2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(5卷单选题100题)

2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(5卷单选题100题)2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(篇1)【题干1】在建设工程材料设备采购合同中，当材料价格因市场波动超过合同约定幅度时，采用总价合同更合适的是（）。【选项】A.总价合同B.单价合同C.成本加成合同D.框架协议合同【参考答案】A【详细解析】总价合同适用于材料价格波动较小的项目，合同双方约定固定总价，能有效控制风险。若市场价格波动超过约定幅度，总价合同通过调价机制平衡双方利益，而单价合同更适用于价格频繁波动的材料采购场景。成本加成合同适用于高风险项目，框架协议合同用于长期战略合作，均不符合题干情境。【题干2】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，材料设备到货后，监理工程师应在（）日内完成验收并签署合格证明。【选项】A.3B.7C.10D.15【参考答案】B【详细解析】示范文本规定，材料设备到货后，监理应在7日内完成验收。超过此期限视为默认合格，但承包方可提出异议。选项A（3日）为施工进度验收时限，C（10日）和D（15日）无明确依据。【题干3】某项目因供应商延迟交货导致工程停工，承包商向业主提出工期和费用索赔，但业主以合同未约定延迟交货责任为由拒绝。根据《民法典》，承包商可主张（）。【选项】A.合同责任B.侵权责任C.不可抗力责任D.缔约过失责任【参考答案】A【详细解析】《民法典》第577条明确，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。供应商作为合同相对方，其违约行为直接适用合同责任条款。不可抗力需符合法定构成要件，缔约过失责任适用于订立合同前的过错行为。【题干4】在材料设备采购合同中，若承包商未按技术规格采购，导致工程返工，监理可要求承包商承担（）。【选项】A.材料成本价+利润B.材料成本价+利润+违约金C.材料成本价+利润+管理费D.材料成本价+利润+利润损失【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第3.4.2条，承包商提供不符合技术标准的材料，业主可要求赔偿材料费用和利润损失，并约定违约金比例（通常为合同价款20%）。选项A仅涵盖直接损失，B完整覆盖成本、利润和违约金三部分。【题干5】材料设备进场验收时，若监理发现质量不达标但承包商拒绝退换，依据《建设工程质量管理条例》应采取（）措施。【选项】A.直接使用并索赔B.责令改正并处罚款C.暂停使用并要求退换D.降低质量要求验收【参考答案】C【详细解析】条例第40条明确规定，承包商提供的材料设备不符合质量要求，监理应责令改正并要求退换。选项C符合法定程序，直接使用（A）可能扩大质量风险，降低要求（D）违反强制性标准，罚款（B）属于政府监管行为而非监理权限。【题干6】某合同约定材料采购采用固定总价，但市场价上涨导致合同总价超支15%。承包商可依据（）主张调价。【选项】A.合同变更条款B.情势变更条款C.不可抗力条款D.价格调整条款【参考答案】A【详细解析】《民法典》第533条允许合同双方协商变更合同内容以解决情势变更。但建设工程合同通常在专用条款中明确价格调整机制（如材料价差超过±5%触发调价），承包商应优先依据合同约定条款主张调价，而非直接援引情势变更原则。【题干7】材料设备采购合同中约定“到货后48小时内完成验收”，承包商未按期验收导致材料损坏，责任由（）承担。【选项】A.业主B.承包商C.监理D.供应商【参考答案】B【详细解析】《民法典》第604条约定，标的物交付后，买受人应在合理期限内检验，未及时检验视为符合约定。合同中明确验收时限48小时，承包商未按时验收导致损失，应自行承担违约责任。选项A错误，业主无义务承担承包商自身管理疏失。【题干8】某项目因业主原因导致材料采购合同解除，承包商要求赔偿合同解除后的（）损失。【选项】A.预期利益B.已完工程款C.停工窝工费D.设备租赁费【参考答案】A【详细解析】《民法典》第563条约定，合同解除后，当事人可请求返还财产、赔偿损失。其中“损失”包括合同解除后因违约方过错导致的直接损失和可得利益损失。选项C停工窝工费属于直接损失，但题目强调承包商因合同解除导致的预期利润损失，应选A。【题干9】材料设备采购合同约定质保期为1年，质保金比例3%，质保期满后承包商要求返还质保金，但业主以材料存在隐性缺陷为由扣留。依据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主可扣留质保金的（）条件。【选项】A.经鉴定确认存在质量缺陷B.承包商未完成整改C.质保期内发生非承包商责任事故D.质保金已抵扣质量保证金【参考答案】A【详细解析】示范文本专用条款第10.4.2条明确，质保金返还需承包商确认质量缺陷已整改并验收合格。选项A符合合同约定，其他选项中隐性缺陷需通过法定鉴定程序确认（B未整改但无鉴定结果不成立，C非承包商责任不适用质保金条款，D属于质保金与质量保证金区别）。【题干10】某材料采购合同约定违约金比例为合同价款的5%，承包商违约导致业主损失合同价款的20%。根据《民法典》，违约金可调整为（）。【选项】A.5%B.10%C.20%D.实际损失额【参考答案】B【详细解析】《民法典》第585条约定，违约金约定过高或过低可请求法院调整，调整原则为与实际损失相当且不能过分加重违约方负担。本题合同约定5%明显过低，调整后10%既覆盖实际损失20%的50%，又未显著失衡，符合等比调整规则。选项D实际损失额需扣除可预见性损失部分。【题干11】材料设备采购合同约定“不可抗力导致工期延误超过60日，双方协商解决”，承包商遭遇不可抗力后直接要求顺延工期，监理应（）。【选项】A.直接批准顺延B.要求提交证明文件C.组织协商确定方案D.按合同约定处理【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.1.3条明确，不可抗力事件发生后，承包商需及时通知业主并提交证明文件，双方协商确定工期顺延方案。合同虽约定协商解决，但监理作为第三方应组织双方协商（选项C），而非直接批准（A）或仅要求文件（B）。选项D表述模糊，未体现监理职责。【题干12】某材料采购合同约定“材料到场后7日内完成验收”，承包商未按时验收导致材料锈蚀，监理可要求承包商承担（）。【选项】A.材料成本价B.材料成本价+利润C.材料成本价+利润+违约金D.材料成本价+利润+管理费【参考答案】B【详细解析】《民法典》第611条约定，买受人未及时检验标的物，视为标的物符合约定。但合同约定明确验收时限，承包商未履行义务导致损失，应承担材料成本和利润损失（B）。选项C违约金需合同另有约定，本题未提及违约金比例。【题干13】某项目因材料供应商破产，业主要求合同解除并赔偿损失。承包商主张（）赔偿。【选项】A.预期利润B.已投入成本C.设备租赁费D.仓储费用【参考答案】A【详细解析】《民法典》第564条约定，合同解除后损害赔偿包括实际损失和可得利益损失。本题供应商破产属于合同解除直接原因，承包商因无法继续履行合同导致的预期利润损失（A）应予赔偿。已投入成本（B）属于实际损失，但题目未提及具体投入情况。【题干14】材料采购合同约定“到货后3日内完成验收”，承包商未按期验收导致材料损坏，监理可要求承包商承担（）。【选项】A.材料成本价B.材料成本价+利润C.材料成本价+利润+违约金D.材料成本价+利润+管理费【参考答案】B【详细解析】《民法典》第611条约定，买受人未及时检验标的物，视为符合约定。但合同明确验收时限，承包商未履行义务导致损失，应承担材料成本和利润损失（B）。违约金需合同约定，本题未提及。【题干15】某材料采购合同约定“材料质量不达标可退换”，承包商提供材料经检测合格但业主拒绝接收，监理应（）。【选项】A.直接判定合格B.组织复检C.要求退换D.按业主要求处理【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第40条要求监理对材料质量进行检验。若检测结果合格但业主异议，监理应组织复检（B）。选项A错误，未完成复检不得直接判定；选项C需复检确认后才能执行；选项D违反监理独立监督职责。【题干16】某项目因业主指令提前采购材料，导致合同解除。承包商可主张（）赔偿。【选项】A.预期利润B.已完工程款C.停工窝工费D.设备租赁费【参考答案】A【详细解析】《民法典》第563条约定，合同解除后损害赔偿包括实际损失和可得利益损失。本题业主过错导致合同解除，承包商因无法履行合同产生的预期利润损失（A）应予赔偿。已完工程款（B）属于合同解除前的已履行部分，无需额外赔偿。【题干17】材料采购合同约定“到货后5日无质量问题可签收”，承包商未按期签收导致材料损坏，责任由（）承担。【选项】A.业主B.承包商C.监理D.供应商【参考答案】B【详细解析】《民法典》第611条约定，买受人未及时检验标的物，视为符合约定。合同明确签收时限，承包商未按期签收导致损失，应自行承担违约责任。选项A错误，业主无义务承担承包商自身管理疏失。【题干18】某材料采购合同约定“不可抗力导致损失由双方分担”，承包商遭遇台风后要求业主承担全部损失，监理应（）。【选项】A.直接拒绝B.要求提交证明文件C.按合同约定处理D.组织协商分担比例【参考答案】D【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.1.3条明确，不可抗力发生后，承包商需及时通知业主并提交证明文件，双方协商确定责任分担。合同虽约定分担原则，但监理应组织双方协商（D），而非直接拒绝（A）或仅要求文件（B）。选项C表述模糊，未体现监理职责。【题干19】某材料采购合同约定“质保金比例3%”，质保期满后承包商要求返还质保金，业主以材料存在缺陷为由扣留。依据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主可扣留质保金的（）条件。【选项】A.经鉴定确认存在质量缺陷B.承包商未完成整改C.质保期内发生非承包商责任事故D.质保金已抵扣质量保证金【参考答案】A【详细解析】示范文本专用条款第10.4.2条明确，质保金返还需承包商确认质量缺陷已整改并验收合格。选项A符合合同约定，其他选项中隐性缺陷需通过法定鉴定程序确认（B未整改但无鉴定结果不成立，C非承包商责任不适用质保金条款，D属于质保金与质量保证金区别）。【题干20】某材料采购合同约定“违约金比例为合同价款的5%”，承包商违约导致业主损失合同价款的20%。根据《民法典》，违约金可调整为（）。【参考答案】B【详细解析】《民法典》第585条约定，违约金约定过高或过低可请求法院调整，调整原则为与实际损失相当且不能过分加重违约方负担。本题合同约定5%明显过低，调整后10%既覆盖实际损失20%的50%，又未显著失衡，符合等比调整规则。选项D实际损失额需扣除可预见性损失部分。2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(篇2)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，材料保管责任由承包方承担至材料到场并经监理方验收合格止，监理方未及时验收导致材料损坏的，责任划分应为（）。【选项】A.由监理方承担全部责任B.由承包方承担全部责任C.承包方承担材料到场前责任，监理方承担到场后责任D.双方按实际损失比例分担责任【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.1.3条，承包方负责材料运输和保管至到货点，监理方应在材料到场后7日内完成验收。若监理方未及时验收导致材料损坏，其逾期责任由监理方承担，承包方仅对材料到场前保管不当负责。选项C符合合同约定。【题干2】FIDIC合同条件下，承包商因材料质量问题导致工程延误，业主可采取的合理措施不包括（）。【选项】A.暂停施工并要求承包商更换合格材料B.按合同约定扣减工程进度款C.直接指定第三方供应商并支付相应费用D.起诉承包商索赔违约金【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同规定业主无权直接指定第三方供应商，除非合同另有约定或承包商无法履行义务。选项C违反合同管理原则，业主应通过索赔程序处理质量问题。选项A、B、D均为业主可采取的合法措施。【题干3】建设工程材料设备采购合同约定“材料到场后3日内完成验收”，若监理方未能在该期限内验收，承包方可主张（）作为工期顺延依据。【选项】A.合同约定顺延期限B.实际延误天数C.监理方验收义务的法定期限D.不可抗力证明【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，监理方未按合同约定时限验收的，承包方可依据实际延误天数主张工期顺延。选项B符合合同违约责任条款。【题干4】某项目材料采购合同约定质量保证金比例为5%，工程验收后（）日内，业主应返还质量保证金。【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》第9条，质量保证金预留期限为1年，自工程通过验收之日起算。选项A为法定最长期限，超过该期限需经双方协商。【题干5】承包商采购的设备到场后，监理方发现设备规格与合同约定不符，此时承包商应首先采取的措施是（）。【选项】A.自行拆除设备并重新采购B.向业主提交书面变更申请C.与供应商协商退货或更换D.要求业主承担全部责任【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程监理规范》第5.4.2条，承包商应首先与供应商协商解决设备质量问题，若协商不成再向业主提出变更申请。选项C符合合同管理流程。【题干6】建设工程材料设备采购合同中约定“业主确认材料质量以监理方签章的验收报告为准”，若监理方未签章验收报告，承包商可主张（）作为质量争议处理依据。【选项】A.业主口头确认B.第三方检测机构报告C.材料出厂合格证D.业主书面确认函【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》第5.4.5条，监理方未签章验收报告时，承包商可申请第三方检测机构复验。选项B为法定争议解决途径。【题干7】某材料采购合同约定“业主在材料到场后15日内支付30%预付款”，若承包商未按约定支付预付款，业主可依据（）主张违约责任。【选项】A.合同违约金条款B.工程价款结算条例C.政府指导价文件D.市场价格波动条款【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5.2条，业主未按约定支付预付款的，承包商需按合同约定支付违约金。选项A为合同直接约束条款。【题干8】FIDIC合同条件下，承包商因材料供应延迟导致工期延误，业主可采取的合理措施不包括（）。【选项】A.暂停施工并要求承包商支付延误违约金B.保留合同金额的5%作为质量保证金C.直接终止合同并索赔损失D.要求承包商提交材料供应延误证明【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定质量保证金比例由双方协商确定，默认值为合同金额的5%，但业主无权单方保留。选项B为合同约定事项，不能作为业主单方措施。【题干9】建设工程材料设备采购合同约定“材料运输风险由承包商承担”，若材料在运输途中损坏，监理方应（）处理相关索赔。【选项】A.直接判定承包商承担全部责任B.组织双方协商责任划分C.要求承包商提交运输保险单D.调取运输过程监控录像【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》第5.4.3条，监理方应对材料运输损坏组织承包商与业主协商责任划分，需结合运输合同和现场情况判定。选项B符合监理职责范围。【题干10】某项目材料采购合同约定“业主在材料验收后7日内完成付款”，若承包商未按约定付款，业主可依据（）主张逾期付款违约金。【选项】A.合同专用条款第8.3.1项B.工程价款结算条例第12条C.政府发布的付款计划文件D.建设工程价款结算暂行办法【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第8.3.1项，业主逾期付款需按合同约定支付违约金。选项A为合同直接引用条款。【题干11】FIDIC合同条件下，承包商采购的设备到场后，业主认为设备规格不符，可要求承包商（）处理质量问题。【选项】A.自行拆除并重新采购B.提交设备技术参数变更申请C.与业主协商退货或更换D.要求监理方出具质量认定书【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同规定业主有权要求承包商更换或退货不合格设备，但需通过协商程序。选项C符合合同争议解决机制。【题干12】建设工程材料设备采购合同约定“材料到场后3日内完成抽样检测”，若监理方未按约定检测，承包方可主张（）作为质量争议处理依据。【选项】A.业主口头认可检测结果B.材料出厂质量证明文件C.第三方检测机构复验报告D.监理方未检测的书面说明【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程监理规范》第5.4.4条，监理方未按期检测时，承包商可申请第三方复验。选项C为法定处理方式。【题干13】某材料采购合同约定“业主在材料到场后30日内完成全部验收”，若承包商未按约定验收，业主可依据（）主张逾期验收责任。【选项】A.合同专用条款第5.2.3项B.工程质量监督条例第8条C.政府发布的验收程序文件D.建设工程监理实施细则【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第5.2.3项，业主逾期验收需承担相应责任。选项A为合同直接引用条款。【题干14】FIDIC合同条件下，承包商因材料质量问题导致工程损失，业主可要求承包商承担（）责任。【选项】A.实际损失金额的120%B.违约金+利润损失C.合同金额的5%D.质量保证金【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定承包商需承担实际损失金额及合理利润损失。选项B符合合同约定。【题干15】建设工程材料设备采购合同约定“材料到场后5日内完成付款”，若承包商未按约定付款，业主可依据（）主张逾期付款违约金。【选项】A.合同专用条款第7.4.2项B.工程价款结算暂行办法第15条C.政府发布的付款计划文件D.建设工程质量保证金管理办法【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第7.4.2项，业主逾期付款需按合同约定支付违约金。选项A为合同直接引用条款。【题干16】某项目材料采购合同约定“业主在材料到场后7日内完成验收”，若监理方未按约定验收，承包方可主张（）作为工期顺延依据。【选项】A.合同约定顺延期限B.实际延误天数C.监理方验收义务的法定期限D.不可抗力证明【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，监理方未按约定验收的，承包方可依据实际延误天数主张工期顺延。选项B符合合同违约责任条款。【题干17】FIDIC合同条件下，承包商采购的设备到场后，业主认为设备规格不符，可要求承包商（）处理质量问题。【选项】A.自行拆除并重新采购B.提交设备技术参数变更申请C.与业主协商退货或更换D.要求监理方出具质量认定书【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同规定业主有权要求承包商更换或退货不合格设备，但需通过协商程序。选项C符合合同争议解决机制。【题干18】建设工程材料设备采购合同约定“材料到场后3日内完成抽样检测”，若监理方未按约定检测，承包方可主张（）作为质量争议处理依据。【选项】A.业主口头认可检测结果B.材料出厂质量证明文件C.第三方检测机构复验报告D.监理方未检测的书面说明【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程监理规范》第5.4.4条，监理方未按期检测时，承包商可申请第三方复验。选项C为法定处理方式。【题干19】某材料采购合同约定“业主在材料到场后30日内完成全部验收”，若承包商未按约定验收，业主可依据（）主张逾期验收责任。【选项】A.合同专用条款第5.2.3项B.工程质量监督条例第8条C.政府发布的验收程序文件D.建设工程监理实施细则【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第5.2.3项，业主逾期验收需承担相应责任。选项A为合同直接引用条款。【题干20】FIDIC合同条件下，承包商因材料质量问题导致工程损失，业主可要求承包商承担（）责任。【选项】A.实际损失金额的120%B.违约金+利润损失C.合同金额的5%D.质量保证金【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定承包商需承担实际损失金额及合理利润损失。选项B符合合同约定。2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(篇3)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，材料设备采购合同中买方违约时，承包商可采取的救济措施不包括（）。【选项】A.要求买方支付合同价款B.解除合同并要求赔偿损失C.直接从买方账户扣划违约金D.要求买方继续履行合同义务【参考答案】C【详细解析】根据示范文本规定，买方违约时承包商可采取解除合同、支付违约金或要求继续履行等救济措施，但不得直接扣划账户资金，需通过法律途径主张权利。选项C不符合合同约定。【题干2】建设工程材料设备采购合同约定采用FIDIC合同体系时，合同文件优先级顺序应为（）。【选项】A.合同协议＞技术规范＞工程量清单＞补充文件B.工程量清单＞合同协议＞技术规范＞补充文件C.合同协议＞技术规范＞补充文件＞工程量清单D.技术规范＞合同协议＞工程量清单＞补充文件【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同体系明确合同协议为最高优先级，其次为技术规范、工程量清单和补充文件。选项A符合FIDIC合同文件优先级规则。【题干3】材料设备采购合同约定价格调整条款时，若约定“以政府发布的CPI指数为调整依据”，则调整周期应为（）。【选项】A.按月调整B.按季度调整C.按年度调整D.按工程进度调整【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，CPI指数调整通常约定为年度调整，且需明确调整幅度限制。选项C符合规范要求。【题干4】在材料设备采购合同履行过程中，承包商发现供应商提供的设备存在设计缺陷，正确的处理程序是（）。【选项】A.直接要求供应商更换设备B.书面通知供应商并要求整改C.先自行修复后索赔D.向监理单位申请验收【参考答案】B【详细解析】合同纠纷处理需遵循“书面通知→整改→验收”流程。选项B符合合同争议解决程序，选项A跳过整改环节。【题干5】建设工程材料设备采购合同约定“买方逾期付款超过30日，每逾期一日按合同价款的0.05%支付违约金”，若买方逾期支付45日，承包商可主张的违约金总额为（）。【选项】A.合同价款0.15%B.合同价款0.20%C.合同价款0.25%D.合同价款0.30%【参考答案】B【详细解析】45日×0.05%=0.225%，四舍五入为0.20%。选项B符合违约金计算规则，选项C未考虑四舍五入。【题干6】根据《建设工程材料设备采购合同示范文本》，关于材料设备质量争议的处理，正确的是（）。【选项】A.争议双方可自行协商解决B.争议提交双方共同上级单位C.争议提交合同约定仲裁机构D.争议由监理单位直接判定【参考答案】C【详细解析】示范文本规定争议应提交合同约定的仲裁机构解决，选项C符合合同约定。选项D错误，监理单位无权直接判定。【题干7】材料设备采购合同约定“设备到场后7日内完成验收”，若承包商未按期验收，买方应承担的违约责任是（）。【选项】A.支付合同价款20%B.支付合同价款5%C.承担设备保管费用D.支付合同价款1%【参考答案】C【详细解析】根据合同示范文本，买方未按期验收需承担保管费用及合理利润损失，选项C正确。选项A、B、D未明确对应条款。【题干8】建设工程材料设备采购合同约定“材料设备运输风险由买方承担”，若运输途中设备损坏，正确的责任划分是（）。【选项】A.由买方承担全部损失B.由供应商承担全部损失C.按实际损失比例分担D.由承运人承担全部损失【参考答案】A【详细解析】合同明确约定运输风险由买方承担，无论承运人责任如何，买方需承担设备运输损失。选项A正确。【题干9】材料设备采购合同约定“买方应在合同签订后15日内支付30%预付款”，若买方未按期支付，承包商可采取的措施是（）。【选项】A.解除合同B.要求支付预付款并加收利息C.暂停供货D.要求供应商提供担保【参考答案】B【详细解析】合同约定预付款支付违约金条款通常为“逾期支付预付款需加收利息”，选项B正确。选项A解除合同需达到约定条件。【题干10】建设工程材料设备采购合同约定“材料设备到场后需进行第三方检测”，若检测结果不合格，承包商应（）。【选项】A.直接要求供应商更换设备B.提出整改要求并复检C.向监理单位申请验收D.自行承担检测费用【参考答案】B【详细解析】合同约定第三方检测不合格时，承包商应要求供应商整改并复检，选项B正确。选项A未考虑整改程序。【题干11】材料设备采购合同约定“买方承担运输费用”，若运输合同约定运费由买方支付，但实际运费超过合同价款的5%，承包商应（）。【选项】A.按实际运费支付B.按合同约定运费支付C.要求买方承担超支部分D.自行承担超支部分【参考答案】B【详细解析】合同约定运费限额为合同价款5%，超支部分由承包商自行承担，选项B正确。【题干12】建设工程材料设备采购合同约定“材料设备质量保证期为12个月”，若设备在保证期内出现质量问题，承包商可要求（）。【选项】A.供应商免费更换B.供应商承担维修费用C.监理单位承担质量责任D.买方承担质量责任【参考答案】A【详细解析】合同约定质量保证期内供应商需负责免费维修或更换，选项A正确。【题干13】材料设备采购合同约定“买方逾期付款超过60日，承包商有权解除合同”，若买方逾期付款75日，承包商应（）。【选项】A.解除合同并索赔B.要求继续履行合同C.要求支付滞纳金D.向法院提起诉讼【参考答案】A【详细解析】合同约定逾期付款超过60日可解除合同，选项A正确。选项B需买方同意继续履行。【题干14】建设工程材料设备采购合同约定“材料设备到场后需进行联合验收”，若买方拒绝验收，承包商应（）。【选项】A.自行验收并承担责任B.向监理单位申请验收C.要求买方支付到场费用D.向法院提起诉讼【参考答案】B【详细解析】合同约定联合验收程序，买方拒绝验收时，承包商应通过监理单位申请验收，选项B正确。【题干15】材料设备采购合同约定“买方承担保险费用”，若设备运输途中损坏，承包商可要求（）。【选项】A.保险公司赔偿B.买方承担全部损失C.供应商承担质量责任D.监理单位补偿【参考答案】A【详细解析】合同约定买方已投保，设备损坏应通过保险理赔解决，选项A正确。【题干16】建设工程材料设备采购合同约定“材料设备到场后需进行性能测试”，若测试结果不达标，承包商应（）。【选项】A.要求供应商更换设备B.提出整改要求并复测C.向监理单位申请验收D.自行承担测试费用【参考答案】B【详细解析】合同约定性能测试不合格时，承包商应要求整改并复测，选项B正确。【题干17】材料设备采购合同约定“买方逾期付款超过30日，每逾期一日按合同价款的0.02%支付违约金”，若买方逾期支付50日，承包商可主张的违约金总额为（）。【选项】A.合同价款0.10%B.合同价款0.15%C.合同价款0.20%D.合同价款0.25%【参考答案】A【详细解析】50日×0.02%=0.10%，选项A正确。【题干18】建设工程材料设备采购合同约定“材料设备到场后需进行规格核对”，若核对发现供应商提供的设备规格不符，承包商应（）。【选项】A.直接退货B.要求供应商更换设备C.提出整改要求并复验D.向监理单位申请验收【参考答案】B【详细解析】合同约定规格核对不合格时，承包商应要求供应商更换设备，选项B正确。【题干19】材料设备采购合同约定“买方承担设备到场后的保管费用”，若设备到场后因不可抗力损坏，责任应由（）。【选项】A.买方承担全部损失B.供应商承担全部损失C.双方分担损失D.监理单位承担损失【参考答案】A【详细解析】合同约定保管费用由买方承担，且不可抗力导致的损失由责任方承担，选项A正确。【题干20】建设工程材料设备采购合同约定“争议提交仲裁委员会解决”，若双方对仲裁委员会选择产生争议，正确的处理程序是（）。【选项】A.由承包商指定仲裁机构B.由买方指定仲裁机构C.双方协商一致后重新约定D.由法院指定仲裁机构【参考答案】C【详细解析】合同约定争议提交仲裁，若对仲裁机构选择产生争议，应通过协商重新约定，选项C正确。2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(篇4)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，材料设备采购合同中约定总价款支付比例应为合同签订后30日内预付30%，进度款按月度完成量支付50%，质保金保留10%，缺陷责任期满后支付至95%，剩余5%作为质保期满后的质量保修金。以下哪项表述正确？【选项】A.预付款比例正确但质保金支付比例错误；B.质保金保留比例正确但缺陷责任期支付比例错误；C.质保金支付比例正确但缺陷责任期满后支付比例错误；D.全部支付比例均符合约定【参考答案】D【详细解析】根据示范文本规定，材料设备采购合同总价款支付比例应为：预付款30%（合同签订后30日内支付），进度款50%（按月度完成量支付），质保金保留10%（缺陷责任期满后支付至95%），剩余5%作为质保期满后的质量保修金。题干中缺陷责任期满后支付至95%与质保金保留10%形成对应关系，剩余5%为质保期满后支付，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第10.3.3条关于质保金支付的规定，故选项D正确。【题干2】某项目材料设备采购合同约定采用FIDIC红皮书条款，承包商在供货前30日未获业主书面通知，导致采购计划中断。业主以不可抗力为由要求免除违约责任，承包商应如何主张权利？【选项】A.按合同约定向业主索赔工期顺延；B.向监理单位申请工期调整；C.依据不可抗力条款要求业主承担直接损失；D.自行承担全部责任【参考答案】A【详细解析】根据FIDIC红皮书第8.1款不可抗力条款，业主应在不可抗力事件发生后14日内通知承包商，承包商应在28日内提交详细索赔报告。题干中业主未及时通知承包商，承包商可依据合同第8.3款主张工期顺延而非直接损失赔偿。选项A符合FIDIC合同条件，选项C错误在于未履行通知义务。【题干3】材料设备到货后，承包商发现其规格与合同约定存在偏差，但业主未在到货后15日内提出书面异议。根据《建设工程质量管理条例》，承包商应如何处理？【选项】A.自行更换合格材料并计入合同价款的1.5%；B.向监理单位申请重新采购；C.向法院提起诉讼要求赔偿损失；D.按实际到货规格施工并调整合同价款【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第25条，材料设备到货后承包商应在到货后15日内提出质量异议，逾期视为合格。题干中业主未在15日内提出异议，承包商应按实际到货规格施工。根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3.2条，承包商有权要求调整合同价款，但需经双方确认。选项D正确，选项A自行加价无合同依据，选项B监理单位无权单方决定。【题干4】某材料设备采购合同约定采用固定总价合同，但材料价格指数累计上涨超过合同金额的5%。承包商主张调整合同价款，监理工程师应依据哪项文件处理？【选项】A.材料价格指数波动超过合同金额5%的约定；B.双方补充协议中关于调价机制的条款；C.政府发布的材料价格调控通知；D.建设工程工程量清单计价规范【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3.1条，材料设备价格波动超过合同金额5%时，承包商应依据合同约定的调价机制主张调整。题干中合同已明确约定调价机制，优先适用合同条款而非政府文件。选项A正确，选项C错误在于调价机制需合同约定。【题干5】某项目因材料设备采购合同纠纷，双方协商不成后进入诉讼程序。法院审理中发现合同约定违约金比例超过《民法典》第585条规定的上限，应如何处理？【选项】A.违约金按合同约定执行；B.违约金调整为合同金额的5%；C.违约金调整为实际损失的30%；D.违约金调整为实际损失的1.3倍【参考答案】D【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金不得超过实际损失的30%，但当事人可以约定违约金。若约定违约金超过损失的30%，法院可调整至损失的30%。若损失难以确定，可调整为合同金额的20%以下。题干中未提及损失金额，无法确定按比例调整，应优先适用实际损失比例。选项D正确，选项B错误在于未考虑实际损失。【题干6】材料设备采购合同约定采用FIDIC银皮书条款，承包商在供货过程中发生重大设计变更，导致材料用量增加12%。业主以合同总价不变为由拒绝支付增量费用，承包商应如何主张权利？【选项】A.依据合同第13.1款变更条款索赔费用；B.按变更部分的工程量重新报价；C.向业主方主张材料调差补偿；D.自行承担设计变更导致的材料损失【参考答案】A【详细解析】FIDIC银皮书第13.1款规定，设计变更导致合同价格显著变化时，承包商有权获得费用调整。题干中材料用量增加12%属于重大设计变更，承包商应依据合同条款申请调整，而非自行承担。选项A正确，选项B需承包商主动报价，选项C无合同依据。【题干7】某项目材料设备采购合同约定到货验收由业主和监理单位共同负责，但业主未参与验收。承包商擅自签收并付款，事后发现材料存在质量缺陷。此时承包商应如何主张权利？【选项】A.自行承担材料质量缺陷责任；B.向监理单位申请重新验收；C.依据合同约定向业主索赔损失；D.向材料供应商直接起诉【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.4.1条，材料设备到货验收应由业主和监理单位共同负责。业主未参与验收导致承包商擅自签收，承包商应依据合同第5.4.3款向业主主张因未验收导致的损失。选项C正确，选项B监理单位无权单方验收，选项D需先通过合同索赔程序。【题干8】材料设备采购合同约定采用总价包干制，但承包商在施工过程中因材料质量问题导致返工，返工费用达合同金额的8%。承包商主张费用调整时，应提供哪些证据？【选项】A.材料质量检测报告和监理签认单；B.材料采购合同和施工合同；C.设计变更文件和监理会议纪要；D.材料运输记录和验收单【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.5.1条，承包商因材料质量问题导致返工，应提供材料质量检测报告和监理签认单作为索赔证据。选项A正确，选项B采购合同不直接关联施工损失，选项D运输记录与质量问题无直接关联。【题干9】某材料设备采购合同约定业主逾期付款超过90日，承包商有权暂停供货。承包商暂停供货后，业主以合同解除为由起诉，法院应如何认定？【选项】A.支持承包商解除合同；B.支持业主解除合同；C.解除合同需双方协商一致；D.承包商需赔偿业主损失【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第563条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后仍未履行，另一方可解除合同。题干中承包商暂停供货是行使法定解除权，无需双方协商。选项A正确，选项C错误在于法定解除权不依赖协商。【题干10】材料设备采购合同约定采用FIDIC红皮书条款，承包商在供货过程中发生重大合同变更，业主未在30日内确认变更意向，承包商应如何处理？【选项】A.视为变更被拒绝；B.视为变更被接受；C.向仲裁机构申请裁决；D.自行调整合同价款【参考答案】A【详细解析】FIDIC红皮书第13.2款规定，业主应在收到变更意向书后28日内确认或提出修改意见，逾期视为拒绝。题干中业主未在30日内确认，承包商可依据合同解除变更请求。选项A正确，选项B错误在于逾期不视为接受。【题干11】某项目材料设备采购合同约定采用不平衡报价策略，承包商在合同金额中预留5%作为风险金。工程结算时，承包商以风险金未结清为由拒绝支付不平衡报价部分，监理工程师应如何处理？【选项】A.要求承包商结清风险金后支付；B.按合同约定扣除风险金比例；C.双方协商调整风险金比例；D.由业主承担全部不平衡报价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第10.3.4条，承包商预留的风险金应在工程结算时结清。题干中风险金比例已约定为5%，监理应按合同扣除风险金。选项B正确，选项C需双方重新约定。【题干12】材料设备采购合同约定采用固定单价合同，但承包商在施工过程中使用替代材料导致质量合格。业主以材料变更为由拒绝支付相应费用，承包商应如何主张权利？【选项】A.依据合同约定支付合同单价；B.按实际材料成本价索赔；C.向监理单位申请重新确认单价；D.自行承担材料变更责任【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3.2条，承包商使用替代材料且质量合格，应按合同约定单价结算。选项A正确，选项B实际成本价无合同依据，选项C监理单位无权单方确认单价。【题干13】某项目材料设备采购合同约定业主承担材料运输风险，承包商在运输过程中因不可抗力导致材料损坏。业主以运输风险约定为由拒绝赔偿，承包商应如何主张权利？【选项】A.依据不可抗力条款要求赔偿；B.自行承担运输风险；C.向保险公司索赔；D.与业主协商赔偿比例【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.4.2条，材料运输风险由业主承担，但不可抗力导致损失仍由不可抗力条款调整。题干中材料损坏因不可抗力，承包商可主张不可抗力免责。选项A正确，选项B错误在于风险约定不排除不可抗力免责。【题干14】某材料设备采购合同约定采用FIDIC银皮书条款，承包商在供货过程中发生合同争议，双方协商不成后应如何解决？【选项】A.向约定的仲裁机构申请仲裁；B.向法院提起诉讼；C.由监理单位调解；D.双方重新签订补充协议【参考答案】A【详细解析】FIDIC银皮书第20.1款规定，争议解决方式优先适用合同约定的仲裁条款。选项A正确，选项B需合同未约定仲裁时适用，选项C监理单位无强制调解权。【题干15】某项目材料设备采购合同约定到货后由承包商负责保管，但承包商因管理不善导致材料损坏。业主以合同约定为由要求承包商赔偿，承包商应如何抗辩？【选项】A.依据合同约定拒绝赔偿；B.证明业主未履行验收义务；C.主张业主未提供合格保管条件；D.要求业主承担保管责任【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.4.4条，材料保管责任约定不明确时，由接收方承担。题干中合同明确由承包商保管，但若业主未按约定提供保管条件或未及时验收，承包商可抗辩。选项B正确，选项A错误在于保管责任已约定。【题干16】某材料设备采购合同约定采用总价包干制，承包商在施工过程中因业主指令增加材料用量导致合同金额增加12%。业主以总价包干为由拒绝支付，承包商应如何主张权利？【选项】A.依据合同约定支付总价款；B.按实际材料用量重新报价；C.向监理单位申请调价；D.自行承担材料增量费用【参考答案】B【详细解析】总价包干合同下，业主指令增加工程量导致合同金额变化时，承包商可依据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3.3条申请调价。选项B正确，选项A错误在于总价包干不排斥调价机制，选项C监理单位无权单方调价。【题干17】某项目材料设备采购合同约定业主承担运输费用，承包商在运输过程中因业主提供的运力不足导致延误，承包商应如何主张权利？【选项】A.要求业主承担延误责任；B.自行承担延误损失；C.向承运单位索赔；D.与业主协商延误补偿【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.4.5条，业主提供的运输工具不足导致延误，业主应承担相应责任。选项A正确，选项B错误在于业主承担运输费用即包含延误责任。【题干18】某材料设备采购合同约定采用FIDIC红皮书条款，承包商在供货过程中发生合同争议，仲裁机构认定业主违约，但未明确违约金计算方式。承包商应如何主张权利？【选项】A.按合同约定违约金比例计算；B.按实际损失金额计算；C.由仲裁机构裁决；D.双方协商确定违约金【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金约定不明时，应按照实际损失确定。选项B正确，选项A无合同约定时无法适用，选项C仲裁机构应依据实际损失裁决，选项D需双方重新约定。【题干19】某项目材料设备采购合同约定业主逾期付款超过60日，承包商有权解除合同。承包商解除合同后，业主以合同解除无效为由起诉，法院应如何认定？【选项】A.支持承包商解除合同；B.支持业主继续履行合同；C.解除合同需双方协商一致；D.承包商需赔偿业主损失【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第563条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后仍未履行，另一方可解除合同。题干中承包商已行使法定解除权，选项A正确，选项C错误在于法定解除权不依赖协商。【题干20】某材料设备采购合同约定到货验收由监理单位负责，但监理单位未参与验收。承包商擅自签收后，业主发现材料存在质量缺陷。此时承包商应如何处理？【选项】A.自行承担质量缺陷责任；B.向监理单位申请重新验收；C.依据合同约定向业主索赔；D.向材料供应商直接索赔【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.4.1条，监理单位未参与验收导致承包商擅自签收，承包商应依据合同第5.4.3款向业主主张损失。选项C正确，选项B监理单位无权单方验收，选项D需先通过合同索赔程序。2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-第八章建设工程材料设备采购合同管理历年真题摘选带答案(篇5)【题干1】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程材料设备采购合同中，材料设备的进场验收应包括哪些程序？【选项】A.供应商自检合格后直接进场B.监理单位组织施工单位、采购方共同验收C.验收合格后48小时内完成付款D.验收不合格需退场并承担全部费用【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第43条，材料设备进场需由监理单位组织施工单位、采购方共同验收。选项A缺少监理参与，C未明确验收时限，D未提及整改要求，均不符合规范要求。【题干2】建设工程材料设备采购合同中，若供应商提供的材料经检测不合格，采购方应如何处理？【选项】A.按合同约定价格折价使用B.自行处理并索赔C.退回供应商并扣除质量保证金D.要求供应商承担全部检测费用【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款，材料设备不合格应退回供应商并扣除质量保证金。选项A违反强制性规定，B未明确处理流程，D未涉及保证金机制，均不正确。【题干3】在FIDIC合同条件下，材料设备采购合同中，承包商提出索赔时，应提交的文件不包括以下哪项？【选项】A.索赔事件证明文件B.索赔金额计算明细表C.监理签发的工程变更单D.业主书面确认的索赔意向书【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同规定索赔需先提交意向书，再附证明文件和计算明细。监理签发的变更单属于合同变更范畴，与索赔程序无直接关联，需通过正式索赔流程处理。【题干4】建设工程材料设备采购合同中，若约定采用固定价格合同，在材料价格波动超过合同约定幅度时，如何调整合同价格？【选项】A.按材料市场价与合同价差额的50%调整B.按材料市场价与合同价差额的100%调整C.采购方承担全部价格波动风险D.供应商承担全部价格波动风险【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，固定价格合同约定材料价格波动超过5%时，按市场价与合同价差额调整。选项A比例不足，C和D未体现风险分担机制，均不符合规定。【题干5】在建设工程材料设备采购合同中，承包商提出工期索赔时，应满足哪些条件？【选项】A.不可抗力导致工期延误B.业主未按合同支付预付款C.供应商延迟交货且书面通知D.监理未及时提供施工图纸【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第14.1条，工期索赔需满足：1）非承包商原因；2）承包商及时发出通知；3）监理确认延误。选项A需提供证明文件，B属于费用索赔范畴，D需监理书面确认延误责任。【题干6】建设工程材料设备采购合同中，若约定采用成本加成合同，合同价格由哪两部分构成？【选项】A.材料采购成本+合理利润B.材料市场价+固定管理费C.材料实际成本+合同约定利润D.材料预算价+动态调整系数【参考答案】A【详细解析】成本加成合同价格=材料采购成本×（1+合理利润率）。选项B未体现成本依据，C未明确利润计算基准，D属于调价机制而非计价方式，均不符合定义。【题干7】在建设工程材料设备采购合同履行过程中，若采购方发现供应商提供的设备存在设计缺陷，应首先采取什么措施？【选项】A.自行修改设计B.退回供应商并索赔C.要求供应商免费更换D.提交监理单位书面整改通知【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第45条，设计缺陷属于材料设备质量问题，采购方应退回并索赔。选项A属于设计变更范畴，C未明确质量责任，D未体现法律程序要求。【题干8】建设工程材料设备采购合同中，若约定违约金为合同金额的5%，但供应商违约导致损失超过合同金额的10%，承包商应如何主张权利？【选项】A.按实际损失索赔B.按合同约定违约金C.按实际损失与违约金差额索赔D.退回全部合同款项【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金超过实际损失30%时，承包商可主张实际损失赔偿。选项B违约金无效，C未明确法律依据，D属于极端情况下的处理方式。【题干9】在建设工程材料设备采购合同中，若约定采用不平衡报价策