2025合同模板建设工程施工合同(港口)范本_第1页
2025合同模板建设工程施工合同(港口)范本_第2页
2025合同模板建设工程施工合同(港口)范本_第3页
2025合同模板建设工程施工合同(港口)范本_第4页
2025合同模板建设工程施工合同(港口)范本_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:甲方(发包方):名称:地址:法定代表人:联系电话:乙方(承包方):名称:地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方为建设工程项目的需要,委托乙方进行施工,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程总投资:第二条合同价格2.1本合同的合同价为:人民币(大写):元整(小写):元。2.2合同价款支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的%;(2)工程进度达到%时,甲方支付乙方合同总价款的%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的%;(4)剩余的合同总价款作为质量保证金,在工程保修期满后无质量问题的情况下,甲方支付给乙方。第三条工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工,确保工程质量达到约定的标准。3.2工程质量的验收:(1)工程完工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,并按照甲方要求进行工程验收;(2)甲方应在收到竣工报告后七个工作日内组织验收,并将验收结果通知乙方;(3)如甲方在验收过程中提出整改要求,乙方应按照要求进行整改,直至达到验收标准。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程,工期自开工之日起计算。4.2乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。4.3甲方应按照合同约定履行合同义务,不得无故拖延工程进度。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密,未经对方同意不得向第三方披露。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签名):乙方代表(签名):签订日期:注意事项及解决办法:1.合同的合法性:确保本合同符合中华人民共和国相关法律法规的要求,如有不符之处,应立即修改。解决办法为,在合同签订前,由专业法律顾问对合同进行审核,确保合同的合法性。2.合同双方的资质:确认甲方和乙方的资质是否符合工程建设的相关要求。解决办法为,在签订合同前,乙方应核实甲方的资质文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等;乙方也应向甲方出示自身的相关资质文件。3.工程质量的把控:确保乙方按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工,如发现质量问题,应立即整改。解决办法为,甲方应设立质量监督小组,对施工过程进行全程监督,对发现的问题提出整改要求,乙方应按照要求进行整改。4.工程进度的保障:确保乙方按照合同约定的工期完成工程,如延期,应按照合同约定承担违约责任。解决办法为,甲方应设立工程进度监督小组,对乙方的施工进度进行监督,对延期情况及时提出整改要求。5.保密条款的履行:双方应严格保密合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等,如泄露,应承担违约责任。解决办法为,双方应在合同中明确保密内容、保密期限和违约责任,并签订保密协议。6.争议的解决:双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向法院提起诉讼。解决办法为,在合同中明确争议解决的方式和地点,并尽量通过友好协商解决争议。法律名词及名词解释:1.发包方(甲方):指委托承包方(乙方)进行工程建设的一方,通常为项目的所有者或投资者。2.承包方(乙方):指接受发包方委托进行工程建设的一方,通常为具有相应资质的建筑企业。3.合同价:指双方约定的工程总价款,包括工程设计、施工、材料设备采购等费用。4.工期:指合同约定的工程完成的时间,通常以天数或月份为单位。5.违约金:指一方违约时,按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.质量保证金:指为确保工程质量,甲方在工程竣工验收合格后保留的一部分合同总价款。7.保修期:指工程竣工验收合格后,乙方对工程进行保修的时间段,通常为一年或多年。8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。应用场合:1.适用于港口建设类工程项目的施工合同。2.适用于乙方具有相应施工资质,并能按照约定完成甲方委托的施工任务。3.适用于甲方对工程质量、进度、安全等方面有明确要求,乙方需承担相应的违约责任。4.适用于双方对工程保密、违约金、争议解决等方面有共同约定。补充条款:1.环境保护条款:双方应遵守国家环保法规,确保施工过程中对环境的影响降至最低,并承担因违反环保法规所产生的责任。2.安全施工条款:乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工,确保施工安全,如发生安全事故,乙方应承担相应责任。3.材料设备供应条款:明确乙方提供材料设备的品牌、质量、价格、供应时间等要求。4.变更条款:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变动,双方应按照约定的变更程序进行调整。5.不可抗力条款:明确不可抗力事件的范围和双方的责任,如因不可抗力导致工程延期,乙方免于承担违约责任。6.税务条款:明确双方在合同履行过程中应遵守的税务法规,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论