超线程协议书

超线程协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX信息技术有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX街XX号XX写字楼XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方为推进其业务发展，需要采购XX公司提供的超线程技术解决方案，并基于长期合作考虑，拟委托乙方提供相关技术服务与设备租赁；同时，乙方具备提供超线程技术解决方案的专业能力及相应资质，愿意接受甲方的委托并履行相关义务。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。本协议旨在明确双方在超线程技术解决方案采购、服务提供及设备租赁过程中的权利与义务，确保合作顺利进行，并促进双方在相关领域的深度合作。协议的签订与履行，将基于双方对超线程技术的共同理解和市场需求，同时符合国家相关法律法规及行业规范。双方确认，本协议的订立背景系甲方业务发展之实际需求，且乙方具备履行本协议所需的专业能力及资源保障，双方合作的前提条件已具备，合作前景广阔。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确约定甲方委托乙方提供超线程技术解决方案及相关设备的租赁、安装、维护与服务的具体内容，确保乙方能够按照甲方的需求与标准，提供高效、稳定的技术支持与服务。协议范围包括但不限于超线程技术的咨询、方案设计、设备租赁、安装调试、系统测试、运行维护、故障排除以及相关技术培训等。具体涉及的内容包括：超线程技术平台的建设与部署、相关硬件设备的租赁与管理、系统性能优化与监控、技术文档的提供与更新、以及双方约定的其他服务事项。通过本协议的履行，甲方将获得稳定可靠的超线程技术支持，以满足其业务发展的实际需求，并提升其在相关领域的竞争力。本协议旨在通过明确的权利义务划分，保障双方的合法权益，促进合作的顺利进行。

第二条定义

在本协议中，除非另有明确约定，下列术语具有以下含义：

1.**超线程技术**：指通过特定技术手段，在处理器层面实现多个线程的同时运行，以提高系统处理效率的一种技术方案。

2.**技术解决方案**：指乙方根据甲方需求提供的超线程技术平台搭建、系统配置、性能优化等综合性服务方案。

3.**设备租赁**：指乙方为甲方提供超线程技术所需的硬件设备，并按约定收取租赁费用的行为。

4.**系统维护**：指乙方对已部署的超线程技术平台进行日常监控、故障排除、版本更新等维护工作。

5.**服务期限**：指本协议约定的乙方提供技术服务与设备租赁的具体时间段。

6.**保密信息**：指双方在合作过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密或其他不适宜公开的信息。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定提供超线程技术解决方案，并确保方案符合其业务需求。

（2）甲方有权对乙方的服务进行监督，并就服务质量和性能提出改进建议。

（3）甲方应按照协议约定支付相关费用，包括设备租赁费、技术服务费等，并按时足额缴纳。

（4）甲方应提供必要的场地、电源、网络等基础设施，以支持乙方的设备安装与系统运行。

（5）甲方应指定专人负责与乙方的沟通协调，确保合作顺利进行。

（6）甲方应遵守国家相关法律法规，不得利用乙方提供的技术方案从事违法活动。

（7）甲方应配合乙方进行系统测试、性能评估等工作，并提供必要的数据支持。

（8）甲方应妥善保管乙方的技术文档和设备资料，并承担因保管不善造成的损失。

（9）甲方如需变更服务内容或延长服务期限，应提前书面通知乙方，并协商调整相关费用。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定支付相关费用，并确保款项及时到账。

（2）乙方应按照协议约定的技术方案，提供超线程技术解决方案，并确保方案的先进性和稳定性。

（3）乙方应配备专业的技术团队，负责设备的安装、调试、维护及故障排除，确保系统正常运行。

（4）乙方应提供完整的技术文档和操作指南，并配合甲方进行技术培训，确保甲方人员能够熟练使用系统。

（5）乙方应定期对系统进行巡检和优化，提高系统性能，并提前通知甲方可能影响服务的维护工作。

（6）乙方应严格遵守保密义务，不得泄露甲方的商业秘密和技术信息，并在合作结束后销毁相关资料。

（7）乙方应配备备用设备，并在设备故障时及时更换，确保甲方的业务连续性。

（8）乙方应提供7x24小时的技术支持服务，并快速响应甲方的故障报修请求。

（9）乙方应承担因自身技术疏忽或设备质量问题导致的系统故障，并负责修复或赔偿损失。

（10）乙方应配合甲方进行性能评估和优化，并根据甲方反馈及时调整服务策略。

（11）乙方应遵守国家相关法律法规，确保其提供的技术方案符合行业标准和安全要求。

（12）乙方应提前通知甲方重大技术升级或服务调整，并协商变更协议内容。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的价格包括但不限于超线程技术解决方案的设计费、设备租赁费、安装调试费、系统维护费及培训费等，具体费用明细详见本协议附件一《价格清单》。该价格已包含所有税费。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付费用。甲方指定的收款账户信息如下：

开户名称：XX信息技术有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXxxxxxxxxxx

3.支付时间：

（1）协议签订后3个工作日内，甲方应支付总费用的30%作为预付款；

（2）设备安装调试完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方应支付总费用的40%；

（3）系统正式运行3个月后，甲方应支付剩余的30%作为质保金，质保期满且无质量问题后10个工作日内，乙方应向甲方开具等额发票，甲方凭发票一次性支付质保金。

4.乙方应在收到每笔款项后向甲方开具等额增值税专用发票。甲方如需更改收款账户信息，应提前10个工作日书面通知乙方，否则乙方有权拒收款项。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自协议签订之日起24个月，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。如协议到期后双方均有续约意愿，应提前3个月协商签订续约协议。

2.超线程技术解决方案的提供期限为12个月，自设备安装调试完成之日起计算。

3.系统维护服务期限为协议有效期内，乙方应提供7x24小时的技术支持服务。

4.关键时间节点：

（1）协议签订后30日内，乙方应完成方案设计并提交甲方审核；

（2）甲方审核通过后60日内，乙方应完成设备交付与安装调试；

（3）系统试运行期为设备安装调试完成后15日，期间乙方应配合甲方进行测试与优化；

（4）每季度第一个月结束后10日内，乙方应向甲方提交系统运行报告，并安排一次现场巡检。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按本协议第四条约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务或解除协议，并要求甲方支付已完成工作的80%作为违约补偿。

（2）甲方未按时提供必要场地、电源等基础设施，导致乙方无法按时履行义务的，每延误一日，应按合同总价的千分之一向乙方支付违约金，且延误时间超过30日，乙方有权解除协议并要求甲方支付已完成工作的70%作为违约补偿。

（3）甲方擅自变更协议内容或要求乙方超出协议范围工作的，应承担由此产生的额外费用，并按实际增加部分的20%向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按本协议第二条定义的技术方案提供服务的，或提供的系统存在严重缺陷导致甲方业务中断超过48小时的，乙方应修复并承担由此造成的直接经济损失，且甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金。

（2）乙方未按本协议第五条约定的时间节点完成工作的，每逾期一日，应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除协议并要求乙方支付已完成工作的60%作为违约补偿。

（3）乙方提供的设备或系统存在质量问题，经修复后仍无法满足甲方基本需求的，甲方有权要求乙方更换设备或解除协议，并要求乙方退还已支付但未提供合格服务的费用，同时乙方还应支付合同总价15%的违约金。

3.违约金上限：本协议项下的违约金总额不超过合同总价的30%，超过部分甲方有权要求乙方赔偿实际损失。

4.解除协议后果：任何一方解除本协议的，应提前30日书面通知对方，并按已履行部分的80%支付对方补偿，同时承担由此产生的其他法律责任。

5.赔偿责任：因违约方过错导致对方损失的，违约方应赔偿对方直接经济损失及合理的间接损失，包括但不限于利润损失、商誉损失等。

6.不可抗力免责：因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应立即通知对方并提供相关证明文件，协商调整履行期限或解除协议。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、禁令等）、疫情及其防控措施、网络攻击或系统故障等。

2.不可抗力影响：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

3.协议变更或解除：不可抗力影响持续超过30日的，双方应协商调整协议履行期限或部分条款；若不可抗力导致协议目的无法实现的，双方均有权解除协议，并互不承担违约责任。

4.损失承担：因不可抗力造成的直接损失由各方自行承担，但双方应互相配合减少损失扩大。不可抗力消除后，受影响方应尽快恢复履行协议义务。

5.不可抗力证明：本协议项下的不可抗力证明文件包括但不限于政府公告、法院判决、保险公司证明、第三方机构报告等。任何一方对不可抗力认定有异议的，可提交第三方机构进行鉴定。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本协议项下任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向协议签订地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼程序：诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款，非争议部分不受影响。甲方所在地或乙方所在地发生争议时，由提出诉讼一方所在地法院管辖。

3.法律适用：本协议及争议解决均适用中华人民共和国法律，不受任何外国法律或习惯法影响。

4.证据提交：双方应保留所有与争议相关的证据材料，包括书面文件、往来沟通记录、会议纪要等，并在诉讼时提交法院。

5.胜诉方费用：若一方胜诉，法院判决由败诉方承担胜诉方合理的诉讼费用（包括律师费、保全费等），但需以实际发生并经法院确认的金额为限。双方均应积极配合法院执行判决，包括提供财产线索、配合财产保全等。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、文件等均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的送达地址进行。电子送达需提前书面约定且对方已确认电子邮箱有效性。任何一方变更联系方式或送达地址的，应提前10个工作日书面通知对方。

2.协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方可生效。补充协议与本协议具有同等法律效力，且不得与本协议约定相抵触。

3.分包与转包：未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下任何义务进行分包或转包，但双方可另行签订分包协议。

4.保密义务：本协议有效期内及终止后2年内，双方应对彼此的商业秘密、技术信息等保密信息承担保密义务，不得泄露给任何第三方或用于本协议约定之外的目的。违反保密义务的，应支付对方合同总价50%的违约金。

5.不可分割性：本协议各条款互为依存，任何条款的无效不影响其他条款的效力。

6.法律适用与管辖：本协议适用中华人民共和国法律，任何争议均由协议签订地法院专属管辖，双方均应遵守法院裁判。

7.未成年人排除：本协议各方均应为完全民事行为能力人，任何未成年人签订本协议需经法定监护人书面授权。

8.协议份数：本协议一式六份，甲方执四份、乙方执两份，具有同等法律效力。

第十条附则

1.附件：本协议附件包括但不限于《价格清单》、《技术方案设计书》、《设备清单》、《服务承诺书》等，均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

2.补充材料：双方在合作过程中形成的会议纪要、往来函件、修改记录等，经双方确认后可