2025年度数据中心建设劳务分包管理协议

2025年度数据中心建设劳务分包管理协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：________________________乙方（劳务分包单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度数据中心建设劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：________________________2.项目地点：________________________3.项目规模：________________________4.项目总投资：________________________5.项目工期：________________________二、劳务分包内容（1）土建施工：________________________（2）机电安装：________________________（3）弱电工程：________________________（4）装饰装修：________________________2.乙方在施工过程中，应严格按照国家有关施工规范、标准及甲方要求进行施工。三、劳务分包价格及支付方式1.劳务分包价格：________________________（1）人工费：________________________（2）材料费：________________________（3）机械费：________________________（4）其他费用：________________________3.劳务分包价格支付方式：（1）按月进度支付：________________________（2）按工程量支付：________________________（3）其他支付方式：________________________四、施工进度及验收1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.施工过程中，乙方应按照甲方要求，及时进行工程验收。3.工程验收合格后，甲方应在规定时间内支付劳务分包款。五、质量要求1.乙方应按照国家有关施工规范、标准及甲方要求，确保工程质量。2.工程质量验收标准：（1）符合国家相关施工规范、标准；（2）满足甲方设计要求；（3）达到合同约定的质量标准。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理。3.乙方在施工过程中，如发生安全事故，应立即采取措施，并按规定及时上报甲方。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。2.甲方未按合同约定支付劳务分包款的，应承担违约责任，支付违约金。3.双方因违约产生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。十、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（劳务分包单位）：________________________签订日期：________________________本合同共三部分组成，仅供学习使用，第二部分附件如下：附件一：施工图纸及技术资料附件二：劳务分包合同清单附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、设计方、检测方等。二、第三方介入目的1.中介方：为甲乙双方提供合同签订、履约过程中的协调、咨询、信息传递等服务。2.监理方：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。3.咨询方：为甲乙双方提供技术、管理等方面的咨询服务。4.设计方：负责项目设计，确保设计方案的合理性和可行性。5.检测方：对施工过程中的材料、设备、工程等进行检测，确保符合国家标准。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。2.第三方在履行职责过程中，因违反国家法律法规、行业标准或合同约定，给甲乙双方造成损失的，由第三方承担相应的赔偿责任。3.第三方责任限额根据其职责范围和合同约定确定，具体如下：（1）中介方：________________________（2）监理方：________________________（3）咨询方：________________________（4）设计方：________________________（5）检测方：________________________四、第三方责权利划分1.中介方：（1）权利：协助甲乙双方签订合同、履行合同；提供咨询服务；协调解决合同履行中的问题。（2）义务：遵守国家法律法规、行业标准；保守商业秘密；及时、准确地向甲乙双方传递信息。2.监理方：（1）权利：对施工过程进行监督管理；对施工质量、进度、安全进行验收；提出整改意见。（2）义务：按照国家法律法规、行业标准进行监理；保守商业秘密；及时、准确地向甲乙双方报告监理情况。3.咨询方：（1）权利：为甲乙双方提供技术、管理等方面的咨询服务；参与项目决策。（2）义务：遵守国家法律法规、行业标准；保守商业秘密；按照合同约定提供咨询服务。4.设计方：（1）权利：负责项目设计；参与项目决策。（2）义务：遵守国家法律法规、行业标准；保守商业秘密；按照合同约定完成设计方案。5.检测方：（1）权利：对施工过程中的材料、设备、工程等进行检测；提出检测报告。（2）义务：遵守国家法律法规、行业标准；保守商业秘密；按照合同约定进行检测。五、第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的必要性、范围和方式。2.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方介入期间，甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保项目顺利进行。六、第三方变更1.如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。2.第三方变更后，原第三方与甲乙双方签订的协议自动终止，新第三方应按照本协议约定履行职责。七、保密条款1.甲乙双方及第三方对本协议内容及项目信息负有保密义务。2.未经甲乙双方及第三方书面同意，任何一方不得向他人泄露本协议内容及项目信息。3.违反保密义务的，应承担相应的法律责任。八、协议的解除1.如第三方违反本协议约定，甲乙双方有权解除本协议，并要求第三方承担相应的赔偿责任。2.如甲乙双方因故需要解除本协议，应书面通知对方，并协商确定解除后的善后事宜。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。2.双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。本部分为2025年度数据中心建设劳务分包管理协议的附加条款，与第一部分具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料详细要求：包含项目总体设计图纸、各专业设计图纸、设备清单、施工方案、技术规范等。说明：附件一为项目施工的重要依据，乙方应仔细研究并严格按照要求进行施工。2.附件二：劳务分包合同清单详细要求：详细列明劳务分包的工程内容、数量、单价、总价、支付方式等。说明：附件二为劳务分包合同的主要内容，甲乙双方应严格按照清单进行施工和结算。3.附件三：项目进度计划详细要求：包括施工总进度计划、各分部分项工程进度计划、关键节点时间等。说明：附件三为项目施工的时间节点，乙方应确保按照计划完成施工任务。4.附件四：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全事故应急预案等。说明：附件四为项目施工期间的安全管理依据，乙方应严格遵守。5.附件五：环境保护措施详细要求：包括施工现场环境保护措施、污染物排放标准、环境保护设施等。说明：附件五为项目施工期间的环境保护要求，乙方应确保符合相关法律法规。6.附件六：质量保证体系详细要求：包括质量管理制度、质量检验标准、质量事故处理程序等。说明：附件六为项目施工期间的质量管理依据，乙方应确保工程质量。7.附件七：合同履行过程中的沟通机制详细要求：包括沟通方式、沟通频率、沟通内容等。说明：附件七为甲乙双方在合同履行过程中的沟通依据，确保信息畅通。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成施工任务，延误工期。施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。施工过程中，工程质量不符合国家标准或合同约定。未按规定缴纳工程款。违反合同约定的保密条款。2.责任认定标准：违约行为发生，经核实后，由违约方承担相应的法律责任。违约责任包括但不限于：纠正违约行为，恢复合同约定的状态。支付违约金，金额按合同约定执行。恢复或赔偿因违约行为给对方造成