建设工程施工管理协议书

建设工程施工管理协议书合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方联系邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方联系邮箱]。一、总则1.协议目的本协议旨在明确发包方与承包方在建设工程施工管理过程中的权利、义务和责任，保证工程的顺利进行和质量安全，保障双方的合法权益。2.定义与解释在本协议中，除非另有明确规定，下列术语具有以下含义：“发包方”指与承包方签订本协议的一方，即[发包方公司名称]。“承包方”指接受发包方委托，承担建设工程施工管理工作的一方，即[承包方公司名称]。“工程”指本协议约定的建设工程项目，包括工程名称、地点、内容和规模等。“工期”指工程从开始施工到竣工交付的时间期限。“质量”指工程符合国家和行业相关标准以及本协议约定的质量要求。3.适用法律与争议解决本协议的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：[详细描述工程的各项施工内容，如建筑工程、装饰工程、水电工程等]4.工程规模：[说明工程的规模大小，如建筑面积、工程造价等]三、双方权利与义务1.发包方权利与义务发包方有权对工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查，承包方应予以配合。发包方有权要求承包方按照本协议约定的时间和要求完成工程施工管理工作，承包方应按时履行义务。发包方应按照本协议约定的时间和方式支付工程价款，不得无故拖欠。发包方应协助承包方办理与工程相关的手续和证件，提供必要的支持和便利。2.承包方权利与义务承包方有权按照本协议约定的标准和要求收取工程价款。承包方应按照国家和行业相关标准以及本协议约定的质量要求进行工程施工管理，保证工程质量合格。承包方应制定详细的工程进度计划，并按照计划组织施工，保证工程按时竣工交付。承包方应采取必要的安全措施，保障工程施工过程中的安全，如发生安全，应承担相应的责任。四、工程进度与工期1.工程进度计划承包方应在签订本协议后[具体时间]内，提交详细的工程进度计划，经发包方审核同意后实施。工程进度计划应包括各个阶段的施工任务、开始时间、结束时间以及责任人等。2.工期延误与赶工因发包方原因导致工程工期延误的，承包方有权要求发包方延长工期，并赔偿因工期延误给承包方造成的损失。因承包方原因导致工程工期延误的，承包方应承担违约责任，按照本协议约定向发包方支付违约金，并采取措施加快工程进度，保证工程按时竣工交付。如工程需要赶工，发包方应给予承包方必要的支持和协助，承包方应按照发包方的要求组织赶工，赶工费用由发包方承担。3.工程暂停与复工因不可抗力等原因导致工程需要暂停施工的，承包方应立即通知发包方，并采取必要的措施防止工程损失扩大。经发包方同意后，工程可以暂停施工，暂停施工期间的费用由双方协商确定。因发包方原因导致工程暂停施工的，发包方应承担由此给承包方造成的损失；因承包方原因导致工程暂停施工的，承包方应承担违约责任。工程暂停施工后，如具备复工条件，承包方应及时通知发包方，经发包方同意后复工。五、工程质量与验收1.工程质量标准本工程的质量标准应符合国家和行业相关标准以及本协议约定的要求，具体标准详见附件[质量标准附件]。2.质量检查与验收承包方应按照工程质量标准进行自检，自检合格后通知发包方进行验收。发包方应在接到通知后的[具体时间]内组织验收，如逾期未组织验收视为验收合格。验收合格后，双方应签署工程验收报告，作为工程竣工交付的依据。3.质量缺陷与处理在工程质保期内，如发觉工程存在质量缺陷，承包方应及时进行修复，直至达到质量标准。如因承包方原因导致工程质量缺陷，承包方应承担修复费用，并赔偿由此给发包方造成的损失；如因发包方原因导致工程质量缺陷，承包方应协助发包方进行修复，修复费用由发包方承担。六、工程价款与支付1.工程价款的计算与调整工程价款的计算应根据本协议约定的工程内容、工程量、单价等进行确定，具体计算方式详见附件[工程价款计算附件]。如工程发生变更，工程价款应按照本协议约定的变更程序进行调整。2.工程价款的支付方式工程价款的支付方式为[具体支付方式，如按月支付、按阶段支付等]，具体支付时间和金额详见附件[工程价款支付附件]。发包方应按照本协议约定的时间和方式支付工程价款，如逾期未支付，应按照每日[具体违约金比例]向承包方支付违约金。3.工程价款的结算工程竣工交付后，承包方应提交工程结算报告，经发包方审核同意后，双方应按照本协议约定的方式进行工程价款结算。七、安全生产与文明施工1.安全生产目标本工程的安全生产目标是杜绝重大安全，减少一般安全，保证工程施工过程中的安全。2.安全生产措施承包方应制定详细的安全生产措施，报发包方审核同意后实施。安全生产措施应包括安全教育培训、安全防护设施、安全检查与隐患排查等方面的内容。3.文明施工要求承包方应按照文明施工的要求进行工程施工，保持施工现场的整洁、有序。文明施工要求包括施工现场的标识、材料堆放、施工噪音控制等方面的内容。八、合同变更与解除1.合同变更的条件与程序经双方协商一致，可以对本协议进行变更。合同变更应签订书面协议，变更协议应作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。2.合同解除的条件与程序因不可抗力等原因导致本协议无法继续履行的，双方可以解除本协议。因一方违约导致本协议无法继续履行的，另一方可以解除本协议，并要求违约方承担违约责任。合同解除应签订书面协议，解除协议应作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。九、违约责任1.发包方违约责任发包方未按照本协议约定的时间和方式支付工程价款的，应按照每日[具体违约金比例]向承包方支付违约金；如逾期超过[具体天数]，承包方有权解除本协议，并要求发包方赔偿因此造成的损失。发包方未按照本协议约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，赔偿承包方因此造成的损失。2.承包方违约责任承包方未按照本协议约定的时间和要求完成工程施工管理工作的，应按照每日[具体违约金比例]向发包方支付违约金；如逾期超过[具体天数]，发包方有权解除本协议，并要求承包方赔偿因此造成的损失。承包方未按照本协议约定的质量要求进行工程施工管理，导致工程质量不合格的，应承担修复费用，并按照工程价款的[具体比例]向发包方支付违约金；如因工程质量问题给发包方造成损失的，承包方应承担赔偿责任。承包方未按照本协议约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。十、争议解决1.争议解决方式双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决程序如双方选择诉讼解决争议，应按照法律规定的程序进行诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，提供相关的证据和材料。十一、其他条款1.协议的生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交付、价款结算完毕后终止。2.保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，不得向第三方披露。3.不可抗力如发生不可抗力事件，导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方应根据不可抗力的影响程度，协商确定是否解除本协议或部分解除本协议，以及如何分担损失。4.通知与送达双方在本协议履行过程中相互发出的通知、函件等，应按照本协议约定的地址、电话、邮箱等方式进行送达。如一方变更地址、电话、邮箱等联系方式，应及时通知对方。5.协议份数与效力本协议一式[具体份数]份，双方各执