2025水利工程建设的施工合同

2025水利工程建设的施工合同合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商达成一致，签订本合同。发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据（发包人）的委托，（承包人）同意承包工程的施工任务。为明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益，双方本着诚实信用的原则，特签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（包括但不限于）1.4工程规模：1.5计划开工日期：年月日1.6计划竣工日期：年月日1.7总工期：日历天1.8工程质量要求：符合国家或地方相关标准及规范，达到（具体标准）第二条合同范围2.1本合同施工范围包括但不限于（详细描述施工范围）。2.2本合同不包括（如需另行签订补充协议）。第三条发包人的权利和义务3.1发包人负责提供工程设计文件、施工图纸及相关技术资料，并确保其真实、准确、完整。3.2发包人负责办理本工程所需的各项批准、许可及手续，并承担相关费用。3.3发包人有权对工程施工进度、质量进行监督，并提出合理建议。3.4发包人应按合同约定支付工程款，并及时办理工程验收及结算手续。3.5发包人应为承包人提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水源、电源、运输通道等。第四条承包人的权利和义务4.1承包人应严格按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并确保工程符合国家相关规范和标准。4.2承包人应采取合理措施，确保施工安全，并对施工过程中造成的人员伤亡、财产损失及环境污染负责。4.3承包人应做好施工现场的管理，包括但不限于材料堆放、施工人员管理、垃圾处理等。4.4承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款，并有权要求发包人提供的施工条件符合合同约定。4.5承包人应配合发包人进行工程验收，并提供完整的竣工资料。第五条工期要求5.1承包人应按照合同约定的开工日期开始施工，并在合同约定的工期内完成施工任务。5.2因发包人原因导致的停工、窝工，承包人有权要求延长工期，并相应调整竣工日期。5.3因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应的违约责任。第六条工程质量要求6.1工程质量必须符合国家或地方相关标准及规范，并达到合同约定的质量目标。6.2承包人应使用符合合同约定的材料和设备，并提供相关质量证明文件。6.3承包人应按照施工图纸和相关技术规范进行施工，未经发包人书面同意，不得擅自更改设计。6.4工程质量达不到约定标准的，承包人应无条件返工或修复，并承担相关费用。第七条验收与交付7.1工程初步验收：承包人完成合同约定的施工内容后，应通知发包人进行初步验收。初步验收合格后，双方签署初步验收合格文件。7.2工程竣工验收：承包人应按合同约定提交完整的竣工资料，并配合发包人进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收合格文件。7.3工程交付：竣工验收合格后，承包人应按照合同约定向发包人交付工程，并办理交接手续。第八条工程费用与支付8.1合同总金额：人民币元（大写：）。8.2付款方式：预付款：合同签订后，发包人支付合同总金额的%作为预付款。进度款：按照工程进度支付，具体支付节点为。余款：工程竣工验收合格后，发包人支付剩余款项。8.3承包人应提供合法有效的发票，发包人按合同约定支付工程款。8.4若发包人未按合同约定支付工程款，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担由此造成的损失。第九条违约责任9.1因承包人原因导致工期延误的，每延误一天，承包人应向发包人支付违约金人民币元。9.2因承包人施工质量不符合约定标准的，承包人应承担返工或修复的费用，并赔偿发包人造成的损失。9.3因发包人原因导致停工、窝工或工程款支付不及时的，发包人应承担相应的违约责任，并赔偿承包人造成的损失。第十条变更与签证10.1施工过程中，若需对施工内容或设计进行变更，发包人应以书面形式通知承包人，并双方协商一致后签订补充协议。10.2变更内容导致的工程费用增加或减少，双方应根据实际情况协商确定，并签订补充协议。第十一条安全施工11.1承包人应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，确保施工安全。11.2承包人应为施工人员提供必要的安全防护措施，并承担相关费用。11.3因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担全部责任。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3本合同正本一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：