2025【光伏项目工程承包施工合同】工程承包施工合同范本VIP

2025【光伏项目工程承包施工合同】工程承包施工合同范本以下是《2025【光伏项目工程承包施工合同】工程承包施工合同范本》的正文，请根据需要填写相关内容，替换为双下划线（）。光伏项目工程承包施工合同工程名称：合同编号：签订地点：签订日期：发包方（甲方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包方（乙方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于：甲方拟建设光伏项目（以下简称“本项目”），乙方具备完成本项目的资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。第一条项目概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3工程规模：1.4光伏组件型号：1.5系统容量：MWp第二条发包方（甲方）责任与义务2.1甲方向乙方提供本项目相关批准文件及技术资料，包括但不限于项目用地批准文件、环评报告、设计图纸等。2.2甲方负责协调地方关系，协助办理本项目相关审批手续。2.3按本合同约定支付工程款，不得无故拖欠。2.4甲方有权对乙方施工过程进行监督，提出合理建议，但不得干涉乙方正常的施工活动。第三条承包方（乙方）责任与义务3.1乙方严格按照设计图纸、技术标准及施工规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。3.2乙方负责本项目的施工设计、设备采购、施工安装及调试工作。3.3乙方应建立健全安全管理制度，确保施工安全，防止事故发生。3.4乙方应在施工过程中保护施工现场的环境，不得造成污染。3.5工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图、设备清单、检测报告等。第四条工程承包范围4.1承包范围包括但不限于光伏组件安装、支架系统安装、电缆敷设、逆变器及配电柜安装、调试等工作。4.2本项目不包括（如：土地平整、原有建筑物拆除等）。第五条工期安排5.1开工日期：5.2竣工日期：5.3工期总天数：个日历天。5.4因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；因乙方原因导致的停工，乙方应承担相应责任。第六条工程质量6.1工程质量应符合国家及地方相关标准，具体标准为。6.2工程隐蔽部分需经甲方确认后方可隐蔽，否则甲方有权要求重新施工。6.3工程完工后，乙方应向甲方提供一年的免费维护服务。第七条合同价款及支付方式7.1合同总金额为人民币元（大写：）。7.2付款方式：7.2.1合同签订后，甲方支付合同金额的%作为预付款。7.2.2工程主体完成后，甲方支付合同金额的%。7.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同金额的%。7.2.4余款%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。第八条安全施工责任8.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。8.2乙方应为施工人员购买工伤保险和相关责任险。8.3如发生安全事故，由乙方承担全部责任。第九条验收标准9.1工程验收标准为。9.2工程验收由甲方组织，乙方配合。9.3验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担。第十条质量保修10.1质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。10.2质保范围内，乙方应免费处理工程质量问题。10.3质保金为合同金额的%，质保期满无质量问题后一次性支付。第十一条合同的变更与解除11.1本合同经双方协商一致可以书面形式变更或解除。11.2发生以下情况之一，甲方有权解除合同：11.2.1乙方严重违反合同约定，且在收到甲方书面通知后日内未改正。11.2.2乙方施工质量严重不符合约定标准。11.2.3乙方擅自将工程转包或分包。11.3合同解除后，双方应结算已完工程款，乙方应退还未使用款项。第十二条违约责任12.1乙方未按工期完成工程，每延误一日，应支付合同金额的‰作为违约金。12.2乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改，整改期间不支付相应工程款，直至验收合格为止。12.3甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应按未付金额的‰支付违约金。第十三条争议解决13.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方