2025建筑安装工程施工合同范本

2025建筑安装工程施工合同范本工程名称：合同编号：签订地点：签订日期：发包方（甲方）：地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容和承包范围：本工程包括但不限于以下内容：（1）（2）（3）具体承包范围详见附件一《承包范围明细》。1.4工程立项批准文号：1.5资金来源：第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3合同工期总日历天数：天2.4工期顺延：（1）因发包方原因导致的停工或窝工；（2）不可抗力事件；（3）其他双方约定的工期顺延情况。具体工期顺延条件及处理方式详见附件二《工期顺延协议》。第三条质量标准3.1工程质量标准：本工程的施工质量应达到标准（填写国家标准、行业标准或地方标准）。3.2质量验收程序：（1）隐蔽工程验收：承包方应在隐蔽工程隐蔽前48小时通知发包方验收，验收合格后方可进行下一道工序；（2）分部分项工程验收：承包方应按照相关规范要求，完成分部分项工程后向发包方提交验收申请；（3）竣工验收：工程完工后，承包方应向发包方提交竣工验收申请及相关资料，发包方应在收到申请后日内组织竣工验收。第四条合同价款4.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。4.2合同价款包括内容：（1）人工费、材料费、机械费；（2）管理费、利润、税金；（3）其他相关费用。具体价款构成详见附件三《合同价款构成明细》。4.3工程款支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，发包方支付合同总价款的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前承包方提交上月完成工程量报告，发包方应在日内审核完毕并支付相应进度款；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价款的%；（4）尾款：工程保修期满后日内支付剩余款项。4.4价款调整：（1）因设计变更或工程量变化导致的价款调整，双方应在变更发生后日内协商确定；（2）因物价波动、政策调整等原因导致的价款调整，双方应根据相关文件协商确定。第五条项目经理5.1承包方项目经理：身份号码：联系方式：5.2项目经理职责：（1）代表承包方负责施工现场的全面管理；（2）组织施工队伍进场，协调各工序衔接；（3）及时向发包方报告工程进度、质量及安全情况；（4）处理施工现场发生的紧急事件。5.3项目经理更换：承包方如需更换项目经理，应提前日书面通知发包方，并征得发包方书面同意。第六条发包方责任6.1发包方责任：（1）提供施工场地及临时设施；（2）办理施工所需的相关手续和证件；（3）协调施工过程中与周边单位或住户的关系；（4）按合同约定支付工程款；（5）组织工程验收。6.2发包方违约责任：（1）因发包方原因未能按合同约定支付工程款的，每逾期一天，按应付金额的%支付违约金；（2）因发包方原因导致工程停工的，应赔偿承包方造成的损失。第七条承包方责任7.1承包方责任：（1）按合同约定的工期完成施工任务；（2）保证施工质量达到合同约定标准；（3）负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止安全事故的发生；（4）遵守施工现场的各项管理规定；（5）及时向发包方提交施工进度报告及相关资料。7.2承包方违约责任：（1）因承包方原因未能按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一天，按合同总价款的%支付违约金；（2）因承包方原因导致工程质量达不到约定标准的，承包方应无偿返工并赔偿发包方造成的损失。第八条工程进度8.1进度计划：承包方应在开工前日内提交详细的施工进度计划，经发包方审核同意后实施。8.2进度检查：发包方有权对工程进度进行检查，承包方应积极配合并提供必要的资料。8.3工期顺延申请：因非承包方原因导致的工期延误，承包方应在事件发生后日内向发包方提交工期顺延申请，发包方应在日内予以批复。第九条工程质量与安全9.1质量控制：承包方应严格按照施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。9.2质量验收：（1）隐蔽工程验收：承包方应提前小时通知发包方进行隐蔽工程验收；（2）分部分项工程验收：承包方应按照相关规范要求完成分部分项工程后向发包方提交验收申请；（3）竣工验收：工程完工后，承包方应向发包方提交竣工验收申请及相关资料。9.3安全管理：承包方应严格执行施工现场安全生产管理规定，采取有效措施防止安全事故的发生。9.4事故处理：如发生安全事故，承包方应立即采取有效措施控制事态，并及时向发包方和相关政府部门报告。第十条变更与索赔10.1设计变更：（1）因设计变更导致的工程量变化，双方应在变更发生后日内协商确定；（2）设计变更批准后，承包方应及时调整施工进度计划并组织实施。10.2索赔：（1）因发包方原因导致承包方停工、窝工或增加施工难度的，承包方有权提出索赔；（2）承包方应在索赔事件发生后日内向发包方提交索赔申请及相关证明资料，发包方应在日内予以批复。第十一条工程价款支付与结算11.1工程款支付：（1）预付款：合同签订后日内，发包方支付合同总价款的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前承包方提交上月完成工程量报告，发包方应在日内审核完毕并支付相应进度款；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价款的%；（4）尾款：工程保修期满后日内支付剩余款项。11.2工程结算：（1）工程竣工验收合格后日内，承包方应向发包方提交工程结算资料；（2）发包方应在收到结算资料后日内审核完毕并签署结算协议。第十二条违约责任12.1发包方违约责任：（1）因发包方原因未能按合同约定支付工程款的，每逾期一天，按应付金额的%支付违约金；（2）因发包方原因导致工程停工的，应赔偿承包方造成的损失。12.2承包方违约责任：（1）因承包方原因未能按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一天，按合同总价款的%支付违约金；（2）因承包方原因导致工程质量达不到约定标准的，承包方应无偿返工并赔偿发包方造成的损失。第十三条工程验收与保修13.1工程验收：（1）工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工验收申请及相关资料；（2）发包方应在收到申请后日内组织竣工验收。13.2工程保修：（1）保修期限：年，自工程竣工验收合格之日起计算；（2）保修范围：；（3）保修责任：承包方应在保修期内对工程质量问题进行无偿修复。第十四条争议解决14.1争议解决方式：（1）友好协商：双方发生争议时，应通过友好协商解决；（2）诉讼：协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条其他条款15.1通知与送达：（1）本合同项下所有通知、函件均应以书面形式送达；（2）双方通讯地址如下：发包方：承包方：（3）任何一方变更通讯地址，应提前日书面通知另一方。15.2合同份数：本合同一式份，发包方执份，承包方执份，具有同等法律效力。