砌筑劳务合同

砌筑劳务合同一、合同主体条款甲方（发包方）应为具备建筑工程施工资质的企业法人，需在合同中明确企业名称、统一社会信用代码、法定代表人及联系方式。乙方（承包方）需为具有砌筑作业劳务资质的施工队伍，应列明负责人姓名、身份证号、联系电话及作业人员清单（含身份证号、特种作业操作证编号）。双方需确认签约代表已获得法定授权，合同签订时应附企业营业执照、资质证书复印件作为附件。二、工程概况项目信息：明确工程名称、地点、建筑面积及结构类型（如框架结构、砖混结构），注明施工楼栋号及具体作业区域（如地下室、主体结构、二次结构）。作业范围：详细列明砌筑类型，包括墙体砌筑（内墙、外墙）、柱体砌筑、女儿墙砌筑、构造柱浇筑辅助作业等，明确是否包含砌块运输、砂浆搅拌、落地灰回收等辅助工作。质量标准：需符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）及设计图纸要求，明确垂直度偏差（如≤5mm/2m）、灰缝厚度（如8-12mm）、砂浆饱满度（如≥80%）等具体指标。三、合同价款与支付计价方式：可采用固定单价或综合单价形式。固定单价需明确计量单位（如元/立方米、元/平方米），并区分不同砌筑材料（如加气混凝土砌块、烧结砖、空心砖）的单价；综合单价应包含人工、辅材（如水泥、砂子）、小型机具（如灰桶、靠尺）等费用。工程量确认：约定计量周期（如每月25日），乙方提交已完工程量报表，甲方在7日内审核确认，按实际验收合格的工程量结算。隐蔽工程需留存影像资料作为计量依据。支付节点：预付款：甲方可在合同签订后7日内向乙方支付合同总价款的10%-20%作为预付款，用于材料准备；进度款：按月支付已完工程量的70%-80%，次月5日前支付；竣工结算：工程验收合格后30日内完成结算，支付至结算总价的97%；质保金：剩余3%作为质保金，保修期满1年后无质量问题一次性无息返还。四、工期与进度管理合同工期：明确总工期天数及阶段性节点（如±0.000以下砌筑完成时间、主体结构砌筑完成时间），需与甲方整体施工计划衔接。因乙方原因延误工期的，每逾期一日按合同总价的0.5‰支付违约金。进度调整：因甲方原因（如图纸变更、材料供应延迟）导致工期延误的，乙方可提出工期索赔，经甲方确认后顺延工期；乙方需配合甲方赶工要求，产生的额外费用由双方协商确认。五、双方权利与义务（一）甲方权利义务权利：对乙方作业质量、安全、进度进行监督，有权要求乙方整改不合格工程，对乙方违规操作处以罚款（需在合同中明确罚款标准）。义务：提供施工图纸、技术交底及坐标控制点，组织图纸会审；提供施工所需主材（如砌块、钢筋），确保材料到场时间（提前3日通知乙方）；协调乙方与其他工种（如水电安装、木工）的交叉作业，提供必要的施工条件（如垂直运输设备、临时水电接口）；按月向乙方支付劳动报酬，并为乙方作业人员办理工伤保险。（二）乙方权利义务权利：要求甲方及时提供施工条件、确认工程量及支付工程款，对甲方不合理指令有权提出书面异议。义务：按图纸及规范施工，配备符合要求的作业人员（特种作业人员持证上岗），每日作业人数需满足甲方进度要求；负责施工区域的文明施工，做到材料堆放有序、工完场清，承担因自身原因导致的返工费用；对作业人员进行安全教育培训，配备安全帽、安全带等防护用品，承担因管理不当导致的安全事故责任；接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题在24小时内整改完毕。六、质量与安全管理质量责任：乙方需设立质量检查员，每道工序自检合格后报甲方验收；因乙方原因造成的质量缺陷（如墙体裂缝、空鼓），需无偿返修，若导致工期延误或第三方损失，由乙方承担赔偿责任。安全责任：乙方需制定安全施工方案，配备安全员，每日开展班前安全教育；严禁违章作业（如不系安全带、违规搭设脚手架），甲方有权对违规行为处以500-2000元/次罚款；发生安全事故时，乙方需立即上报并组织抢救，承担事故赔偿及善后处理费用（甲方提供的设备设施故障除外）。七、材料与设备甲方供应材料：列明材料名称、规格、数量及供应时间，乙方负责卸车、保管，损耗率控制在约定范围内（如砌块损耗率≤2%），超损耗部分按采购价从工程款中扣除。乙方自备材料：明确辅材（如拉结筋、预埋件）、小型机具（如搅拌机、切割机）的供应责任，需确保材料符合国家标准，提供产品合格证及检测报告。八、违约责任甲方违约：未按时支付工程款，每逾期一日按应付款的0.3‰支付违约金；因甲方原因导致工期延误的，需补偿乙方窝工损失（如每人每日200元）。乙方违约：质量不合格：需无偿返修，若返修后仍不达标，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金；擅自停工：停工超过3日，甲方有权另行安排施工队伍，产生的费用由乙方承担；安全事故：因乙方责任造成人员伤亡的，乙方需承担全部医疗及赔偿费用。九、风险防范条款材料价格波动：约定主材价格波动超过±5%时，可调整合同单价；辅材价格风险由乙方承担。不可抗力：如地震、暴雨等导致施工中断，双方应及时清理现场，工期顺延，各自承担己方损失；灾后需在15日内恢复施工。人员管理：乙方需为作业人员购买人身意外伤害险，提供工资发放记录备查，严禁拖欠工资。甲方有权监督工资发放，若发生欠薪纠纷，甲方可从工程款中直接支付。十、争议解决与合同生效争议处理：双方因合同履行发生争议，应先协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，至工程结算完毕、质保金返还后终止。合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。十一、其他约定补充协议：施工过程中的图纸变更、工程量增减需签订补充协议，作为合同附件；廉