条合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序14.4争议解决费用第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称:________________________1.1.2分包方法定代表人:________________________1.1.3分包方注册地址:________________________1.1.4分包方联系方式:电话________________________,传真________________________,电子邮箱________________________1.2合同双方联系方式1.2.1总包方名称:________________________1.2.2总包方法定代表人:________________________1.2.3总包方注册地址:________________________1.2.4总包方联系方式:电话________________________,传真________________________,电子邮箱________________________1.3合同双方授权代表信息1.3.1分包方授权代表姓名:________________________1.3.2分包方授权代表身份证号码:________________________1.3.3总包方授权代表姓名:________________________1.3.4总包方授权代表身份证号码:________________________第二条项目基本信息2.1项目名称:________________________2.2项目地点:________________________2.3项目规模:________________________(如:建筑面积____平方米,占地面积____平方米)2.4项目类型:________________________(如:住宅、商业、工业等)第三条合同标的及内容3.1绿色建筑分包工程范围:________________________3.2绿色建筑分包工程量:________________________3.3绿色建筑分包工程期限:从____年____月____日至____年____月____日3.4绿色建筑分包工程验收标准:按照国家及行业相关绿色建筑标准执行第四条合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币____元整(大写:________________________)4.2合同价格组成:________________________4.3分阶段支付:________________________4.4付款进度:________________________4.5付款方式:________________________4.6逾期付款违约责任:________________________第五条技术规范及质量要求5.1技术规范标准:________________________5.2质量标准:________________________5.3质量检测:________________________5.4质量保证:________________________第六条交工与验收6.1交工条件:________________________6.2验收标准:________________________6.3验收程序:________________________6.4验收争议解决:________________________6.5验收资料:________________________第七条违约责任7.1违约情形:7.1.1分包方未按合同约定完成工程量;7.1.2分包方提供的材料、设备不符合合同约定的质量要求;7.1.3分包方未按时完成工程进度;7.1.4分包方违反合同约定的保密义务;7.1.5分包方未按时支付合同价款;7.1.6总包方未按合同约定支付分包方工程款;7.1.7总包方违反合同约定的保密义务;7.2违约责任:7.2.1分包方应承担违约责任,支付违约金;7.2.2分包方应承担因违约造成的损失;7.2.3总包方应承担违约责任,支付违约金;7.2.4总包方应承担因违约造成的损失;7.3违约赔偿:________________________第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1分包方严重违反合同约定,影响工程进度或质量;8.1.2总包方严重违反合同约定,影响工程进度或质量;8.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行;8.1.4双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序8.2.1双方书面通知对方解除合同;8.2.2双方共同签署合同解除协议;8.2.3协议中应明确解除合同后的权利义务。8.3合同解除后的处理8.3.1分包方应完成已施工部分的工程,并按照合同约定进行验收;8.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项;8.3.3双方应妥善处理合同解除后的债权债务关系。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议;9.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁;9.1.3仲裁机构未达成一致,依法向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构名称:________________________9.2.2争议解决机构地址:________________________9.3争议解决程序9.3.1双方提交争议材料;9.3.2仲裁机构或人民法院组织听证;9.3.3仲裁机构或人民法院作出裁决或判决。9.4争议解决费用9.4.1仲裁费用由败诉方承担;9.4.2诉讼费用由败诉方承担。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章;10.1.2合同经双方授权代表签字;10.1.3合同符合法律法规要求。10.2合同生效时间10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同终止条件10.3.1合同约定的工程量完成;10.3.2合同约定的工程期限届满;10.3.3双方协商一致解除合同;10.3.4合同因其他原因终止。10.4合同终止时间10.4.1合同自终止条件成就之日起终止。第十一条其他约定事项11.1合同保密11.1.1双方对本合同内容负有保密义务;11.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。11.2合同变更11.2.1合同变更需经双方书面同意;11.2.2变更后的合同具有同等法律效力。11.3合同转让11.3.1合同转让需经对方书面同意;11.3.2转让后的合同由受让人承担原合同的权利义务。11.4合同解除后的权利义务11.4.1合同解除后,双方应按照合同约定结算剩余款项;11.4.2合同解除后,双方应妥善处理合同解除后的债权债务关系。第十二条合同解除后的处理12.1解除合同的条件12.1.1分包方严重违反合同约定;12.1.2总包方严重违反合同约定;12.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行;12.1.4双方协商一致解除合同。12.2解除合同的程序12.2.1双方书面通知对方解除合同;12.2.2双方共同签署合同解除协议;12.2.3协议中应明确解除合同后的权利义务。12.3解除合同后的处理12.3.1分包方应完成已施工部分的工程,并按照合同约定进行验收;12.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项;12.3.3双方应妥善处理合同解除后的债权债务关系。第十三条合同解除后的权利义务13.1合同解除后的权利13.1.1双方均有权要求对方按照合同约定履行义务;13.1.2双方均有权要求对方承担违约责任;13.2合同解除后的义务13.2.1双方应按照合同约定结算剩余款项;13.2.2双方应妥善处理合同解除后的债权债务关系。第十四条合同争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议;14.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁;14.1.3仲裁机构未达成一致,依法向人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构名称:________________________14.2.2争议解决机构地址:________________________14.3争议解决程序14.3.1双方提交争议材料;14.3.2仲裁机构或人民法院组织听证;14.3.3仲裁机构或人民法院作出裁决或判决。14.4争议解决费用14.4.1仲裁费用由败诉方承担;14.4.2诉讼费用由败诉方承担。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的定义本合同所指的第三方介入,是指除合同双方(甲乙双方)以外的第三方机构或个人,根据合同约定或经甲乙双方同意,介入合同执行过程中的特定事项,提供专业服务或协助。1.2第三方介入的范围1.2.1工程设计、监理、咨询等服务;1.2.2材料采购、设备供应等服务;1.2.3质量检测、安全评估等服务;1.2.4合同争议解决、法律咨询等服务;1.2.5其他经甲乙双方同意的事项。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的提出2.1.1第三方介入的提出应由甲乙双方之一提出,并书面通知对方。2.1.2提出方应提供第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息。2.2第三方介入的同意2.2.1接收方应在收到第三方介入提议后的____个工作日内给予书面答复。2.2.2接收方同意第三方介入的,双方应共同与第三方签订服务协议。2.3第三方介入的条件2.3.1第三方应具备相应的资质和经验;2.3.2第三方的服务内容应符合合同要求;2.3.3第三方的服务费用应合理。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照服务协议履行职责,确保服务质量;3.1.2第三方应对其提供的服务的质量和结果承担责任;3.1.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和协助;3.2.2第三方有权根据服务协议收取服务费用;3.2.3第三方有权要求甲乙双方对其提供服务过程中的保密。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方的责任限额应根据服务协议约定,但不得低于合同总价的____%。4.1.2第三方的责任限额在服务协议中应明确约定,并作为服务协议的附件。4.2超额责任的承担4.2.1若第三方在执行服务过程中因自身原因造成损失,超出责任限额部分由第三方自行承担;4.2.2若损失由甲乙双方共同原因造成,按责任比例分担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方与甲方之间的关系由服务协议约定;5.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和信息,并配合第三方工作;5.1.3甲方有权要求第三方按照合同约定履行服务。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方与乙方之间的关系由服务协议约定;5.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和信息,并配合第三方工作;5.2.3乙方有权要求第三方按照合同约定履行服务。5.3第三方与甲乙双方的划分5.3.1第三方对甲乙双方均承担相应的责任;5.3.2第三方应遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1服务协议约定的服务期限届满;6.1.2双方协商一致终止第三方介入;6.1.3第三方因自身原因无法继续履行服务;6.1.4因不可抗力导致服务无法继续履行。6.2第三方介入的终止程序6.2.1双方书面通知第三方终止服务;6.2.2第三方应妥善处理服务终止后的遗留问题;6.2.3双方应按照服务协议约定结算剩余款项。第七条第三方介入的费用结算7.1第三方介入的费用结算7.1.1第三方介入的费用按照服务协议约定结算;7.1.2第三方介入的费用应在服务完成后____个工作日内结算。7.2费用支付方式7.2.1第三方介入的费用支付方式由服务协议约定;7.2.2支付时间、支付比例等具体事项在服务协议中明确。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决争议;8.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁;8.1.3仲裁机构未达成一致,依法向人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构名称:________________________8.2.2争议解决机构地址:________________________8.3争议解决程序8.3.1双方提交争议材料;8.3.2仲裁机构或人民法院组织听证;8.3.3仲裁机构或人民法院作出裁决或判决。8.4争议解决费用8.4.1仲裁费用由败诉方承担;8.4.2诉讼费用由败诉方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:甲乙双方基本信息表要求:详细填写甲乙双方的名称、法定代表人、注册地址、联系方式等基本信息。说明:本附件用于确认甲乙双方的身份信息,便于合同履行过程中的沟通与协作。2.合同附件二:项目基本信息表要求:详细填写项目名称、地点、规模、类型、合同工期等基本信息。说明:本附件用于明确合同标的,确保项目实施过程中的信息准确性。3.合同附件三:绿色建筑分包工程范围及工程量清单要求:详细列出绿色建筑分包工程的具体范围、工程量、工程量计算方法等。说明:本附件用于明确分包工程的具体内容和工程量,便于双方进行工程验收和结算。4.合同附件四:合同价格组成及支付方式明细要求:详细列出合同总价、价格组成、分阶段支付金额、付款进度、付款方式等。说明:本附件用于明确合同价格构成和支付方式,确保双方在合同履行过程中的权益。5.合同附件五:技术规范及质量要求明细要求:详细列出技术规范标准、质量标准、质量检测方法等。说明:本附件用于明确工程实施过程中的技术要求和质量标准,确保工程质量。6.合同附件六:交工与验收标准及程序要求:详细列出交工条件、验收标准、验收程序、验收争议解决方式等。说明:本附件用于明确工程验收的标准和程序,确保工程顺利验收。7.合同附件七:违约责任认定及处理细则要求:详细列出违约情形、违约责任、违约赔偿等。说明:本附件用于明确违约行为的认定标准和处理方式,确保合同双方的权益。8.合同附件八:争议解决机制及程序要求:详细列出争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:本附件用于明确争议解决机制,确保争议得到及时有效的解决。9.合同附件九:合同生效及终止条件要求:详细列出合同生效条件、生效时间、终止条件、终止时间等。说明:本附件用于明确合同的生效和终止条件,确保合同双方权益得到保障。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程量;1.2分包方提供的材料、设备不符合合同约定的质量要求;1.3分包方未按时完成工程进度;1.4分包方违反合同约定的保密义务;1.5分包方未按时支付合同价款;1.6总包方未按合同约定支付分包方工程款;1.7总包方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准:2.1违约行为发生后,甲乙双方应及时协商解决;2.2协商不成的,按照合同约定的违约责任进行认定;2.3违约责任认定标准如下:2.3.1违约金:根据违约行为对合同履行的影响程度,按照合同总价的____%计算;2.3.2损失赔偿:根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失;2.3.3其他违约责任:按照法律法规和合同约定执行。3.违约示例说明:3.1分包方未按合同约定完成工程量,导致工程进度延误,甲乙双方协商不成,根据合同约定,分包方应支付违约金人民币____元;3.2分包方提供的材料不符合合同约定的质量要求,导致工程质量问题,甲乙双方协商不成,根据合同约定,分包方应承担相应的修复费用和违约金人民币____元;3.3分包方未按时支付合同价款,总包方根据合同约定,有权要求分包方支付逾期付款违约金人民币____元。全文完。2025年度绿色建筑分包合同范本1合同目录一、合同总则1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同签订双方7.合同签订地点8.合同签订方式9.合同履行地点10.合同履行方式11.合同保密条款12.合同变更及解除13.合同争议解决14.合同解除条件15.合同违约责任16.合同附件二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目业主6.项目设计单位7.项目施工单位8.项目监理单位9.项目投资估算10.项目资金来源11.项目工期12.项目质量要求13.项目安全要求14.项目环保要求15.项目验收标准三、分包工程范围1.分包工程名称2.分包工程内容3.分包工程量4.分包工程工期5.分包工程进度要求6.分包工程验收标准7.分包工程变更8.分包工程洽商9.分包工程协调10.分包工程配合11.分包工程验收12.分包工程保修四、分包工程价格1.分包工程总报价2.分包工程分项报价3.分包工程材料价格4.分包工程人工费用5.分包工程机械费用6.分包工程其他费用7.分包工程付款方式8.分包工程进度款支付9.分包工程结算方式10.分包工程竣工结算11.分包工程违约金五、分包工程进度1.分包工程进度计划2.分包工程进度要求3.分包工程进度控制4.分包工程进度协调5.分包工程进度调整6.分包工程进度验收7.分包工程进度报告六、分包工程质量1.分包工程质量标准2.分包工程质量控制3.分包工程质量验收4.分包工程质量保修5.分包工程质量问题处理6.分包工程质量纠纷解决7.分包工程质量责任七、分包工程安全1.分包工程安全要求2.分包工程安全措施3.分包工程安全培训4.分包工程安全事故处理5.分包工程安全责任6.分包工程安全验收八、分包工程环保1.分包工程环保要求2.分包工程环保措施3.分包工程环保验收4.分包工程环保责任5.分包工程环保纠纷解决九、分包工程协调1.分包工程内部协调2.分包工程外部协调3.分包工程信息沟通4.分包工程会议召开5.分包工程资料传递6.分包工程问题解决十、分包工程结算1.分包工程结算依据2.分包工程结算程序3.分包工程结算时间4.分包工程结算方式5.分包工程结算争议解决6.分包工程结算违约责任十一、分包工程验收1.分包工程验收标准2.分包工程验收程序3.分包工程验收时间4.分包工程验收方式5.分包工程验收争议解决6.分包工程验收责任十二、分包工程保修1.分包工程保修范围2.分包工程保修期限3.分包工程保修责任4.分包工程保修费用5.分包工程保修争议解决十三、合同终止及解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止及解除程序4.合同终止及解除后的责任5.合同终止及解除后的结算6.合同终止及解除后的争议解决十四、其他约定1.合同附件2.合同补充协议3.合同附件清单4.合同附件说明5.合同附件变更6.合同附件效力合同编号_________一、合同总则1.合同名称本合同名称为“2025年度绿色建筑分包合同”。2.合同编号本合同编号为_________。3.合同签订日期本合同签订日期为____年__月__日。4.合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。5.合同终止日期本合同约定的工程竣工日期为____年__月__日,合同终止日期以实际竣工日期为准。6.合同签订双方甲方(分包单位):____________________乙方(业主单位):____________________7.合同签订地点本合同签订地点为____________________。8.合同签订方式本合同采用书面形式签订。9.合同履行地点本合同工程所在地为____________________。10.合同履行方式本合同工程采用分期付款、分阶段验收的方式履行。11.合同保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.合同变更及解除合同签订后,如需变更或解除,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.合同争议解决如发生合同争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同解除条件(1)一方违反合同约定,致使合同无法履行;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)一方丧失履行合同的能力。15.合同违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。16.合同附件本合同附件包括但不限于:(1)工程图纸及设计文件;(2)工程量清单;(3)施工组织设计;(4)材料设备清单;(5)其他与本合同有关的文件。二、项目概述1.项目名称本合同项目名称为“____________________”。2.项目地点本合同项目地点为____________________。3.项目规模本合同项目规模为____________________。4.项目类型本合同项目类型为绿色建筑。5.项目业主本合同项目业主为____________________。6.项目设计单位本合同项目设计单位为____________________。7.项目施工单位本合同项目施工单位为____________________。8.项目监理单位本合同项目监理单位为____________________。9.项目投资估算本合同项目投资估算为____________________。10.项目资金来源本合同项目资金来源为____________________。11.项目工期本合同项目工期为____年__个月。12.项目质量要求本合同项目质量要求符合国家及行业相关标准。13.项目安全要求本合同项目安全要求符合国家及行业相关标准。14.项目环保要求本合同项目环保要求符合国家及行业相关标准。15.项目验收标准本合同项目验收标准为国家及行业相关标准。三、分包工程范围1.分包工程名称本合同分包工程名称为____________________。2.分包工程内容本合同分包工程内容包括____________________。3.分包工程量本合同分包工程量为____________________。4.分包工程工期本合同分包工程工期为____年__个月。5.分包工程进度要求本合同分包工程进度要求为____________________。6.分包工程验收标准本合同分包工程验收标准为国家及行业相关标准。7.分包工程变更本合同分包工程变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。8.分包工程洽商本合同分包工程洽商需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。9.分包工程协调本合同分包工程协调由甲方负责,乙方应予以配合。10.分包工程配合本合同分包工程配合需乙方按照甲方要求进行。11.分包工程验收本合同分包工程验收由甲方组织,乙方应予以配合。12.分包工程保修本合同分包工程保修期限为____年。四、分包工程价格1.分包工程总报价本合同分包工程总报价为____________________。2.分包工程分项报价本合同分包工程分项报价详见附件。3.分包工程材料价格本合同分包工程材料价格详见附件。4.分包工程人工费用本合同分包工程人工费用详见附件。5.分包工程机械费用本合同分包工程机械费用详见附件。6.分包工程其他费用本合同分包工程其他费用详见附件。7.分包工程付款方式本合同分包工程付款方式为分期付款。8.分包工程进度款支付本合同分包工程进度款支付详见附件。9.分包工程结算方式本合同分包工程结算方式为竣工结算。10.分包工程竣工结算本合同分包工程竣工结算详见附件。11.分包工程违约金任何一方未按约定支付工程款,应向对方支付违约金。五、分包工程进度1.分包工程进度计划本合同分包工程进度计划详见附件。2.分包工程进度要求本合同分包工程进度要求为____________________。3.分包工程进度控制本合同分包工程进度控制由甲方负责,乙方应予以配合。4.分包工程进度协调本合同分包工程进度协调由甲方负责,乙方应予以配合。5.分包工程进度调整本合同分包工程进度调整需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。6.分包工程进度验收本合同分包工程进度验收由甲方组织,乙方应予以配合。7.分包工程进度报告本合同分包工程进度报告由乙方每月向甲方提交。六、分包工程质量1.分包工程质量标准本合同分包工程质量标准为国家及行业相关标准。2.分包工程质量控制本合同分包工程质量控制由乙方负责,甲方应予以监督。3.分包工程质量验收本合同分包工程质量验收由甲方组织,乙方应予以配合。4.分包工程质量保修本合同分包工程质量保修期限为____年。5.分包工程质量问题处理本合同分包工程质量问题处理由乙方负责,甲方应予以监督。6.分包工程质量纠纷解决本合同分包工程质量纠纷解决由双方协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。7.分包工程质量责任本合同分包工程质量责任由乙方承担,甲方有权对乙方进行监督检查。七、分包工程安全1.分包工程安全要求本合同分包工程安全要求符合国家及行业相关标准。2.分包工程安全措施本合同分包工程安全措施详见附件。3.分包工程安全培训本合同分包工程安全培训由乙方负责,甲方应予以监督。4.分包工程安全事故处理本合同分包工程安全事故处理由乙方负责,甲方应予以监督。5.分包工程安全责任本合同分包工程安全责任由乙方承担,甲方有权对乙方进行监督检查。6.分包工程安全验收本合同分包工程安全验收由甲方组织,乙方应予以配合。八、分包工程环保1.分包工程环保要求本合同分包工程环保要求符合国家及行业相关标准,确保施工过程中不产生或减少对环境的污染。2.分包工程环保措施(1)施工现场设置垃圾收集点,分类存放建筑垃圾、生活垃圾等;(2)施工现场设置废水处理设施,确保废水达标排放;(3)施工现场设置噪声控制设施,降低施工噪声;(4)施工现场设置扬尘控制设施,减少扬尘污染。3.分包工程环保验收本合同分包工程环保验收由甲方组织,乙方应予以配合。4.分包工程环保责任乙方对施工现场的环保工作负责,如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应责任。5.分包工程环保纠纷解决本合同分包工程环保纠纷解决由双方协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。九、分包工程协调1.分包工程内部协调乙方应建立健全内部协调机制,确保工程顺利进行。2.分包工程外部协调乙方应与甲方、设计单位、监理单位等外部单位保持良好沟通,协调解决相关问题。3.分包工程信息沟通乙方应定期向甲方报告工程进展情况,确保信息畅通。4.分包工程会议召开乙方应按照甲方要求,定期召开工程协调会议,解决施工过程中出现的问题。5.分包工程资料传递乙方应按照甲方要求,及时传递相关工程资料。6.分包工程问题解决乙方应积极解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。十、分包工程结算1.分包工程结算依据本合同分包工程结算依据为国家及行业相关标准,以及本合同约定。2.分包工程结算程序本合同分包工程结算程序如下:(1)乙方提交结算申请;(2)甲方审核结算申请;(3)双方协商确定结算金额;(4)甲方支付结算款项。3.分包工程结算时间本合同分包工程结算时间为工程竣工后__个月。4.分包工程结算方式本合同分包工程结算方式为分期付款。5.分包工程结算争议解决本合同分包工程结算争议解决由双方协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。6.分包工程结算违约责任任何一方未按约定进行结算,应向对方支付违约金。十一、分包工程验收1.分包工程验收标准本合同分包工程验收标准为国家及行业相关标准。2.分包工程验收程序本合同分包工程验收程序如下:(1)乙方完成工程后,向甲方提交验收申请;(2)甲方组织验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。3.分包工程验收时间本合同分包工程验收时间为工程竣工后__个月。4.分包工程验收方式本合同分包工程验收方式为现场验收。5.分包工程验收争议解决本合同分包工程验收争议解决由双方协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。6.分包工程验收责任乙方对分包工程的验收质量负责。十二、分包工程保修1.分包工程保修范围本合同分包工程保修范围为乙方施工的工程质量。2.分包工程保修期限本合同分包工程保修期限为____年。3.分包工程保修责任乙方在保修期内对保修范围内的质量问题负责维修,并承担由此产生的费用。4.分包工程保修费用保修费用由乙方承担。5.分包工程保修争议解决本合同分包工程保修争议解决由双方协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。十三、合同终止及解除1.合同终止条件(1)一方违反合同约定,致使合同无法履行;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)一方丧失履行合同的能力。2.合同解除条件合同解除条件同合同终止条件。3.合同终止及解除程序合同终止及解除程序如下:(1)一方提出解除合同书面通知;(2)双方确认解除合同;(3)办理合同解除手续。4.合同终止及解除后的责任合同终止及解除后,双方应按照合同约定,处理合同终止及解除后的相关事宜。5.合同终止及解除后的结算合同终止及解除后的结算按照本合同约定进行。6.合同终止及解除后的争议解决合同终止及解除后的争议解决由双方协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。十四、其他约定1.合同附件本合同附件包括但不限于:(1)工程图纸及设计文件;(2)工程量清单;(3)施工组织设计;(4)材料设备清单;(5)其他与本合同有关的文件。2.合同补充协议本合同签订后,如需补充协议,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。3.合同附件清单本合同附件清单详见附件。4.合同附件说明本合同附件说明详见附件。5.合同附件变更本合同附件变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。6.合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(分包单位):____________________乙方(业主单位):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定工程管理人员甲方有权指定工程管理人员,对乙方施工进行日常管理和监督。乙方应积极配合甲方管理人员的各项工作,确保工程顺利进行。2.甲方审批施工方案乙方提交的施工方案需经甲方审批后方可实施。甲方应在收到施工方案后__个工作日内完成审批。3.甲方监督工程质量甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督检查,发现问题应及时通知乙方进行整改。4.甲方协调资源分配甲方负责协调工程所需资源,包括材料、设备、人力资源等。乙方应按照甲方要求进行资源配置。5.甲方验收工程进度甲方有权对乙方施工进度进行验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。6.甲方支付进度款甲方应根据乙方施工进度,按照合同约定支付进度款。如乙方施工进度不符合要求,甲方有权暂缓支付进度款。7.甲方承担施工风险因甲方原因导致的工程延误、质量不合格等风险,由甲方承担相应责任。8.甲方保密义务甲方对乙方提供的技术、工艺等保密信息负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自行采购材料乙方有权自行采购工程所需材料,但需符合国家及行业相关标准。甲方有权对乙方采购的材料进行抽检。2.乙方自主安排施工计划乙方有权根据工程实际情况,自主安排施工计划。但需提前向甲方报告,并征得甲方同意。3.乙方承担施工责任乙方对施工过程中的安全、质量、进度等承担全部责任。如因乙方原因导致工程出现问题,乙方应承担相应责任。4.乙方提供施工图纸乙方应在工程开工前,向甲方提供完整的施工图纸及设计文件。5.乙方遵守法律法规乙方在施工过程中,必须遵守国家及地方相关法律法规,确保工程合法合规。6.乙方配合甲方验收乙方应积极配合甲方对工程进行验收,如验收不合格,乙方应负责整改。7.乙方保密义务乙方对甲方提供的技术、工艺等保密信息负有保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构本合同约定,第三方中介机构负责对乙方施工质量、进度等进行监督和评估。2.第三方中介费用第三方中介费用由乙方承担,具体费用标准由双方协商确定。3.第三方中介权限第三方中介机构有权对乙方施工过程进行监督检查,并提出整改意见。乙方应予以配合。4.第三方中介报告第三方中介机构应在工程竣工后__个工作日内提交验收报告,报告内容包括施工质量、进度、安全等方面的评估。5.第三方中介争议解决第三方中介机构在执行职务过程中,如与乙方发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。6.第三方中介保密义务第三方中介机构对乙方提供的技术、工艺等保密信息负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露。7.第三方中介责任第三方中介机构在执行职务过程中,如因自身原因导致评估结果失实,应承担相应责任。8.第三方中介更换如第三方中介机构因故无法继续履行职责,双方可协商更换其他中介机构,并签订补充协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸及设计文件2.工程量清单3.施工组织设计4.材料设备清单5.施工合同6.甲方指定工程管理人员名单7.第三方中介机构资质证明8.第三方中介费用协议9.施工进度报告10.施工质量报告11.施工安全报告12.施工验收报告13.合同补充协议14.保密协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程进度。认定:乙方未按合同约定的工期完成工程,经甲方催告后仍未按时完成的。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。认定:经甲方或第三方中介机构验收,乙方施工质量不符合国家及行业相关标准。3.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款。认定:乙方未按合同约定的付款方式、时间和比例支付工程款。4.违约行为:甲方未按时支付进度款。认定:甲方未按合同约定的付款方式、时间和比例支付进度款。5.违约行为:甲方未按合同约定提供施工所需资源。认定:甲方未按合同约定提供材料、设备、人力资源等施工所需资源。6.违约行为:乙方泄露甲方保密信息。认定:乙方未经甲方同意,向任何第三方泄露甲方保密信息。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据双方事先或事后达成的仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。3.拖欠:指一方未按约定时间支付款项的行为。4.质量合格:指产品或工程符合国家及行业相关标准,满足使用要求。5.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定双方对特定信息负有保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度缓慢。解决办法:甲方应与乙方协商,明确进度要求,并监督乙方采取措施加快施工进度。2.问题:甲方未按时支付进度款。解决办法:甲方应按照合同约定支付进度款,如因特殊原因无法按时支付,应提前通知乙方,并协商解决。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,采取措施进行整改,并及时通知甲方。4.问题:第三方中介机构评估结果有误。解决办法:双方应协商解决,如协商不成,可依法向有关行政部门申请调解或仲裁。五、所有应用场景:1.绿色建筑项目施工分包。2.工程项目施工过程中,甲方与乙方之间的分包合同。3.需要第三方中介机构进行质量、进度监督的工程项目。4.甲方或乙方为主导的工程项目分包合同。5.需要明确违约责任和争议解决方式的工程项目分包合同。全文完。2025年度绿色建筑分包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(承包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景随着我国绿色建筑产业的快速发展,甲方拟在2025年度开展一项绿色建筑项目。为保障项目顺利进行,甲方决定将部分工程分包给具有专业资质的乙方。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度绿色建筑分包项目中的权利、义务、责任,确保项目按期、优质、高效完成。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)绿色建筑:指在建筑全生命周期内,通过采用节能、环保、低碳、健康的设计理念和技术,实现节约资源、保护环境、提高建筑品质的建筑物。(2)分包工程:指甲方将部分工程内容委托给乙方完成,乙方负责该部分工程的施工、材料供应、验收等。3.2关键词解释(1)合同履行时间:指本合同约定的乙方完成分包工程的时间。(2)合同履行地点:指乙方完成分包工程的具体地点。(3)合同履行方式:指乙方完成分包工程的方式,包括施工、材料供应、验收等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成分包工程。(2)甲方有权对乙方的工作进行检查、监督,确保工程质量和进度。(3)甲方应按时支付乙方工程款,并按约定支付违约金。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如图纸、材料等。(2)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成分包工程,确保工程质量和进度。(3)乙方应遵守国家法律法规和行业标准,确保施工安全、环保。(4)乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的合同履行时间为2025年1月1日至2025年12月31日。5.2合同履行地点本合同约定的合同履行地点为_________。5.3合同履行方式(1)施工组织设计;(2)材料采购与供应;(3)施工过程中的质量控制;(4)竣工验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程完成并验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应在终止之日起5日内签订终止协议;(3)终止协议生效后,双方应按照约定办理合同终止手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程;(2)甲方应按照约定支付乙方已完成的工程款;(3)双方应按照约定处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成(1)直接费用:包括人工费、材料费、施工机械使用费等;(2)间接费用:包括管理费、保险费、检验费等;(3)利润:按照双方约定的比例计算;(4)其他费用:根据项目实际情况,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式(1)进度支付:根据工程进度,甲方按照约定的比例支付进度款;(2)结算支付:工程完工后,甲方对乙方提交的结算资料进行审核,并在审核通过后支付结算款;(3)质保金支付:工程验收合格后,甲方在扣除质保金后支付剩余款项。7.3支付时间(1)进度款支付:甲方应在工程进度达到约定的节点后,按照约定的支付时间支付进度款;(2)结算款支付:甲方应在工程验收合格后,按照约定的支付时间支付结算款;(3)质保金支付:甲方应在工程保修期满后,按照约定的支付时间支付质保金。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付方式和支付时间,及时支付乙方分包工程费用;(2)乙方应在收到甲方支付的款项后,及时开具合法的发票;(3)若甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付分包工程费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算;(2)甲方未按时提供施工条件的,应向乙方支付延误工期赔偿金,赔偿金按延误工期造成的损失计算。8.2乙方违约(2)乙方未按约定保证工程质量的,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约金的约定支付赔偿金,支付方式为现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)双方应对保密内容采取保密措施,确保保密信息不被泄露;(2)未经对方同意,不得将保密内容用于本合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决,如协商不成,可依法解除合同;(3)不可抗力事件发生期间,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本合同中的不可抗力实例包括地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时,双方应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家秘密、商业秘密;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对分包工程的质量、进度、安全等方面的监督权;(2)乙方保留对分包工程的施工技术、工艺、材料等方面的选择权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将分包工程转包或分包给第三方;(2)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得变更分包工程的施工方案、设计图纸等。十四、合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年《海关货物申报规范》知识考试题库及答案解析
- 2025年《项目立项管理制度》知识考试题库及答案解析
- 2025年《护理职业评估》知识考试题库及答案解析
- 2025年《核设施核材料安全监管操作规程》知识考试题库及答案解析
- 2025年《教育法》配套法规知识考试题库及答案解析
- 2025年《国际民商法》知识考试题库及答案解析
- 2025年《档案行政案件送达规定》知识考试题库及答案解析
- 2025年《IT系统灾难恢复》知识考试题库及答案解析
- 2025年《法语》知识考试题库及答案解析
- 2025年《个人信息保护评估》知识考试题库及答案解析
- 安全隐患排查监理实施细则
- DB44∕T 2604-2025 城镇污水处理能源消耗限额
- 《大学生职业生涯规划与就业指导(第2版)高职》全套教学课件
- 大单元·任务式第八单元第10课时 语文园地(口语交际) 课件 统编版语文二上
- (人教2024版)数学三年级上册第5单元《线和角》大单元教学设计(新教材)
- 飞机场导航台施工方案
- 林地清理整地合同范本
- 老胡同的历史故事小品剧本润色版本
- 2025年家用无创呼吸机行业分析报告及未来发展趋势预测
- 甲型H3N2流感的预防和控制
- 室外电缆敷设及安全措施施工方案
评论
0/150
提交评论