搭建铁棚安全合同范本

搭建铁棚安全合同范本合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（施工方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方为其搭建铁棚，为明确双方在搭建铁棚过程中的权利和义务，保障施工安全，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）铁棚搭建项目概况1.项目名称：[铁棚搭建项目具体名称]2.项目地点：[铁棚搭建的具体地址]3.铁棚规格与要求铁棚尺寸：长[X]米，宽[X]米，高[X]米（具体尺寸可根据实际情况调整）。铁棚结构：采用[具体钢材型号]钢材搭建框架，框架连接方式为[具体连接方式，如焊接、螺栓连接等]；棚顶采用[具体材质，如彩钢板、阳光板等]，厚度为[X]毫米。铁棚设计：符合国家相关建筑安全标准和甲方的使用需求，具备防风、防雨、防晒等功能。（二）施工范围1.乙方负责铁棚的设计、材料采购、运输、安装以及施工过程中的安全管理。2.包括但不限于场地清理、基础施工（如浇筑混凝土基础等）、铁棚主体搭建、棚顶安装、门窗安装（如有）等工作。3.施工过程中产生的建筑垃圾由乙方负责清理并运离施工现场。（三）施工期限1.本项目自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量和安全进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方提交的施工方案、设计图纸等文件有审核和提出修改意见的权利。在乙方存在违约行为时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在施工前为乙方提供施工所需的场地，并确保场地具备施工条件，如通水、通电、通路等。协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照乙方的要求，及时提供与铁棚搭建相关的资料和信息。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和资料。在施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照合同约定和相关标准进行施工，确保铁棚的质量和安全。编制详细的施工方案和安全施工措施，并在施工前报甲方审核同意。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。对施工人员进行安全教育和培训，为施工人员配备必要的安全防护用品。接受甲方的监督检查，对甲方提出的合理意见和建议及时进行整改。负责办理施工过程中所需的相关手续和证件，并承担相应的费用。在铁棚交付使用后的[质保期限]内，对铁棚质量问题免费提供维修和保养服务。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款为含税价，包括但不限于铁棚设计费、材料费、运输费、安装费、税费等所有费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方在[具体日期]内向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.铁棚主体框架搭建完成后，经甲方验收合格，甲方在[具体日期]内向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.铁棚全部安装完毕，经甲方验收合格并交付使用后，甲方在[具体日期]内向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.剩余工程总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期满后，如铁棚无质量问题，甲方在[具体日期]内一次性无息支付给乙方。四、安全责任（一）乙方安全责任1.乙方是施工现场安全管理的责任主体，对施工过程中的安全生产负全面责任。2.乙方应建立健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，配备专职安全管理人员，加强对施工人员的安全教育和培训。3.乙方应按照国家和地方有关安全生产的规定，为施工现场提供必要的安全防护设施和消防器材，确保施工人员的人身安全和财产安全。4.如因乙方原因发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时通知甲方。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、行政处罚等费用。（二）甲方安全责任1.甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。如因甲方原因导致安全事故发生，甲方应承担相应的责任。五、质量保证（一）质量标准铁棚的质量应符合国家和地方相关标准以及双方约定的要求，具体质量标准见附件[质量标准文件名称]。（二）质量检验1.乙方在施工过程中应按照相关标准和规范进行质量检验，做好检验记录，并定期向甲方提交质量检验报告。2.铁棚搭建完成后，乙方应进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后的[X]日内组织验收。3.验收标准按照国家和地方相关标准以及双方约定的要求执行。如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。（三）质保期限本铁棚的质保期限为自交付使用之日起[X]年。在质保期内，如铁棚出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修处理。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于停工、窝工费、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成铁棚搭建任务，每逾期一日，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定和相关标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因返工导致工期延误，乙方应按照上述工期延误的违约责任承担相应的违约金。3.如乙方违反安全管理规定，导致安全事故发生，除承担相应的安全责任外，还应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式